当前位置：9136范文网>实用文档>合同>空调安装合同

空调安装合同

时间：2023-03-07 12:33:39 合同我要投稿

空调安装合同(集锦15篇)

　　随着人们法律观念的日益增强，合同在生活中的使用越来越广泛，合同是企业发展中一个非常重要的因素。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编为大家收集的空调安装合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

空调安装合同(集锦15篇)

空调安装合同1

　　合同编号：签约时间：工程地点：

　　发包单位：_________________________________(以下简称甲方) 联系电话：_____________________单位地址：_____________________ 甲方代表：_________________________________

　　承包单位：___ ___(以下简称乙方)

　　联系电话：_____________________单位地址：_____________________ 乙方代表：_________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备及系统达成如下协议：

　　第一条甲、乙双方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：

　　1、设备情况：

　　产品名称规格型号单位数量

　　2、安装工程概况：

　　(1)工程地点及面积： ;

　　(2)工程造价：元;

　　(3)开工日期：年月日;

　　(4)竣工日期：年月日;

　　(5)付款方式：(1)、现金 (2)、转帐支票

　　第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的)，工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试中央空调完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。

　　第三条产品的安装、调试、验收：

　　1、乙方负责中央空调设备及系统的安装、调试。

　　甲乙双方商定：

　　(1)、年月日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;

　　(2)、年月日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收;

　　(3)、年月日之前，完成设备安装及系统的调试运转;全部中央空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意;涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。

　　第四条价款结算方式及期限：

　　1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);

　　2、本合同工程安装总价款为人民币：____________________元(大写： );

　　(1)合同签定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民币(占合同总金额的)__________________元(大写： );

　　(2)乙方工程材料(非成品)进场，甲方验收签字,甲方三日内支付乙方(第二期工程款)人民币(占合同总金额的)__________________元(大写： );

　　(3)工程尾款(占合同总金额的) 元(大写：_______________________元)，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。

　　第五条违约责任

　　一、乙方责任：

　　1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;

　　2、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。

　　二、甲方责任：

　　1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的工作;

　　2、开工前_____天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电;

　　3、开工前_____天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单;

　　4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的20%的违约金。

　　5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回中央空调设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。

　　6、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。

　　7、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：

　　(1)工程量变化或设计变更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的.停工;

　　(4)甲方同意工期顺延的其他情况。

　　第六条产品质量责任和售后服务条款

　　1.自验收之日起,工程保修期为两个供冷、供热期(由提供)。在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。

　　2.质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。

　　第七条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

　　第八条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。

　　第九条本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第十条由甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。

　　第十一条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　第十二条本合同正本一式四份，甲乙双方各执二份。

　　第十三条合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　发包方(甲方)：承包方(乙方)：

　　地址：地址：

　　邮编：邮编：

　　代表人：代表人：

　　电话：电话

　　传真：传真：

空调安装合同2

　　(合同编号： )

　　甲方：

　　乙方：西安宇嘉制冷设备有限公司

　　甲、乙双方在平等、互利和自愿的基础上，根据诚实可信的原则，订立本销售合同，双方共同遵守。

　　一、施工周期、地点、联系方式

　　1、施工周期：； 2、施工地点：； 3、甲方联系人或委托联系人：；电话：；二、运输方式及费用负担

　　所有材料本市采购，采用汽车运输，费用由乙方负担。三、机组包装为生产厂出厂包装, 五、验收标准、方式及提出异议期限

　　主机机组及风机盘管按装箱单要求验货。开箱后由甲、乙双方共同确认为不合格产品者，可换货或退货。安装调试完毕后，由甲方现场验收，如有异议，乙方现场解决。

　　安装辅材由甲方验收合格后，乙方方可进行安装。

　　六、合同总额、结算方式及期限

　　1、合同总包干价人民币（大写）：。

　　2、本合同签订后，甲方即支付合同总价款的 _ % 计人民币_元（工程前期预

　　付款）；

　　3、主机到达现场，甲方验货完毕，支付合同总价款的％计人民币元； 4、乙方安装调试完毕、甲方验收完毕后支付所有剩余工程款 %计人民币元。

　　七、产品的'保修期及售后服务

　　1、保修期整机包修12个月，压缩机包修3年。

　　2、由于不可抗力、电源电压或人为造成的故障不在包修范围以内。售后服务承诺:

　　1、免费委派专业工程师机组安装指导，调试。 2、免费开机调试。

　　3、免费操作人员的现场培训。

　　4、机组调试开通验收合格起12个月为质保期。

　　5、机组在质保期内,我司维修工程师将作定期的询访工作和保养,并做好两季的调试与保养。

　　6、在机组发生故障后,我公司随时维修,并接到通知12小时内到达现场。设立了24小时售后服务热线，保证业主的随时需要，一般故障在24小时内解决。 7、质保期内的保修保用均由约克公司免费负责。

　　8、质保期外,五年内提供成本价九折的原装零配件;五年后以成本价提供。 9、保证提供机组的终生维修服务。八、违约责任

　　1、甲乙双方均需严格按合同条款执行本合同，违约者承担相应责任； 2、甲方中途退货时，须向乙方支付不低于合同总价款的30%作为违约金； 3、甲方逾期付款的，须按当期应付款总额每日万分之十支付违约金；

　　4、乙方逾期安装调试完毕的，须按当期应付款总额每日万分之十支付违约金； 5、乙方若未按合同提供机组及辅材的，甲方有权提出退货，乙方全额退还工程款。十、解决合同纠纷的方式

　　本合同在履行过程中发生纠纷，由甲、乙双方友好协商解决。协商不成可向所在地人民法院诉讼。

　　十一、其它约定事项

　　1、本合同在双方签字盖章后生效。

　　2、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

空调安装合同3

　　合同编号：_________

　　签订地点：_________

　　委托方(甲方)：_________

　　承接方(乙方)：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，结合家用中央空调系统安装施工的特点，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜，达成如下协议(包括本合同附件和所有协议)，以资共同遵守。

　　一、工程概况

　　1.工程名称：_________

　　2.工程地址：_________

　　3.甲方联系人或委托联系人：_________电话：_________

　　4.甲方所提供机组：

　　室外机：

　　┌——┬——┬——┬——┬—————┐

　　│序号│品牌│品名│型号│数量(台)│

　　├——┼——┼——┼——┼—————┤

　　│ 1 │ │ │ │ │

　　├——┼——┼——┼——┼—————┤

　　│ 2 │ │ │ │ │

　　├——┼——┼——┼——┼—————┤

　　│ 3 │ │ │ │ │

　　└——┴——┴——┴——┴—————┘

　　室内机：

　　┌——┬——┬——┬——┬—————┐

　　│序号│品牌│品名│型号│数量(台)│

　　├——┼——┼——┼——┼—————┤

　　│ 1 │ │ │ │ │

　　├——┼——┼——┼——┼—————┤

　　│ 2 │ │ │ │ │

　　├——┼——┼——┼——┼—————┤

　　│ 3 │ │ │ │ │

　　└——┴——┴——┴——┴—————┘

　　二、工程施工周期

　　自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，完成隐蔽工程安装验收。

　　待_________装潢工程结束后，进行系统调试、竣工验收。

　　三、施工管理

　　1.乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。

　　2.甲方在乙方施工前，将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。

　　3.甲方在乙方施工前，负责清除施工现场的障碍物，使现场具备施工条件。

　　4.施工图和室外机安装位置，如需得到消防、环保、物业部门认可时，由甲方负责办理，并承担相关费用。

　　5.乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。

　　四、工程造价

　　1.本合同安装工程总价为人民币_________元。

　　2.因甲方原因变更设计，需增减材料，总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格，由双方协商后签订补充协议。

　　五、付款方式

　　1.合同签定后，甲方即支付给乙方合同总价的l0%，计人民币_________元。

　　2.材料进场，甲方即支付给乙方合同总价的'40%，计人民币_________元。

　　3.隐蔽工程验收合格，甲方即支付给乙方合同总价的40%，计人民币_________元。

　　4.工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方合同总价的10%，计人民币_________元。

　　5.双方款项往来均应出具收据，工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。

　　六、工程质量及验收

　　1.乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。

　　2.隐蔽工程安装完成后，甲、乙双方应办理检查与验收手续，甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间，乙方应提前2天通知甲方，甲方应在接到通知后2天内验收。

　　3.甲方在装演工程结束后，应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收;乙方应在接到通知后天内组织验收。

　　4.竣工验收后，甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修，保修期1年，管道风口保修期2年，从竣工验收结束、开具发票之日起计算。

　　5.工程竣工后，乙方向甲方提供竣工图纸l份。

　　6.施工规范及工程竣工验收标准，按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。

　　七、纠纷处理方式

　　1.因工程质量，双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解，也可向市或所在区、县消费者协会投诉。

　　2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不能解决的，选定以下第_________种方式解决(不选定的划除)：

　　(1)向上海仲裁委员会申请仲裁。

　　(2)向人民法院提起诉讼。

　　八、违约责任

　　1.由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件，致使工期延误的，每延误l天，甲方应当支付误工费人民币_________元给乙方。

　　2.由于乙方原因逾期竣工，每逾期1天，乙方应当按照甲方已累计付款额的_________%支付违约金给甲方。

　　3.竣工验收不合格，如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求，乙方必须无偿返工，并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任;如系设计造成的原因，由甲方向设计方追究责任;如系设备原因，由甲方向设备供应方追究责任。

　　九、其它

　　1.本合同如有未尽事宜，双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

　　2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

空调安装合同4

　　发包人(甲方)：__________

　　承包人(乙方)：__________

　　根据《中华人民共和国民法典》相关规定，经甲乙双方友好协商，达成设备安装合同，内容如下：__________

　　一、工程概况

　　工程名称：__________

　　工程地点：__________

　　二、合同范围

　　本合同范围：__________项目中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。

　　乙方应提供崭新的未经使用的安装设备及材料、技术服务和所需的其他事项。在履行合同过程中，如乙方没有提供或没有达到设计图纸中的技术性能指标，乙方应采取挽救措施，并承担全部责任。

　　甲方需要而合同文件中未提出的技术要求，甲方有权发出变更通知，乙方有责任以合理的进度以及最优惠的价格满足甲方变更的要求。

　　招标文件及投标文件作为合同附件，组成本合同不可分割的一部分，甲乙双方共同承诺、遵守。

　　三、合同造价

　　本合同总造价为：__________ ￥ ________元。

　　人民币大写：______________元整。

　　3.1"合同价格"是指项目中央空调系统工程，除乙方供应中央空调系统设备以外(乙方供应设备见附表)，从安装设备及材料、安装调试、备品备件供应至竣工验收合格交付使用及维保等的人民币报价，其中包括材料费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、备品备件供应费、直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用等。

　　3.2合同价格为固定价，包括所有由于以原材料工本或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用，但由于甲方增减工程量引起的价格调整除外。

　　3.3合同价格包括合同涉及到的，由乙方提供的与设备的安装与调试期间有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用，并由乙方负责运进和运离工程现场。

　　3.4合同价格包括乙方人员到现场的`一切交通食宿费，甲方协助乙方人员在现场居住的方便，但有关费用由乙方自理。

　　3.5除非另有规定，乙方的价格须包括执行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，也不论它们是否在签订合同时可以预料到。

　　四、付款方式

　　4.1合同签订后，十天内，乙方进场前，甲方支付合同总价_____﹪为设备预付款;

　　4.2主要设备含空调主机及风机盘管末端进场后，甲方支付合同总价_____%

　　4.3工程量进展到一半时，甲方支付合同总价_____﹪。

　　4.4安装、调试、验收合格后，甲方支付合同总价_____﹪。

　　4.5质量保证期结束，无质量问题，甲方付清全部余款。

　　五、工程工期

　　根据发包人使用要求，双方约定合同签定后，自乙方收到设备预付款之日起两个月内，乙方完成本合同全部工程的安装调试工作。

　　5.1乙方进场前向甲方提供施工组织设计和施工总进度计划。

　　5.2在合同生效以后，日内，乙方完成进场前的准备工作，并组织施工人员进场开始施工。

　　5.3乙方须按合同规定的日期完成安装及调试，协调与消防、装修的冲突，保证工程顺利进行，确保按期完成。

　　5.4如工程实际与图纸设计存在较大差异，无法按图施工;或图纸有较大变更，不能按期完成施工，经甲方签字认可，工期顺延。

　　5.5遇不可抗力(由于严重的自然灾害如洪水、地震等不可避免的或不可预见的及非人为所能控制的事件)，工期顺延。

　　六、工程验收

　　6.1乙方应按国家或行业有关的标准与规范施工。

　　6.2安装施工应以图纸要求为准，不得私自偷工减料，或更换图纸规定的安装材料。对于图纸未规定的安装材料，应选用质量较好的材料使用。工程安装调试完成以后，应达到图纸设计的功能及使用要求。

　　6.3甲方的授权代表有权任何时候检查乙方的相关工程质量与工程材料的质量，并作为验收的依据之一。

　　七、变更通知

　　7.1乙方如因为甲方原因影响了合同成本或交工期限，须立即以书面形式向甲方提出，甲方核实无误后将向乙方发出变更通知，但在以下情况中，不得发变更通知。

　　7.1.1对乙方影响行为是在合同规定内作出的，或是由于乙方未能履行合同要求所必须的义务。

　　7.1.2乙方合同执行情况是因其自身的失误、疏忽或未能按合同要求履行而受影响。

　　7.2如果乙方认为所作的变更可能会使自己不能履行合同中义务时，须及时向甲方提出。

　　八、质保期

　　8.1质保期从竣工验收合格之日起计算年，主机设备保修年。

　　8.2乙方所提供的安装材料为全新的、且中央空调系统安装质量符合合同要求。主机为公司产品，风机盘管及末端为产品。

　　8.3在质保期内，若非误操作或人为破坏所致，则合同标的或其部件、安装材料等损坏应由乙方维修、供应和安装。

　　8.4在质保期内，乙方在接到甲方通知后，2小时内作出反应并指导，24小时之内应派有经验的技术人员到工地现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作。超过24小时甲方可请其他人员进行修理，其费用从质保金中扣除。

　　8.5若质保期内，甲方没有指出有缺陷，则表示甲方对乙方的工程安装是满意的，其质量保证责任已完成，但隐蔽性的、合理的检查和实验都不能发现的缺陷除外。

　　九、违约责任

　　9.1由于乙方的原因不能按时交付使用，所使用的安装材料不符合合同规定，由此造成的损失，应有乙方承担一切责任。

　　9.2若由于甲方原因出现如未按有关要求验收工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不负责任。

　　9.3乙方原因延误工期，每延误一天交付使用，支付金额为合同价款‰的违约金(无法抗拒因素造成误工除外)。

　　十、不可抗力

　　10.1如果双方的任何一方因人力不可抗拒因素(诸如台风、地震、战争或双方认同的其他情况)而引起合同进度延误，在此情况下，一方应及时书面通知另一方，并提供当地政府签发的不可抗力的证明。受不可抗力事件影响一方，就尽力减少事件的影响，尽早恢复工作，双方应尽早协商并确定新的交工日期，并由甲方发给乙方完工变更通知书，确定合同进度相应顺延。

　　10.2不可抗力事件给双方造成任何损失，有各方自行负责，合同价格不得因不可抗力的影响而作任何调整。

　　十一、责任

　　乙方负责在工程峻工前，对已完工程的成品保护，在此期间发生的损坏，由乙方负责修复。

　　乙方承担在安装、维修等过程中因施工与质量问题引发的其他事故和由此发生的全部费用。

　　乙方承担由于自身安全措施不力造成人身伤亡事故的责任和由此发生的全部费用。

　　十二、合同终止

　　12.1双方应按照合同的规定，全面履行完全合同义务直至合同终止。

　　12.2凡出现以下情形，甲方有权通知乙方终止合同：

　　12.2.1由于不可抗力的原因而不能履行合同。

　　12.2.2当甲方确信乙方已无履约能力时。

　　12.2.3乙方在收到甲方的合同终止书后，应立即终止合同执行，但双方有权追究在合同终止前的违约索赔。

　　十三、争议的解决

　　13.1本合同适用的法律是《中华人民共和国民法典》。

　　13.2双方由合同或合同之外引起的所有纠纷，可通过双方的友好协商来解决，若该协商在纠纷开始后不能在15天内通过协商解决，任何一方可以在一个月内向对方提出书面通知，并将该纠纷提交工程所在地仲裁部门或工程所在地法院进行解决。

　　13.3仲裁或法院判决对双方具有约束力，凡产生的仲裁费用或诉讼费用，按照国家相关法律规定执行。

　　13.4在仲裁和起诉过程中，除非双方协商同意终止合同，否则双方必须继续执行他们各自的合同义务。

　　十四、合同生效及其他

　　14.1本合同应在双方签字、盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部权利和义务时失效。

　　14.2在合同执行期间，双方均不得单方随意作出合同范围以外的变更或解除合同。

　　14.3合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力，若补充规定与合同不一致时，以签订日期在后者为准。

　　14.4合同由协议书与合同附件组成，并具有同等法律效力。

　　14.5合同一式两份，甲方、乙方各执一份。

　　十五、其他未尽事项

　　甲方：__________乙方：__________

　　法定代表人：__________法定代表人：__________

　　委托人：__________委托人：__________

　　开户行及帐号：__________开户行及帐号：__________

　　联系方式：__________联系方式：__________

　　日期：__________日期：__________

空调安装合同5

　　甲方：恒昇国际福州三建项目部

　　乙方：同亿装饰部

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国经济合同》的有关规定，本着平等互利的原则，经友好协商，就乙方承包甲方工程一事，达成如下协议，以共同遵守。

　　二、图纸和甲方要求如有变更，现场完成以实量为准另行算。

　　三、工程范围：乙方按照甲方提供的样品生产和安装，确保工程质量。

　　四、交货安装期：合同签订后即刻制作生产，保质保量，货到施工现场安装到施工地点。

　　五、算方式：合同签订后，工程安装完成总工程量的'50%，经甲方项目部负责人确认后，甲方付乙方安装进度款的70%，工程完工后，甲方付乙方剩余工程款的70%，经甲方项目部负责人验收合格后，办理总算，甲方即一次性付清全额余款。

　　六、违约责任：本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守，任何一方不得擅自约或解除合同，如有违约，一切责任由违约方全部承担。(请甲方按照工程进度提前10天通知乙方制作生产）

　　七、因自然因素（停电、刮风、下雨等）影响乙方施工进度，请甲方谅解，乙方不承担违约责任。

　　八、成品保护：安装完成后因人为因素造成空调护栏污染、损坏乙方不负责任何责任。

　　九、本工程所有款项不含税金。

　　十、本合同一式两份，双方各执一份，签名盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：

　　代表：代表：

　　电话：电话：

　　年月日年月日

　　扩展阅读

　　空调护栏安装方法

　　1、首先,空调外机位置是和内机同一条水平线,实在不行采取宜低不宜高于内机的位置以便压缩机回油。这是选址。

　　2、支架安装时每边少装两颗10毫米的膨胀螺丝,10毫米螺丝用12毫米的钻头,如果是实心砖墙的话。否则钻头和螺丝一样大小,尽量水平装。如果有安装平台直接绕过这条,有护栏直接放,没护栏要装地脚膨胀螺丝。

　　3、确定放好位置后,铜管喇叭口垂直对准机器的锥口用手拧紧后再用扳手紧半圈完成接管。内外机连接线按照颜色提示接好。

空调安装合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，甲乙双方达成如下协议：

　　一、工程名称：

　　二、工程地址：

　　三、工作内容：

　　乙方根据甲方提供的施工平面图进行施工。施工平面图内的所有材料、设备均由甲方自行购买，并送到工地施工现场;乙方只负责施工。

　　乙方安装施工范围、内容如下：

　　序号安装项目单位数量备注

　　1 空调主机台

　　2 风机盘管台

　　3 空调箱台

　　4 水泵台

　　5 镀锌铁皮风管㎡

　　6 空调供、回水管项

　　7 冷凝水管项

　　8 开关、风口项

　　四、双方责任：

　　1、甲方责任

　　(1)、甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场，以免延误工期。

　　(2)、派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调;以及施工图纸的更改和签证。

　　(3)、按照协议及时拨付工程款;如未按协议拨付工款，乙方有权采取必要的`手段进行追款，所造成的任何后果由甲方负责。

　　(4)、风机盘管、空调箱等送风口、回风口、新风口、排风口、检修口等开口由甲方负责按排开孔，费用由甲方负责;

　　(5)、如没有特殊情况，甲方不得以任何借口拖延工期，如果由于甲方原因拖延工期，甲方必须支付乙方施工人员的人工工资及生活费用。

　　(6)、空调主机基础由甲方根据施工图进行制作，费用由甲方负责。

　　(7)、空调主机吊装由甲方负责，费用由甲方承担。

　　(8)乙方根据施工图进行施工，如有更改，甲方必须提前通知乙方，由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担;乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工。

　　2、乙方责任

　　(1)严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进行施工。

　　(2)严格遵守建设方的管理规定，做到文明施工;

　　(3)严格按照施工进度，施工质量进行施工。

　　五、工程安装费用表：

　　序号安装项目单位数量单价(元) 合价(元)

　　1 空调主机台

　　2 风机盘管台

　　3 空调箱台

　　4 水泵台

　　5 镀锌铁皮风管㎡

　　6 空调供、回水管项

　　7 冷凝水管项

　　8 开关、风口项

　　9 工程费用总计

　　工程安装总费用根据实际工程量进行结算。

　　六、付款方式

　　1、工程安装总费用为人民币￥元整，人民币大写元整。

　　2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的30%人民币￥元整，大写：元整作为工程预付款;

　　进场10天后甲方向乙方支付工程总款的30%人民币￥元，大写：元整作为工程进度款;

　　室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%人民币￥元，大写：元整;

　　剩余工程总款的20%，人民币￥元，大写：

　　元整在工程安装调试验收完毕后，甲方一次性付清(注：工程安装、调试、验收完毕后，无论甲方是否收到工程款，都必须按合同支付清合同所有费用)。

　　七、工程保修期

　　工程系统由乙方免费保修一年;所有设备保修由甲方负责，材料质量问题由甲方负责。

　　八、其它约定

　　本协议一式两份，甲乙双方各持一份，均具同等法律效率，在执行协议过程中如有不同意见，双方友好协商进行解决，解决不成，可向当地人民法院进行申诉解决。

　　甲方：乙方：

　　帐号：帐号：

　　日期：20xx年X月XX日

空调安装合同7

　　甲方：

　　代表：

　　乙方：

　　代表：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规明文规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方维修空调事宜，甲、乙双方达成如下协议：

　　一、乙方负责维修甲方工厂台（）。

　　二、乙方的维修内容为：

　　1、清洗空调；

　　2、添加制冷添加剂；

　　3、检测空调安全性能；

　　4、保障空调正常工作的其他维护内容。

　　三、乙方保证于年月日前将空调交付甲方使用，并自交付之日起3年内，空调再次发生故障时，乙方应及时免费保修。

　　四、乙方必须保证空调拆卸后的完好无损，承担维修期间保管拆卸空调的盗失责任，保证维护后的安装固定。

　　五、未经甲方同意不得擅自将维修工作转包给第三方，也不得擅自更换不需要更换的.空调零部件。确需更换，应通知甲方，并保证更换零部件与原装部件的一致或与整机功能性能的匹配。

　　六、甲方验收空调合格后，一次性支付乙方空调所有费用元整。

　　七、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决；协商不成时，任何一方可以向人民法院提起诉讼。

　　八、本合同未尽事宜，经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本规定具有同等法律效力。

　　九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　代表：代表：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

空调安装合同8

　　甲方：宣城百汇置业有限公司

　　乙方：河北明康机电设备有限公司

　　经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：

　　一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区(大馆离心机部分)空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务.

　　二、甲、乙双方的责任和义务

　　甲方

　　1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工;

　　2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位;

　　3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方;

　　4、按本协议及时向乙方拨付施工费用;

　　5、遵守本协议其他相关条款.

　　乙方

　　1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象;

　　2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录;

　　3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;

　　4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用;

　　5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的`费用;

　　6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量;

　　7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工.对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担;

　　8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;

　　9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。

　　三、本工程施工范围、工期要求

　　本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。

　　本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期)

　　如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。

　　四、安装费用及付与方式

　　1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币(小写)78。48万元整。(大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整)其中大馆A区540000元;大馆B区244800元。

　　2、安装费用的付与：

　　(1)安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。

　　(2)安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72。20xx万元(其中A区49。68万元;B区22。5216万元)元;

　　(3)尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。

　　(4)安装费的3%为总包配合费用。

　　五、甲乙双方需补充说明的事项

　　六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效.本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。

　　甲方(代表)签字：XX

　　XXXX年XX月XX日

　　乙方(代表)签字：XX

　　XXXX年XX月XX日

空调安装合同9

　　发包人（甲方）：

　　地址：

　　承包人（乙方）：

　　地址：

　　经甲乙双方共同协商，甲方将______________项目的通风空调安装工程交由乙方进行施工，现就本工程的相关事宜达成如下一致意见，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程地点：

　　2、承包方式：

　　3、承包范围：

　　4、工程期限：

　　（1）计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工期限：_______年_______月_______日，总工期：_______天。

　　（2）甲方在工程符合施工条件时通知乙方入场。

　　二、双方职责

　　1、甲方职责

　　（1）甲方有义务对乙方本次工程施工进行协助，协调邻里关系，提供条件适格的场地。

　　（2）甲方有责任在本次工程完成后，按付款方式中的规定，与乙方完成相关费用的结算。

　　（3）甲方有权利随时检查乙方施工进度与质量。

　　（4）甲方应在收到乙方的验收通知时，三日内组织人员进行验收。

　　2、乙方的责任、权利与义务

　　（1）乙方为本次工程的施工主体，有责任承担本次工程的施工准备与实施、施工人员的组织和管理。

　　（2）乙方负责为本次工程施工结束后提供竣工报告，乙方有责任协助甲方完成对本次工程的验收工作。

　　（3）乙方应保证安全文明施工，禁止酒后作业。

　　（4）工程完工当天，乙方应向甲方发出验收通知。

　　（5）乙方有权利按付款方式的要求向甲方收取工程的各项相关费用。

　　三、付款方式

　　1、在合同签订时，甲方向乙方支付工程总费用的________%作为工程预付款。

　　2、工程结束，完成验收时支付工程款的________%，剩余________%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。

　　四、质量要求

　　本工程的质量应满足国家以及行业的标准，若工程所在地有更严格的标准，则本合同适用更严的标准。若该工程，质量达不到要求，乙方应承担返工所有的费用，及承担迟延履行给甲方造成的损失。

　　五、验收标准

　　本合同执行的验收标准应严于国家、行业中的标准。

　　六、工程量变更说明

　　1、如甲方在合同签订后或施工过程中需变更工程量，应与乙方协商；

　　2、如乙方同意变更，双方应签订本合同的'附件，调整服务价格和完工时间；

　　3、若乙方不同意变更，则允许乙方提前通知甲方解除合同。

　　七、违约责任

　　在本合同的履行过程中，任何一方违反本合同的条款给守约方造成巨大损失的，均应全部赔偿；若造成的损失不大，不影响合同的履行，则双方应继续履行合同，责任方要给守约方补偿工程款的_______%，共计_______元作为违约金。

　　八、纠纷解决方式

　　本合同在履行过程中如发生争议，由双方协商解决。协商不成，双方均可向工程所在地人民法院起诉。

　　九、附则

　　1、本合同在双方签章后，甲方预付款到达乙方账户的当日生效。双方义务履行完毕，本合同自行终止。

　　2、经甲乙双方同意，本合同可提前终止。

　　3、本合同一式_______份，双方各持_______份。具有同等法律效力。

　　4、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　代表人：

　　联系方式：

　　工程所在地：

　　签订时间：_______年_______月_______日

　　乙方：

　　负责人：

　　联系方式：

　　工程所在地：

　　签订时间：_______年_______月_______日

空调安装合同10

　　发包方（甲方）：代表人：

　　承包方（乙方）：负责人：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《民法典》，本着平等互利的原则，为明确双方的权利义务，结合本工程的具体情况，甲乙双方达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工作内容：

　　4、承包方式：

　　二、产品的安装、调试

　　1、乙方负责分管式空调设备的安装、调试。甲乙双方商定：

　　（1）________年____月____日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的.，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　（2）________年____月____日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；

　　（3）________年____月____日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部分管式空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及甲方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方负责日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意。

　　三、双方责任

　　1、甲方责任

　　（1）甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场，以免延误工期。

　　（2）派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调；以及施工图纸的更改和签证。

　　（3）按照协议及时拨付工程款；如未按协议拨付工款，乙方有权采取必要的手段进行追款，所造成的任何后果由甲方负责。

　　（4）空调主机基础由甲方根据施工图进行制作，费用由甲方负责。

　　（5）受到乙方的验收通知，甲方要及时组织验收。

　　2、乙方责任

　　（1）严格遵守建设方的管理规定，做到安全文明施工，保证不酒后作业。

　　（2）严格按照施工进度，施工质量进行施工。

　　（3）乙方严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进行施工，如有更改，甲方必须提前通知乙方，由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担；乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工。

　　四、验收

　　1、乙方于工程竣工当天通知甲方验收。

　　2、甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。

　　五、付款方式

　　1、合同总价款为人民币_______元。

　　2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的30%，人民币_______元作为工程预付款；进场10天后甲方向乙方支付工程总款的30%，人民币_______元作为工程进度款；室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%，人民币_______元，剩余工程总款的20%，人民币_______ 元，验收完毕后甲方一次性付清。风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　六、工程保修期

　　工程系统由乙方保修________年；所有设备保修由甲方负责，材料质量问题由甲方负责。

　　七、违约责任

　　1、在本合同的履行过程中，任何一方违约，致使合同不能履行或者履行出现重大瑕疵，责任方都要向守约方因此受到的所有损失。

　　2、若合同履行过程中，一方要求提前解除合同，应提前一个月通知对方，并且责任方应承担对方为履行合同支付的准备金。

　　八、其它约定

　　1、本合同自双方签字后生效；合同一式_______份，甲乙双方各持_______份，均具同等法律效力。

　　2、在履行合同过程中发生争议，双方友好协商进行解决，解决不成，均可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉。

　　甲方：地址：联系人：联系方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：________年____月____日

　　乙方：地址：联系人：联系方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：________年____月____日

空调安装合同11

　　甲方：开鲁xxx小学（以下简称甲方）

　　乙方：通辽xxx有限公司（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，双方经友好协商，就三棵树小学新建餐厅空调安装达成如下协议：

　　第一条工程内容：

　　工程名称：新建餐厅空调安装

　　工程地点：开鲁县xxx小学

　　承包范围和内容：中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。

　　合同工期：

　　开工日期：20xx 年xx 月xx日

　　竣工日期：20xx 年xx 月xx日

　　工期总日历天数为：10 天

　　第二条双方责任：

　　甲方责任：

　　1、甲方应根据国家或行业有关标准、规定，

　　2、向乙方提供开展工作所需的有关技术资料，并对提供的时间、进度

　　和资料的可靠性负责。

　　3、负责协调施工过程中与有关单位的配合问题。

　　4、负责现场水电供应，以满足乙方正常施工、调试。

　　乙方责任：

　　1、乙方保证全部按照合同条款的规定和竣工期向甲方提供合格的服务。

　　2、乙方应按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-20xx）进行施工组织和具体实施，保证质量。

　　3、乙方施工人员应严格遵守甲方的规章制度。注意施工安全并委托专职安全检查员，若发生安全问题由乙方负责任。

　　第三条合同价款及支付：

　　1、合同价款：本合同总金额大写：贰万元整。

　　2、付款方式：合同签订三日内，甲方支付乙方材料款：即 10000.00 人民币，工程完成后，甲、乙双方共同验收，合格后付清余款：即 10000.00元人民币

　　3、付款账号：

　　银行账号：

　　持卡人：

　　开户行：

　　第四条质量标准、验收及工程质量保证：

　　1、工期：同合同工期。

　　2、质量标准：《通风与空调工程施工质量验收规范》。

　　3、竣工验收：

　　3.1、乙方应委派有专业资质的人员进行调试、验收。

　　3.2、乙方提交竣工资料和报告后，甲方应在三日内组织验收；如甲方在三日内不组织验收，则视为验收合格。

　　4、工程质量保证：

　　4.1、产品自交付调试完成后保质24个月。在质保期内，由于乙方原因造成的事故，乙方负责排除，费用由乙方负责。由于甲方原因造成的事故，乙方负责排除，费用由甲方负责。

　　4.2、乙方在接到甲方维修要求后，将立即委派工程技术人员10小时之内赶到现场，及时排除故障。

　　第五条违约

　　1、甲方或乙方不能按本合同条款约定内容履行自己的'各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

　　2、如因乙方自身原因造成未按合同约定工期完成工程施工内容，每延误一天，应向甲方支付合同总价千分之一的违约金；工程延期超过五天，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价百分之三的违约金；工期延误超过10天，甲方有权单方终止本合同。如由于其他专业造成乙方无法按期施工，或现场不能满足乙方施工条件等原因，造成的乙方未按期完成施工内容，经甲、乙双方确认后，乙方不负违约责任。

　　第六条仲裁及诉讼

　　凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好办商解决。如不能解决，则向通辽市人民法院诉讼解决。诉讼费用由败诉方负担。

　　第七条合同生效及其它

　　1、本合同自甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效。

　　2、本合同的履行地为甲方本工程项目所在。

　　3、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》等有关规定办理。

　　4、合同中的未尽事宜，甲乙双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以“纪要”形式经双方盖章记录备案，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

　　本合同书共二份，甲方执一份，乙方执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　（盖章）

　　代表签字：

　　日期：

空调安装合同12

　　需方：乐分商城梁山兑换中心(以下简称甲方)

　　供方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，本着平等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际情况，就双方在本工程施工过程中的权利、义务和责任，依据接待中心中央空调安装承包合同，达成如下协议：

　　第一条工程名称乐分商城梁山兑换中心

　　第二条工程地点：水浒文化广场南临

　　第三条合同价款：

　　￥: 43764、00元(大写：肆万叁仟柒佰陆拾肆元整)包含设备、安装材料、运费等相关一切费用(详见报价单)。

　　第四条合同工期：以甲方电话通知开始施工，工期为签订合同后7日内

　　第五条工程承包方式：包工包料

　　第六条工程承包范围：空调系统安装及调试。

　　人员培训：空调系统日常运行操作及维护。

　　第七条甲方的职责和义务：

　　1、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。

　　2、负责组织竣工后的质量检验验收工作。

　　第八条乙方的职责和义务：

　　1、必须服从甲方规定的现场管理办法。

　　2、根据现场设计施工图纸，参加图纸会审和技术交底。

　　3、严格科学合理组织施工,甲方同意对图纸进行调整或修改,但必须满足甲方的正常使用,保证使用效果,保证工程质量,保证售后服务准确及时。

　　4、加强施工安全管理，负责组织工人进场的'安全教育培训工作和日常监管工作。

　　5、负责安全文明施工、质量检验和控制、进度控制工作，并负责上报有关资料及提供竣工的详细图纸(设备安装线路分布注明分配走向等)。

　　6、由于乐分商城局部不吊顶，所有管线必须美观，东西及南北走向必须保持在一条直线。

　　7、施工中，如发生人生安全、财产损失，质量事故，均由乙方自行负责。

　　第九条合同价款的支付：

　　无支付定金，安装调试合格结束后一次性结清。

　　第十条本合同一式贰份，双方各执壹份，经双方代表签字并加盖公章生效。

　　甲方：乐分商城梁山兑换中心乙方:

　　地址：地址：

　　代表：代表：

　　日期：____年____月____日日期：____年____月____日

空调安装合同13

　　发包人(甲方)：__________

　　承包人(乙方)：__________

　　根据《中华人民共和国民法典》相关规定，经甲乙双方友好协商，达成设备安装合同，内容如下：__________

　　一、工程概况

　　1、工程名称：__________

　　2、工程地点：__________

　　二、合同范围

　　1、本合同范围：__________项目中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。

　　2、乙方应提供崭新的未经使用的安装设备及材料、技术服务和所需的其他事项。在履行合同过程中，如乙方没有提供或没有达到设计图纸中的技术性能指标，乙方应采取挽救措施，并承担全部责任。

　　3、甲方需要而合同文件中未提出的技术要求，甲方有权发出变更通知，乙方有责任以合理的进度以及最优惠的价格满足甲方变更的要求。

　　4、招标文件及投标文件作为合同附件，组成本合同不可分割的一部分，甲乙双方共同承诺、遵守。

　　三、合同造价

　　本合同总造价为：__________ ￥ ________元。人民币大写：______________元整。

　　1、"合同价格"是指项目中央空调系统工程，除乙方供应中央空调系统设备以外(乙方供应设备见附表)，从安装设备及材料、安装调试、备品备件供应至竣工验收合格交付使用及维保等的人民币报价，其中包括材料费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、备品备件供应费、直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用等。

　　2、合同价格为固定价，包括所有由于以原材料工本或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用，但由于甲方增减工程量引起的价格调整除外。

　　3、合同价格包括合同涉及到的，由乙方提供的与设备的安装与调试期间有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用，并由乙方负责运进和运离工程现场。

　　4、合同价格包括乙方人员到现场的一切交通食宿费，甲方协助乙方人员在现场居住的方便，但有关费用由乙方自理。

　　5、除非另有规定，乙方的价格须包括执行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，也不论它们是否在签订合同时可以预料到。

　　四、付款方式

　　1、合同签订后，十天内，乙方进场前，甲方支付合同总价_____﹪为设备预付款;

　　2、主要设备含空调主机及风机盘管末端进场后，甲方支付合同总价_____%

　　3、工程量进展到一半时，甲方支付合同总价_____﹪。

　　4、安装、调试、验收合格后，甲方支付合同总价_____﹪。

　　5、质量保证期结束，无质量问题，甲方付清全部余款。

　　五、工程工期

　　根据发包人使用要求，双方约定合同签定后，自乙方收到设备预付款之日起两个月内，乙方完成本合同全部工程的安装调试工作。

　　1、乙方进场前向甲方提供施工组织设计和施工总进度计划。

　　2、在合同生效以后，日内，乙方完成进场前的准备工作，并组织施工人员进场开始施工。

　　3、乙方须按合同规定的日期完成安装及调试，协调与消防、装修的冲突，保证工程顺利进行，确保按期完成。

　　4、如工程实际与图纸设计存在较大差异，无法按图施工;或图纸有较大变更，不能按期完成施工，经甲方签字认可，工期顺延。

　　5、遇不可抗力(由于严重的自然灾害如洪水、地震等不可避免的或不可预见的及非人为所能控制的事件)，工期顺延。

　　六、工程验收

　　1、乙方应按国家或行业有关的标准与规范施工。

　　2、安装施工应以图纸要求为准，不得私自偷工减料，或更换图纸规定的安装材料。对于图纸未规定的安装材料，应选用质量较好的材料使用。工程安装调试完成以后，应达到图纸设计的功能及使用要求。

　　3、甲方的授权代表有权任何时候检查乙方的相关工程质量与工程材料的质量，并作为验收的依据之一。

　　七、变更通知

　　1、乙方如因为甲方原因影响了合同成本或交工期限，须立即以书面形式向甲方提出，甲方核实无误后将向乙方发出变更通知，但在以下情况中，不得发变更通知。

　　（1）对乙方影响行为是在合同规定内作出的，或是由于乙方未能履行合同要求所必须的义务。

　　（2）乙方合同执行情况是因其自身的失误、疏忽或未能按合同要求履行而受影响。

　　2、如果乙方认为所作的变更可能会使自己不能履行合同中义务时，须及时向甲方提出。

　　八、质保期

　　1、质保期从竣工验收合格之日起计算年，主机设备保修年。

　　2、乙方所提供的安装材料为全新的、且中央空调系统安装质量符合合同要求。主机为公司产品，风机盘管及末端为产品。

　　3、在质保期内，若非误操作或人为破坏所致，则合同标的或其部件、安装材料等损坏应由乙方维修、供应和安装。

　　4、在质保期内，乙方在接到甲方通知后，2小时内作出反应并指导，24小时之内应派有经验的技术人员到工地现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作。超过24小时甲方可请其他人员进行修理，其费用从质保金中扣除。

　　5、若质保期内，甲方没有指出有缺陷，则表示甲方对乙方的工程安装是满意的，其质量保证责任已完成，但隐蔽性的'、合理的检查和实验都不能发现的缺陷除外。

　　九、违约责任

　　1、由于乙方的原因不能按时交付使用，所使用的安装材料不符合合同规定，由此造成的损失，应有乙方承担一切责任。

　　2、若由于甲方原因出现如未按有关要求验收工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不负责任。

　　3、乙方原因延误工期，每延误一天交付使用，支付金额为合同价款‰的违约金(无法抗拒因素造成误工除外)。

　　十、不可抗力

　　1、如果双方的任何一方因人力不可抗拒因素(诸如台风、地震、战争或双方认同的其他情况)而引起合同进度延误，在此情况下，一方应及时书面通知另一方，并提供当地政府签发的不可抗力的证明。受不可抗力事件影响一方，就尽力减少事件的影响，尽早恢复工作，双方应尽早协商并确定新的交工日期，并由甲方发给乙方完工变更通知书，确定合同进度相应顺延。

　　2、不可抗力事件给双方造成任何损失，有各方自行负责，合同价格不得因不可抗力的影响而作任何调整。

　　十一、责任

　　1、乙方负责在工程峻工前，对已完工程的成品保护，在此期间发生的损坏，由乙方负责修复。

　　2、乙方承担在安装、维修等过程中因施工与质量问题引发的其他事故和由此发生的全部费用。

　　3、乙方承担由于自身安全措施不力造成人身伤亡事故的责任和由此发生的全部费用。

　　十二、合同终止

　　1、双方应按照合同的规定，全面履行完全合同义务直至合同终止。

　　2、凡出现以下情形，甲方有权通知乙方终止合同：

　　（1）由于不可抗力的原因而不能履行合同。

　　（2）当甲方确信乙方已无履约能力时。

　　（3）乙方在收到甲方的合同终止书后，应立即终止合同执行，但双方有权追究在合同终止前的违约索赔。

　　十三、争议的解决

　　1、本合同适用的法律是《中华人民共和国民法典》。

　　2、双方由合同或合同之外引起的所有纠纷，可通过双方的友好协商来解决，若该协商在纠纷开始后不能在15天内通过协商解决，任何一方可以在一个月内向对方提出书面通知，并将该纠纷提交工程所在地仲裁部门或工程所在地法院进行解决。

　　3、仲裁或法院判决对双方具有约束力，凡产生的仲裁费用或诉讼费用，按照国家相关法律规定执行。

　　4、在仲裁和起诉过程中，除非双方协商同意终止合同，否则双方必须继续执行他们各自的合同义务。

　　十四、合同生效及其他

　　1、本合同应在双方签字、盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部权利和义务时失效。

　　2、在合同执行期间，双方均不得单方随意作出合同范围以外的变更或解除合同。

　　3、合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力，若补充规定与合同不一致时，以签订日期在后者为准。

　　4、合同由协议书与合同附件组成，并具有同等法律效力。

　　5、合同一式两份，甲方、乙方各执一份。

　　十五、其他未尽事项

　　甲方：__________乙方：__________

　　法定代表人：__________法定代表人：__________

　　委托人：__________委托人：__________

　　开户行及帐号：__________开户行及帐号：__________

　　联系方式：__________联系方式：__________

　　日期：__________日期：__________

空调安装合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　为了保证空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条甲方安全责任

　　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为（口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　　第二条乙方安全责任

　　1．安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　　2．后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。

　　3．乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　　4．乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　5．乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的`所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　6．乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　7．乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　8．乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　9．乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　　10．乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　　11．乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　12．乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　　13．乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　　第三条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方（签字）：乙方（签字）：

　　地址：地址：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　日期：年月日日期：年月日

空调安装合同15

　　发包单位：_________________________________（以下简称甲方）

　　联系电话：_____________________

　　单位地址：_____________________

　　甲方代表：_________________________________

　　承包单位：________（以下简称乙方）

　　联系电话：_____________________

　　单位地址：_____________________

　　乙方代表：_________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议：

　　第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：

　　1、设备情况：

　　产品名称________规格型号________单位________数量________

　　2、安装工程概况：

　　（1）工程地点及面积：________；

　　（2）工程造价：￥________元；

　　（3）开工日期：20xx年________月________日；

　　（4）竣工日期：20xx年________月________日；

　　（5）付款方式：（1）、现金（2）、转帐支票

　　第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试中央空调完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可；未有甲乙双方验收签字，材料、设备不得使用、安装。

　　第三条产品的安装、调试、验收：

　　1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。

　　甲乙双方商定：

　　（1）、20xx年________月________日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；

　　（2）、20xx年________月________日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；

　　（3）、20xx年________月________日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部中央空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的'工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。

　　第四条价款结算方式及期限：

　　1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款（固定价款）；

　　2、本合同工程安装总价款为人民币：____________________元（大写：________）；

　　（1）合同签定后，甲方支付乙方（第一期工程款）人民币（占合同总金额的_________%）__________________元（大写：________）；

　　（2）乙方工程材料（非成品）进场，甲方验收签字，甲方三日内支付乙方（第二期工程款）人民币（占合同总金额的________%）__________________元（大写：________）；

　　（3）工程尾款（占合同总金额的________%）元（大写：_______________________元），设备调试完毕，工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。

　　3、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。

　　第五条违约责任

　　一、乙方责任：

　　1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作；

　　2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

　　3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。