水电安装合同书
随着人们法律观念的日益增强,合同的类型越来越多,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是小编收集整理的水电安装合同书,仅供参考,欢迎大家阅读。
水电安装合同书1
甲方:____(发包方)家庭住址:____身份证号:____
乙方:____(承包方)公司所在地:____法人身份证号:____
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律/行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则,双方就新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致。订立本施工合同,供双方在施工过程中严格遵守:
第一条工程概况
1、装修施工地点:_____________________________________________
2、工期:_________年_______月_______日至________年_______月_______日
3、本项工程预计费用约元人民币。
第二条承包方式:选择第种方式
1、单包:只包工,不包料
2、双包:包工包料
第三条:材料供应的约定
1、甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方提供的材料
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第四条关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210—_________及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327—_________并参照《湖北省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB—35/T98》
2、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3、工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第五条有关安全生产和防火等的现场管理约定:
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6、乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第六条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
1、工程款付款方式:
布管验收合格后支付工钱的%,水电完工后支付%,整体竣工验收合格后支付%
2、乙方承包内容:
1)、水电开槽、布线、穿线、埋槽
2)、所有水电施工过程的'垃圾清运(每天现场整理装袋)
3)、水电施工的穿墙、打孔、切割
4)、开关面板安装
5)、小五金、马桶、的安装
6)、后期灯具的安装
3、工程结算方式:
按实结算:
总价结算:____元/平米(套内面积)
第六条违约责任:
1、甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付元违约金。
第七条纠纷处理方式:
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向当地人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除:
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10 %支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条、其它约定:
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方次来现场配合其他工种的交叉施工,超过次部分每次甲方需支付乙方元/天的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
甲方签字:____乙方签字:____
甲方盖章:乙方盖章:
____年____月____日
水电安装合同书2
甲方:_________(发包方)
乙方:_________(承包方)
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况
1、工程名称:_________镇镇政府架空线路入地工程。
2、工程施工地点:_________县_________镇镇政府院内。
3、工期:_________年3月10日至_________年3月31日
4、本项工程由乙方包工、包料。合计费用_________元人民币。(¥_________)
5、为确保工程顺利按质按量、按时竣工,甲方应尽量为工程施工提供便利条件。
第二条材料供应的约定
乙方提供的材料
1、乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
2、乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定
1、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
2、工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
3、乙方对工程保修期为一年。(人为或不可抗拒原因损坏除外)。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4、保证装饰装修现场的`整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6、乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格原价赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定
1、工程款付款方式:工程验收合格后全额支付。
2、乙方承包内容:
①院内低压电缆沟及预埋弱电通道开挖(按施工图纸开挖)。
②低压电缆布设及弱电管道预埋。
③浇筑低压配电箱座2个,弱电手控井4个。
④低压配电箱安装。
⑤低压电缆连接。
⑥电缆沟回填,创面恢复。
3、工程结算方式:
按全包费用_________元结算,乙方提供含税统一发票。
第六条违约责任
1、甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付工程总价0.1%的违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付工程总价0.1%的违约金。
3、由于甲方原因导致工程逾期竣工,乙方不承担违约责任,甲方应负担50%的误工费用。
第七条纠纷处理方式
因工程质量双方发生争议时,双方友好协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向当地人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10 %支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条其它约定
1、因材料供应不及时、气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方200元/次的劳务费。
3、本工程保修期为一年,保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后尽快到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
4、超出本合同外工程双方另行商议。
第十条附则
1、本合同经甲、乙双方签字后生效。
2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
3、合同中未尽事宜双方协商解决。
甲方签字:_________乙方签字:_________
____年____月____日:
水电安装合同书3
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条:工程概况
1、工程地点:
2、工程承包方式:
a承包人包工包料;
b承包人包工部分包料;c承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。
第二条:关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条:关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、布局开槽完工后,支付工程款的50%给乙方,水电完工后支付工程款的30% ,整体竣工验收合格后支付20%。
2、本工程保修期伍年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式:水路____米,电路____米
5、乙方承包内容:1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的`安装;6后期灯具的安装(水晶灯另计);7、其他收费项目另计。
第六条:纠纷处理
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条:全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第八条:其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合 其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条:附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期五年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方________签字(盖章) 乙方________签字(盖章)
___年___月___日 ___年___月___日
水电安装合同书4
工程名称:
甲方: 身份证号:
乙方: 身份证号:
为确保该工程按时按质竣工验收,现将工程水电安装作业承保给乙方,特定如下合同:
一 承包形式:
单包,即包工不包料(材料和辅材和大型工具全由甲方提供,乙方负责小型工具)
二 承包价格:
按甲乙双方协商决定,水电安装总面积 平方米,pvc和JDG混合轻工价格 平方米,一次性承包。(按图纸施工,变更另算。)
三 工程进度:
按甲乙双方及开发商要求,总工程期 天完成,主体预埋阶段乙方跟着土建进度完成施工。(正常进度下,甲方或开发商出现缺料.日期规范不能正常进行中,导致乙方出现误工或工期延误,所有一切损失费用由甲方全面承担)
四 安全:
甲乙双方必须保证施工安全,杜绝任何事故发生,工作期间乙方将服从现场安全管理,发现隐患及时反映或汇报,如乙方在施工中服从安全管理,出现事故由甲方承担。
五 付款方式:
施工期间甲方按 楼和 楼分别单一楼次付款。
施工期间拨款,分别是总轻工款100%比拨款
1:预埋期间标二封顶拨总轻工款 %元。主体封顶拨总轻工款 %元,
2:室内安装配管镶盒完成拨总轻工款 %元。
3;给排水完成给排水完成拨总轻工款 %元。
4:穿线完成拨总轻工款 %元。
5:开关插座和分户盘安装完成拨总轻工款 %元。
6剩余款项等水电安装完成拨总轻工款%元,除 %元维修保证金外,剩余款项一次付清。 7进度完成以后不论总建单位或土建项目部拨不拨款。甲方必须在工程进度完成后天之内把工程款按以上条例付清,如甲方不按以上条例正常拨款,乙方有权利停工,并由甲方承担乙方所有损失 8以上付款条例生效在甲乙双方身上,甲方不得以任何理由推托到第三者身上,如甲方推卸责任,乙方有权终止合同,乙方终止合同时导致乙方所造成的所有损失由甲方全力承担和赔偿
六 合同期内甲乙双方必须信守合同条例,如乙方在施工遵守合同条例要求,甲方不得以任何原因使乙方提前退出施工场地,否则乙方所有损失由甲方全部承担
七 违约责任:甲乙双方必须严格履行以上条例,如一方违约,则违约方必须向另一方支付 元作为违约金。
此合同为一式三份,甲乙双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并做为甲乙双方当事人的法律依据
甲方
乙方
年 月 日
水电安装合同书5
发包方: (以下简称甲方) 联系电话:
承包方: (以下简称乙方) 联系电话:
经甲乙双方协商瓦工工程由乙方包工完成,为了双方的合法利益,特订立本合同,由双方共同执行。
第一条 工程内容和承包范围
(1)泾县司法局办公大楼建设工程。含图纸范围内工程上的水电安装,工程承包范围从基础垫层承台开始至竣工的一切水电安装工程(其中包括预留洞口的布置以及安置,避雷设施的安置等);临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方,
第二条 工程质量、工期
(1)工期: 天;开始时间: ;结束时间:
本工程为安徽省“安全生产、文明施工”标准化工地,宣城市优质结构工程。甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和规范说明要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失由乙方承担;由于工程质量低劣,造成的一切经济损失如修理费由乙方全部负责赔偿。
(2)质量标准:
a、乙方负责水电路的安装以及调试
b、质量验收等级最后以建设单位、甲方、质检站评定为准。
c、工作中,班组听从项目部管理人员指挥,无条件按照优质工程质量要求的施工方案、方法、工艺操作,不可有畏难、反对心情、勉强施工。严格把好质量关,乙方配备专职质量员,及时进行自检、互检、交接检工作。
d、对质量达不到要求而不整改的,甲方有权按以下方法处理:
(1)拆除。
(2)组织另外人员整改,按120元/天(次),在乙方当月工程款中扣除支付。
(3)罚款处理。
(4)中止协议。
(5)由于乙方整改不及时造成工期延误,损失费由乙方负责。
(3)职业、健康、安全达标。
(4)环境(现场文明)施工应达到安徽省标准化工地。
第三条 施工安全
甲方对乙方承包的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,乙方必须认真贯彻执行甲方的要求及有关安全施工的,严格遵守安全操作规程。对施工中因违反以上述规定而发生的伤亡事故,其损失由乙方自行负责,施工人员出入施工现场必须正确佩戴安全帽,不许穿拖鞋、打赤膊,违反规定者处 50元/次罚款。在合同期间,如乙方工人发生任何意外伤害均由乙方承担全部赔偿责任,如导致甲方承担责任的,则甲方可以向乙方予以全部追偿。
第四条 材料供应
乙方所需用的材料必须提前1到2天向甲方材料员通报严禁不经计算,盲目进料,造成积压,给成本带来一切损失的(如上下力资运费)必须乙方自行
第五条 施工机具
1,手工操作工具,辅助工具,由乙方自行负责。
2,甲方只提供大型机械用具。
第六条 现场管理
1:甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,乙方现场负责人必须常驻工地。有关计划进度,材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行,乙方施工人员必须尊重业主代表,监理及甲方管理人员,团结各工种施工人员。如发生不尊重业主、监理,甲方管理人员的过激行为,甲方有权对该施工人员进行辞退处理并罚款,发生班组之间打架行为,根据情节轻重处罚双方不低于 元,并移送公安机关处理。
2:乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,严禁偷拿现场用料,如违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并赔偿损失。
3:乙方在完成自身的工作外,必须积极配合其他班组,参与创建安全文明活动,服从项目部领导的安排,并负责主管质量、安全部门检查前期现场材料清理、卫生清理等工作。
4:严禁在施工现场赤膊、穿拖鞋和酒后上班。
5:现场清理工作应该做到自己的工作自己清理,当天的材料当天清理,若不清理甲方有权指派另外人员清理,工资加倍付出,结算时在乙方工程款中扣除。对造成的无谓浪费,加倍处罚。
6:乙方应及时的发放工资给民工,如因未及时发放民工工资导致甲方支付相应
款项的,则甲方有权直接在工程款中予以扣除或直接要求乙方承担全部赔偿责任。
第七条 生活区管理
1:乙方进场后,由甲方提供宿舍,乙方必须遵守有关生活区的规章制度,搞好宿舍内外的卫生工作,不准带小孩进入工地。保持施工现场的文明、整洁、卫生,因自己生活而产生的垃圾自己清理干净,严禁工人酒后上班,上班员工无重大疾病史,年龄不能超过 周岁,严禁使用童工。如果有乙方人员在工地上大便,发现一次罚款 元。
第八条 进度计划
乙方必须严格按照项目部的'进度计划,合理安排人员施工,不能影响到工程进度的实施,调剂好施工人员,定时召开安全文明质量进度工作例会,协调施工过程中的矛盾,平衡进度,如果乙方没有执行项目部的进度计划,造成滞后,就要对乙方进行处罚,处罚方式参照合同第十条。
第九条 工程款结算和付款
工程价款按建筑面积计算,每平方米 元,其中包括:保证工期为 元/m,安全无事故为/m(按照图纸建筑面积计算)。如乙方满足不了其中任何一项,甲方有权在总产值中扣除任何单项工程款。平时每月按 每人 元*工日,发放生活费,生活费必须按时发放到个人,工程结束后付到工程款总额的 %,余额到竣工结算完成后付清。结算方式按实际用量计算。且乙方应出具书面材料并签字或盖章确认民工名单(含姓名、身份证号码)。
第十条 工期延误
1、对因以下原因造 成竣工的日期延误,经甲方确认,工期可顺延: 工程量变化;不可抗力;甲方同意工期顺延的其他情况。
2、因乙方责任不能定期完工,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的返工用度由乙方承担,工期不顺延。
3、因乙方原因造成 工期延误,每延误一天,按每日 元赔偿甲方损失,以此类推。
第十一条 违约责任
1:乙方分包的工程项目,不得再行分包,在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,屡教不改的,甲方有权终止合同,造成的损失,乙方应予以赔偿。
2:乙方未按甲方的要求工程质量和施工进度,乙方自动退场、停工或怠工,甲方有权拒付工资款。
3:甲方必须保证施工材料及时到位。如停工待料,乙方有权要求甲方付民工施工人员的误工工资款。
4:合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除,如有一方不经另一方同意单方解除合同,而影响施工计划造成的损失由单方解除合同的一方赔偿。
5:乙方必须按合同规定的工期、质量、安全和文明的要求施工完成,乙方且不得因本工程跨年度施工而无理加价、加工等。乙方应及时的发放工资给民工,如因未及时发放民工工资导致甲方支付相应款项的,则甲方有权直接在工程款中予以扣除或直接要求乙方承担全部赔偿责任。
6:为了履行双方各自职责及维护双方的合法权益,本合同双方签字后证生效,甲乙双方各执一份,等本工程全部竣工并结算完毕后失效。
7:本合同自签订之后日至工程竣工,签订的价格无论市场材料涨价、人工费上调等因素,都不予调整。
第十二条 争议解决方式
在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决,协商解决不成时,可以向工程所在地人民法院起诉,请人民法院裁决。
第十三条 合同附件及有效期
1,本合同签订后工程不得转包。
2,双方可以书面形式对本合同进行变更或补充,但变更或补充不公道地减轻或免除本合同规定应由乙方承担的责任的,仍应以本合同为准。
3,因不可为责任与双方的原因影响了合同履行或造成损失的,双方应本着公平原则协商解决。
4,本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字或盖章之日起生效, 至工程全部竣工并结算完毕后失效。
甲方 乙方
身份证号码: 身份证号码:
日期 日期
水电安装合同书6
甲方:____
乙方:____
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一、工程概况
1、工程名称:办公楼
2、承包范围:整个工程的水电安装调试
第二条材料供应的约定
1、甲方提供的材料,乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
2、乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定
1、严格按图纸施工,由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
2、工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条有关安全的`现场管理约定:
1、进入施工现场必须佩戴安全帽,严禁酒后上班。
2、工人在工地不准打骂,如有打架斗殴者甲方有权采取罚款及驱除厂外。
3、乙方施工应严格遵守安全操作规程及安全技术措施,正确使用安全保护用品,切实做到安全生产、文明施工。
4、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
5、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第五条关于工程价款、承包内容、结算的约定:
1、工程款付款方式:布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%
2、乙方承包内容:
1)、水电开槽、布线、穿线、埋槽
2)、所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
3)、水电施工的穿墙、打孔、切割
4)、开关面板安装
5)、小五金、马桶、的安装
6)、后期灯具的安装
3、工程结算方式:按实结算:总价结算:13元/平米(套内面积)
第六条纠纷处理方式:因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第六条附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电安装合同书7
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条 工程概况
1.装修施工地点:xx小区世纪之窗A9-3栋
2.工期:_________年_______月_______日 至________年_______月_______日
3.本项工程预计费用2300元人民币。
第二条 材料供应的约定
1.甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的十倍补偿给甲方。
3.甲方提供的材料
甲方供应的水电材料乙方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条 关于工程质量及验收的.约定
1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20xx并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他 DB-35/T98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》。
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定:
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施 工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格十倍赔偿。
第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
1. 工程款付款方式:
进场动工前期支付工钱的20%,布管验收合格后支付30%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%。
2. 乙方承包内容:
(1).水电开槽、布线、穿线、埋槽
(2).乙方在水电施工过程中产生的垃圾应由乙方当天清理(每天现场整理装袋)
(3).水电施工的穿墙、打孔、切割
(4).开关面板安装
(5).小五金、卫生洁具的安装
(6).后期灯具的安装
3.工程结算方式:
按实结算:
总价结算:总价2300元(整栋房屋所有水电)
第六条 违约责任:
1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第七条 纠纷处理方式:
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条 合同的变更和解除:
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款 10 %支付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条.其它约定:
1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条 附则
(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。 (四)合同有效期至所有水电工程竣工为止。
(五) 水电工程保修伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水电安装合同书8
业主(以下简称甲方): 黎xx 联系电话:
施工队(以下简称乙方):xx 联系电话:_________________
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同。
一、 工程概况
工程地址: 天一康园g栋702房
使用面积:137平方米
二、 价格
清包工费: 2060 元。
其中包括水电改造,洁具安装.灯具安装,电视音响改造,打墙垃圾清运费、材料搬运费等。
三、 付款方式
1、施工队进场,预支生活费: 500 元 ;
2、水试压成功,付 450 元;
2、电改造完成后付 450 元;
3、灯具安装完成,付 560 元;
4、保修金 100 元,从竣工之日起___1_月后支付。
四、 施工
1、 甲方须向乙方提供水电图纸共_2__张,并负责交底工作。
2、 图纸中没有注明的地方,乙方在施工前须画草图或商量让甲方认可;
4、 施工质量将按照如下进行验收。
五、 材料
1、 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失;
2、 未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用;
4、 乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,甲方承担因材料质量引起的损失;
5、 乙方应帮助甲方收货,核对数量和配件的准确性;
6、 乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人员进入工地现场;
7、 乙方应做好对施工完成成品的保护工作;
8、 未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现偷窃现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、 工期
从 2007 年 7月25 日起至 2007 年 8 月 15 日止,工期为 20 天。因甲方因素工期拖延,工期顺延;因乙方因素工期拖延,甲方可扣除乙方人工费 30 元/天。
七、 材料搬运
甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。
八、 垃圾清运
1、 垃圾袋装化;
2、 垃圾应日日清;
3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。
九、 劳动力管理
1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件;
2、 未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜;
3、 甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用;
4、 乙方应具备在长沙市暂住的一切证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担;
5、 乙方指定由 杨 军 为工地现场负责人, 为替补负责人;
7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员;
8、 未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。
十、 施工机具
1、 乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费;
2、 因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由乙方承担。
十一、工地现场管理
1、 现场禁止使用明火,若引起火灾,后果由乙方全部承担;
2、 现场禁止吸烟;
3、 乙方应在保证安全的`前提下进行施工,若出现工伤事故,由乙方自行负全部责任。
十二、维修
1、 因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在三年内无偿维修,隐蔽工程五年内无偿维修;
2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修;
3、 若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
十三、合同争议
1、 出现争议甲乙双方应先协商;
2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
十五、附加条款
1、
2、
3、
此合同一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签定后生效。两份合同书具有同等法律效力。
甲方签章: 黎xx 乙方签章: 杨 军
签约日期: 2007年8月20日 签约日期:2007年8月20日
一、给排水管道
1. 基本要求
a.给排水管材、管件的质量必须符合标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材。
b.施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。
c.排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。
d.管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。
e.安装的各种阀门位置应符合设计要求,便于使用及维修。
f.所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道坡度应符合要求。
g.各种管道不得改变管道的原有性质。
2.验收要求和方法
a.管道排列应符合设计要求,管道安装应固定牢固,无松动,龙头、阀门安装平整,开启灵活,出水畅通,水表运转正常。采用目测和手感的方法验收。
b.管道与器具、管道与管道连接处均应无渗漏。采用通水的方法,目测和手感的方法检查有无渗漏。
c.水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm,用钢卷尺检查。
四、电气
1.基本要求
a.每户应设置分户配电箱,配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30ma,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。
b.导线的敷设应按装饰设计规定进行施工,线路的短路保护、过负荷保护、导线截面的选择,低压电气的安装应按国家现行标准和长沙市有关规定进行。
c.室内布线除通过空心楼板外均应穿管敷设,并采用绝缘良好的单股铜芯导线。穿管敷设时,管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管道中。
d.照明及电热负荷线径截面的选择应使导线的安全载流量大于该分路内所有电器的额定电流之和,各分路线的容量不允许超过进户线的容量。
e.接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5mω。
f.进户的pvc塑料导线管的管壁厚度应不小于1.2mm。
g.电暖器安装不得使用普通插座,不得直接安装在可燃构件上,卫生间插座宜选用防溅式。
h.插座离地面应不低于200 mm。线盒内导线应留有余量,长度宜为150 mm,接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳,照明灯开关距地高度宜为1.3 mm,开关不宜装在门后。
i.吊平顶内的电气配管,应按明配管的要求,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上。灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板。使用软管接到灯位的,其长度不应超过lm。软管两端应用专用接头与接线盒,灯具连接牢固。金属软管本身应做接地保护。各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。
2.验收要求和方法
a.工程竣工后应向业主提供线路走向位置尺寸图,并按上述要求逐一进行验收,需隐蔽的电气线路应在业主验收合格后方可进行隐蔽作业。
b.面向电源插座的相线和零线位置为右相左零,有接地孔的插座,其地线插孔应为上方位置,接地应可靠。开关插座应安装牢固。采用目测和手动的方法检查,并采用电路测试的专用工具检验插座上的相线、零线和地线位置是否符合要求。
c.导线与燃气管路的间隔距离按表1的规定,并用钢卷尺进行检查。
表1 导线与燃气管道间隔距离 mm
类别 导线与燃气管之间距离 电气开关接头与
燃气管间距离
位置
同一平面 =100 =50
不同平面 =150
d.施工完毕,应进行电器通电和灯具试亮试验,验证开关、插座性能是否正常。
水电安装合同书9
发包单位:以下简称甲方:
承包单位:以下简称乙方:
根据中华人民共和国《劳动合同法》及有关规定,经双方协商一致,达成如下协议,以资共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称:湖南耒阳南方水泥有限公司职工倒班楼。
2、工程地点:耒阳市小水镇(水泥厂厂区西南角)。
3、三-五层为砖混结构,总高约20米,总建筑面积约
二、承包内容及方式;
1、承包内容:
⑴、承包工种:水电(其中包括强电、弱电、给、排水、消防、工地临时用水用电安装) 。
⑵、图纸上所承包工种的内容为内容。
⑶、本工种均含小型工具。
2、承包方式:一次性平方面积包干,纯包干,以每平方米计算,按图纸尺寸及计算规则计算面积。
三、工程结算及付款方式:
1、工程结算方式:以图纸实际面积乘以包干价。
2、付款方式:工程进度款按月拨付,乙方于每月15日前编报工程完成月报,送甲方审核确认后,甲方在本月20日前支付应付工程进度款的80%,工程竣工验收合格办理结算后,甲方15天内将余款一次付清。
四、工期:
本工程计划开工日期为20xx年4月20日,总工期为120天,(开工日期以甲方通知开始清理基槽土方为准)。本工期均以日历天数计算,包括雨雪、节假日。如遇下列情况之一,经甲方现场代表签证后,工期可以相应顺延,否则拖延一天按1000元/天计取,在最后结算中扣除。
⑴、甲方确认非乙方原因影响工期。
⑵、不可抗拒的因素影响工期。
五、工程质量:
1、本工程为合格工程,质量评定标准以国家质量检验评定标准为依据,要求单位工程一次验收合格,如因乙方原因,工程质量达不到质量标准,乙方承担所发生的一切费用。
2、因质量问题需进行整改返工的工作,乙方不能按双方约定的期限完成,甲方有权另外组织施工,其发生的全部费用从乙方相关工程款中扣除。
六、双方职责范围:
1、甲方职责:
⑴、乙方进场后,负责组织施工,及时提供施工图纸,组织班组认真搞好图纸技术和安全技术交底工作。
⑵、负责提供乙方施工人员的.食宿用房和施工用水用电。
⑶、按进度计划及时组织施工所需要的各种材料进场。
⑷、负责制订各项规章制度和编制施工进度计划表,督促和指导乙方施工。
2、乙方职责:
⑴、接到甲方开工通知三天内,及时组织好各工种足够所需的施工人员进场。
⑵、按图施工,严格执行各项规范规定的操作规程,服从甲方施工员的安排指导,确保工程质量。
⑶、各工种必须做到工完场地清,确保安全文明施工。
⑷、严格执行甲方的施工进度计划,按期完成所承包范围内的施工任务。
⑸、必须服从甲方对机械的统一调配和指挥,不得善自关闸断电。
⑹、配合甲方施工员做好测量放线工作。
⑺、严禁违章作业,否则造成一切安全事故,后果自负。
七、其它要求:
1、无正当理,乙方不能按期开工或中途人力不足不能按进度计划完成任务,甲方有权解除合同,合同解除后,结算按所完成工程量的80%予以结算,乙方不得以任何理由取闹。
2、本合同未尽事宜,在施工中双方协商解决。
本合同一式两份,自双方签字成立有效,双方各执一份,都具有同等法律效力,尾款付清,自行失效。
发包人(签字):
承包人(签字):
电话:电话:
签订时间:年月日
水电安装合同书10
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等法律的有关规定,结合本工程的实际情况,甲、乙双方经友好协商,同意签定本合同。
一、工程名称:隆鑫国际Ⅱ标段水电安装工程,建筑面积约为80000平方米(以实际工程结算数为准)。
二、工程地址:石坪桥
三、工程承包范围和内容
乙方按工程设计施工图承包水施、电施和会审纪要、技术核定变更单的全部工程内容承包隆鑫国际Ⅱ标段散水范围内的全部水电安装工程的劳务,但不限于以下工程内容:
1、给排水工程:
1)室内生活给水管道安装,一户一表后接至户内各功能房间用水点。
2)室内外雨、污水(含空调冷凝水)管道安装,主管接至小区综合管网图所示的第一个雨、污水井或沟。
2、防雷及接地安装。
3、电气工程:
1)照明部分:一户一表(电表箱)后至户内各功能房间开关、插座等用电点的安装及相关电线、电缆、桥架的敷设;公共楼梯间、电梯前室、走道间、车库、设备房等的照明系统,疏散指示系统及应急照明系统的线缆敷设及配电箱、灯具安装。
2)专用部分:动力配电箱、水泵及电梯用电、照明等按设计施工图说(含电梯安装图)的要求完成施工。
3)智能建筑:智能如通信网络、有线电视、建筑设备监控、安全防范等系统,按设计预留套管、管道和安装各类箱体盒体位置,预埋管道附带丝不穿线。
4、其他工程的预留预埋。
5、不包括土建所有相关工作(孔洞、线槽的'剔打及后塞口、吊补、防水、抹灰,管沟开挖、砌筑、回填等相关土建工作)。
四、工程期限(以主合同为准)
开工日期:
合同日期:以土建工程进度同步。
五、工程劳务费用及付款方式。
1、劳务费用:以上水电安装劳务费用按建筑面积12元/m2包干计算。
2、乙方派一名水电施工人员到现场负责施工、质量、安全、进度、文明施工等工作,甲方每月补贴
3、全部水电安装的资料由乙方负责整理完成合格后,交甲方归档向建设单位移交,甲方提供空白表格。
4、支付方式:(以主合同为准)
1)、在土建任何一栋楼主体达到11层以上后,甲方收到工程进度款开始支付水电安装预留预埋进度款。11层以下的水电安装预留进度款,甲方在收到11层以下的进度款后按该部分工程款的30%支付,剩余50%由甲方逐月分四次平均支付。
2)、工程一审结算完毕甲方收到进度款后十日内付至总劳务费用的85%。
3)、竣工验收合格后待甲方的工程结算办理完毕,甲方收到工程尾款,扣除质量保修金,向乙方支付应付的劳务工程费用。
六、物资供应
1、本工程所用的全部工程设备和材料均由甲方采购并组织到场。并保证现场安装进程需要。
2、工程所用的全部工程设备和材料均须符合设计和要求,必须符合国家相关标准并有相应的合格证书。
3、因甲方购买的工程材料、工程设备不能满足相关质量要求导致乙方停工(拆除、重新安装)的相关劳务费用,发生时分清责任另行协商解决。
七、工程质量:按主合同要求
八、双方责任及违约
1、甲方为乙方提供水电安装施工图叁套。甲方应协助乙方协调、疏通与其他各施工单位、建设单位、监理单位的联系。
2、甲方按合同按时按期支付劳务费。
3、甲方为乙方提供临设住宿、库房、加工场地。
4、乙方按合同工程进度同步完成相关工作。
5、乙方负责施工过程中的安全文明生产。
6、乙方负责本安装工程所需的设备、机具及其他低质易耗品。
7、甲乙双方任何一方如违反以上所有条款视为违约,违约责任,另行协商。
九、争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议,双方应及时解决。协商不成时,任何一方均可向经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。
十、工程保修
1、本工程水电安装保修期为两年,自工程竣工验收合格之日起计算。
2、水电安装保修金为总费用的3%。
3、保修期满一个月内无息退还全部保修金。
十一、其他
1、进度、质量、安全、文明施工等的奖罚按甲方与建设单位签订的主合同的条件参照执行。
2、甲乙双方签定合同时乙方向甲方支付履约保证金伍万元整(大写:人民币伍万元整),履约保证金在签定合同三日内交纳。履约保证金的退还时间视情况另行协商。
3、附甲方与建设单位签订的主合同复印件一份。
4、本合同经双方签字盖章即生效,甲方向乙方付清全额工程款自动失效。
5、本合同一式肆份,甲、乙双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
日期:年月日
日期:年日月
【水电安装合同书】相关文章:
水电安装包工合同书02-14
水电安装合同书电子版(精选7篇)05-21
水电安装合同01-31
水电安装的合同10-13
水电安装合同11-18
关于水电安装合同11-16
水电安装劳务合同01-18
水电暖安装合同01-27
标准水电安装合同06-10