【热】材料供应合同
随着法律知识的普及,合同起到的作用越来越大,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么制定合同书有什么需要注意的呢?以下是小编整理的材料供应合同,仅供参考,大家一起来看看吧。
材料供应合同1
发包人:
承包人:
xx小区安置房建设项目是区政府20xx年实施的棚户区改造和安置项目,该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设,因开发商资金链断裂等原因,安置房未能如期交房,给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题,现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目后续建设工程建筑材料供应事项协商一致,订立本合同书。
一、工程概况
工程名称: xx小区材料供应分包工程
工程地点: xx小区
二、工程承包范围
承包范围: xx小区后续工程建筑材料供应、水电供应、办公材料、点工、工地看护等事宜。
三、合同工期
开工日期:20xx年 08月 01 日
竣工日期:至工程竣工
四、付款方式
1.支付 20 万元,用于自工程复工以来已发生的一些费用。同时,承包方正常履行合同承包范围内所约定的事宜。
2.后续工程款,由审计部门跟踪审计,按月据实结算。
五、建筑材料质量按国家强制性标准执行
六、违约、索赔和争议
1、发包人承担的违约责任:发包人无正当理由未按合同规定预付工程款,承包人承诺施工不间断,经承包人书面催告后在30日内,仍未支付的,从催告期满之日起,向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息,直到按合同规定应付工程款支付为止。
2、承包人承担的违约责任:
(1) 发包人首付工程款后,承包人三天内仍不正常进行材料供应的,发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算。
(2)工程材料质量达不到合同规定的质量验收标准规范的`要求的,承包人承担由此给发包人造成的一切损失,并在发包人指定期限内整改达到合同规定的标准,返工所产生的费用由承包人承担。
九、工程实施过程中,若协议双方发生争议,首先协商解决,协商不成,向工程所在地人民法院依法诉讼解决。
十、合同生效
合同订立时间: 20xx年08月1日
合同订立地点:
本合同双方约定签订后生效。
承 包 人:(签章) 发 包 人:(签章)
身份证号:
银行卡号:
联系方式:
二○一四 年 八月 一 日
材料供应合同2
使用方(以下简称甲方):有限公司项目部
供应方(以下简称乙方):
第一条、目的和背景条款
1.1根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求,甲乙双方在协商一致基础上,本着自愿、公平和诚信的原则,就_________工程所需的供应事宜签订本合同,以资共同遵守。
第二条、材料交货地点、供货期限
2.1交货地址:_________
2.2供货起止时间:________年____月____日至________年____月____日
第三条、供应要求及价格
3.1数量(3);单价(元3);货款金额(万元);最终以实际结算为准。
3.2上述价格为到货价,且是综合单价。含运费、装卸费、保险费(如有)、税款。
第四条、结算和资金支付条款
4.1结算方式:
4.2约定的结算期限:
4.3送到工地,甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。但签字不视为乙方材料合格,有关材料质量应按本合同
第五条、约定办理。
4.4每月____日前,供需双方对上月供应量进行核对,并办理有效签字手续。
4.5付款方式和期限:
第五条、质量标准和验收
5.1乙方应对供应材料的质量负责。
5.2材料应贴合现行国家质量要求和行业有关标准,贴合业主要求。
5.3乙方货到后甲方应组织人员初验,初验合格的,甲方签收;初验不合格的,甲方退回乙方,由此引起的损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的,应按此规定办理;甲方初验合格,不意味材料最终完全合格,甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收,如发现质量不合格或不能满足施工要求,甲方应立即通知乙方更换或作退货处理,乙方应立即作来源理,并承担相关损失和费用,否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。
第六条、甲方的职责和义务
6.1甲方应根据施工进度,提前_________天向乙方带给货要求通知,通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。
6.2乙方按时送达材料后,甲方应及时组织初验,初验合格的,及时签收确认,初验不合格的,通知乙方退货或作换货处理。
第七条、乙方的职责和义务
7.1乙方应按合同要求及时保质保量供应材料,如不能按时供应,或供应的材料不合格,由此给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿。
7.2乙方应按国家有关规定及时向甲方带给相关资料。
7.3乙方应遵守施工工地有关的规章制度,并负责乙方人员及设备的安全。
第八条、甲乙双方其他约定条款
8.1在预拌混凝土供应中,如需更改约定的重要技术数据,要求更改的一方务必出具有效的书面凭证,并征得另一方的同意。
8.2材料使用后甲方若发现质量问题,应在_________小时内书面通知乙方,甲乙双方应及时协商解决。
8.3乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有,不存在权利瑕疵,如若引发侵权职责由甲方承担。
8.4双方约定由材料在运到乙方指定的地点前,产品毁损、灭失的风险由乙方承担。
8.5甲乙双方在履行本合同过程中的联系方法以下表为准,如发生变更须以书面方式通知对方。
联系地址
电话
传真
联系人电话
甲方
乙方
第九条、违约职责
9.1非因质量原因甲方中途退货的,应当承担退货价金1%的惩罚性违约金,不能继续履行合同的`,乙方有权单方面解除合同;思考到业方计价的滞后性,甲方不承担延期付款六个月内的违约职责。
9.2乙方不能按期交货的,应当承担本批货款总价的1%的惩罚性违约金,并继续履行合同。甲方带给的产品质量不贴合双方约定的质量标准,应当承担合同总造价的1%的惩罚性违约金,如不能继续履行合同的,甲方有权单方面解除合同。
9.3因不可抗力造成本合同不能履行的,任何一方均可解除合同,并互不承担违约职责。
第十条、争议解决条款
10.1因履行本合同发生的争议,由当事人双方协商解决
10.2如仍未解决,依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条、合同生效及其他
1
1.1合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份,每份具有同等法律效力。
1
1.2本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
1
1.3本合同附以下_________
甲方(签章):________
乙方(签章):_________
法定代表人:__________
法定代表人:___________
________年____月____日
________年____月____日
材料供应合同3
甲方:
乙方:
第一条名称规格型号计量单位数量单价金额供应时间以上数量只用作供应计划估算,具体结算方量按第四条约定方法结算。
第二条质量标准
第三条计量及供应办法
第四条运输方式和到达工地及费用负担
1、乙方负责材料、车辆的组织及运输并负责平整。
2、在甲方现场工作人员的.指挥下进行施工。
第五条检验标准、方法、地点及期限
按港口工程试验规程规定进行抽样检验,如不符合质量要求,一律给予返回。地点:施工现场。
第六条结算方式、时间及地点
施工单位、监理单位共同组织验收,达到设计施工规定的要求。在建设单位验工计价后,按实际施工数量作为结算计量依据,甲方付给乙方70%材料款,剩余部分作为下旬的保证金。
第七条本合同解除的条件及违约责任
乙方的材料数量不能满足工程需要;乙方的材料质量达不到验收标准;乙方承担违约责任和相关费用,甲方可另选供应商。
第八条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,依法向甲方集团公司所在地仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
第九条其他约定事项
1、本合同自签字、盖章之日起生效。
2、本合同自供应完,货款接清后自行解除。
3、本合同一式六份,双方各执三份。
甲方(章)
住所:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
乙方(章):
住所:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
材料供应合同4
需方: 广东省第一建筑工程有限公司南屏科技工业园生产、生活配
套服务中心副楼(办公)工程项目部(以下简称甲方)
供方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,甲乙双方自愿公平诚信的原则,甲方同意把南屏科技工业园生产,生活配套服务中心副楼(办公)工程的玻璃及玻璃产品由乙方提供,经双方充分协商同意达成如下的合同条款。
一 工程概况:
1、 工程名称:南屏科技工业园生产,生活配套服务中心副楼(办公)工程
2、 工程地址:珠海市南屏科技园
3、 供应内容:玻璃及玻璃产品,并负责运送至甲方工程施工现场。
二 乙方承包工程范围:
1、 承包范围:甲方承接建设单位南屏科技工业园生产、生活配套服务中心副楼(办公)设计图的铝合金门窗、玻璃幕墙、采光天棚等所使用的各种玻璃,规格及尺寸由甲方提供。
2、承包方式:按承包范围内容乙方实行包材料、包制作、包送货到位(含资料及送检样品)的承包方式。
三 工程质量要求
1、 质量等级为优良。
2、 乙方负责按设计图纸及变更图制作玻璃。乙方必须认真阅读图纸和变更通知。以免施工出错,施工中必须严格要按国家规范和设计要求认真施工,尽量缩小施工误差。
3、各种玻璃的技术要求见土建节能设计要求及国家相关规范规定(另附原设计说明)。
4、质保期为三年,在质保期内如出现如:彩虹、发霉、镀膜层脱落或起泡、中空入水、起雾等质量问题,乙方必须无条件负责由此返工造成的一切费用。
5、各种玻璃的颜色按甲方签字的样板为准。
四 供货期限
1、 本工程所用的玻璃分多批进场,采光屋面玻璃为第一批完成并运至甲方施工现场,时间为20xx年6月2日开始第一批,6月12日前全部供完;其余各种玻璃供应均按甲方通知开始,夹胶玻璃每天供货量为 100 m2,中空玻璃每天供货量为 100 m2,单片玻璃每天供货量为 400 m2(上述供货量仅指正常天气的情况下方可)。
2、由于玻璃破损等原因需用量较小时,乙方无条件在五天内供货至甲方施工现场。
五 双方责任
(一) 甲方责任
1、 甲方负责提供一份制作施工图纸或规格及数量表给乙方施工。
2、 负责乙方玻璃进场后塔吊能力范围以内的卸车、验收及保管工作。
3、玻璃送检及合格品的送检费用。
(二) 乙方责任
1、 按相关规范规定做好玻璃材料的一切技术资料及送检材料,如出现送检不合格所出现的复检费用由乙方负责。
2、 构件制作图的审核工作,发现问题及时向甲方提出以便更改,否则由于认识不足,或明显有问题的表格等以致未及时向甲方提出所造成返工或浪费由乙方负责。
3、 甲方塔吊能力范围以外的卸车工作(含卸车费用)。
4、 有些玻璃必须按编排顺序装箱或堆放的,必须无条件的配合,否则由此造成的“怠工、误工”等一切费用由乙方负责。
5、 乙方不能私自把合同分包或转包给别人施工,否则按违背合同处理,甲方有权终止合同并处以罚款。
6、 乙方所供的玻璃及玻璃产品,必须符合合同或甲方的图纸设计要求,严格执行国家的相关规范进行检验,在土建整体工程未验收前,如发现有玻璃质量不符合合同或甲方的`图纸设计要求的,乙方必须无条件负责由此返工造成的一切费用。
六 工程结算及付款方式
1、工程结算
(1)结算造价按玻璃面积剩以单价计算,不得另行计算其他如磨边、木箱、铁架等费用(注:开孔费用另计);
(2)矩形面积按长×宽计算面积。
(3)梯形或三角形按最长一侧边长×最宽一侧边长计算面积。
(4)6厚热反射镀膜钢化玻璃单价为105元/m2,面积约为1300 m2。
(5)6+9A+6mm(Low-E)中空双钢化玻璃为220元/ m2,面积约为1150 m2(玻璃封口用丁基密封胶+硅酮结构密封胶)。
(6)10+12A+10mm(Low-E) 中空双钢化玻璃为360元/m2,面积约为35 m2(玻璃封口用丁基密封胶+硅酮密封胶)。
(7)6+1.52PVB+6mm(Low-E)夹胶双钢化玻璃为230元/ m2,面积约为930 m2。
(8)10+1.52PVB+10mm(Low-E)夹胶双钢化玻璃为360元/ m2,面积约为960 m2。
(9)玻璃开孔单价为2元/孔/单片玻璃(即10+1.52+10夹胶玻为双片玻璃)。
(10)本工程用量约为4375 m2,总造价约为954395元。
2、付款方式
本合同经双方签字生效后,甲方于合同签字后三天内支付5万元作为预付款;其余按乙方玻璃进场的数量造价在20万元左右作为一批次结算,并支付材料款。最后一批次支付至总造价的 %,其余待整体工程竣工验收后30天内付清。
七 罚则
乙方未能按双方约定的交货时间,将玻璃运至甲方工程施工现场及玻璃质量达不到设计图纸或规范要求,需要返工处理,而影响甲方的安装工作,以致影响工程竣工时间者,乙方向甲方支付违约金3000元/天。
八 争议解决方式
1、 本工程未尽事宜,均按国家相关工程规范施工;
2、 在履行合同过程中如出现纠纷,双方应友好协商解决,协商不成可直接向工程所在地法院起诉。
九 合同生效
合同订立时间:20xx年 月 日
合同订立地点:珠海市香洲区南屏科技园
合同双方约定:双方签名盖章后生效,付清工程价款后自动失效。
合同份数:本合同一式四份,发包方、承包方各执两份。
需 方: 供 方:
代表人: 代表人:
电话: 电话:
材料供应合同5
甲 方: 有限公司
乙 方: 有限公司
鉴于甲方需要将甲方总包的装饰安装工程中的部分材料分包给乙方,鉴于乙方愿意为甲方提供该部分材料,经双方充分、友好协商一致,甲方委托乙方为甲方总包的 工程提供部分材料并调试开通。现按下列条款订立本合同:
一. 合同价格:甲乙双方商定整个工程的`服务费用为人民币 。
二. 工程量说明:甲方负责该项目 施工,乙方提供附件清单的材料,并调试交换设备、熔接光纤、整理机柜跳线。
三. 双方责任:
甲方:做好现场施工相关工作;给乙方提供乙方在调试过程中所需的各项便利条件;按时给付乙方材料款。
乙方:应及时提供附件材料清单的各项材料和设备;接甲方通知2工作日内进场调试设备;协助相关材料厂商做好售后服务工作。
四. 结算方式:
甲方在乙方系统施工前支付工程总预算的30%(¥ ),乙方为甲方备货,货进工地后,甲方支付工程总预算的50%(¥ ),乙方为甲方施工完后,甲方支付总预算的剩余款额(¥ )
五. 违约责任:甲乙双方任一方违约,赔偿给另一方合同总价20%的违约损失。
六. 本合同一式二份,甲乙双方各持一份。由双方代表人签字后生效。
七. 合同签约地: 。
八. 其他:盖章签字回传及视为合同生效。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
材料供应合同6
当事人a:______乙方:_______由于工程要求,乙方为甲方负责狮子的供应,为明确双方的义务和权利,经过充分协商,根据《中华人民共和国合同法》达成如下协议:
一、材料应具有较好的砂纸等级、坚硬的质地、颗粒清洁、粒径不到5,含泥量不到3%,其他指标也应符合《公路工程集料试验规程》相关规定。
二、回收地点由乙方运往甲方使用处后回收。
三、单价工厂单价:______元立方米。______元立方米_____元立方米送货对象____________送货对象____________以上单价包括一切费用。
四、计量和支付方法
1。测量:购买的钢材数量由甲双方在甲指定的卸货地点现场按收货地点测量,或在乙方现场测量需要装载的数量后,甲双方共同接收。具体以那种方式接收,由甲方根据工程的具体施工方案来决定。这个收货人的'数量将在现场确认后作为结算的依据。
2。支付:甲方以实际取款数量和本合同价格计算的总价为每_______支付一次。不开票。
五、双方的责任和义务
(一)、甲方的责任和义务
1。为乙方提供必要的砂材料规格和技术要求;
2。按照双方确定的支付方式向乙方支付材料金额。
3。甲方有权拒绝乙方供应的不合格材料。下车时材料不符合质量要求或乙方不按照甲方指定的地点卸货时,甲方有权拒绝。
4。甲方委托相关人员或桩号,使乙方及时供应。电话:为______供应沙子所需的时间,地点________。
(二)乙方的义务和义务
1。根据甲方的要求,保证供应钢材(这一要求包括砂纸的质量、数量、规格、供应时间、供应地点等)。
2。乙方为甲方提供所有必要资料过程中的安全责任由乙方全部负责,甲方不负任何责任。
3、乙方联系方式:________电话:_______
3。本协议签署后,双方必须严格遵守。否则,违约方应承担相应的责任。本协议签署后,双方必须严格遵守。否则,违约方应承担相应的责任。
4。协议的未尽事宜由双方另行商议。协议的未完成事项由双方另行商议。在履行本协议的过程中,双方发生了纠纷。
5。在执行本协议的过程中,如果双方发生纠纷,应由具有仲裁管辖权的劳动仲裁委员会或法院进行协商或解决。基金会委员会或法院解决。
6。本合同重复,甲乙双方各持一份。本合同甲乙双方各持一份协议,自签署之日起生效,供应结束,费用结算后自行失效。
甲方:______(盖章)乙方:_____(盖章)甲方代表:_______电话:______乙方代表:_____
_______年______月_________年
材料供应合同7
甲方:
乙方:
甲乙双方经协商一致,就建筑材料公益事宜达成以下合理以便共同遵守。
第一条:
工程地点:
第二条:材料名称及指标
第三条:计价方式
1、市场价格是指当前时期,当地建筑市场询价,公认的市场合理价格。如市场价格有变动,乙方应提前5天与甲方协调,如因价格方面未能达成统一协议,甲方在10内将乙方货款结清,甲方有权选择另一供货商,乙方不得干涉。
2、最终结算按甲方实际验收合格的签收票据数量为依据。
第四条:付款方式
1、主体完工后的15日内支付总材料款的70%。
2、主体全总封顶后支付材料款的剩余部分。
3、工程内外装饰完工后的`15日内,乙方剩余的材料款一次性全部结清。
4、而上述材料乙方一律不承担发票、税金,由甲方自行承担。
第五条:交货方式
1、由甲方通知乙方供货时间,品种数量由现场实收数量为准,运至甲方施工指定的地点,并卸放整齐,并保证材料数量、质量。
2、如甲方施工现场道路的问题让乙方运输车辆未能按时间地点到达,甲方承担一切责任。
3、如因乙方资金不足或其它原因,材料不按时到达,导致甲方工地因材料停工误工,乙方必须承担由此带来的一切经济损失,甲方有权从材料款中扣除此费用。
第六条:质量标准和验收方式
1、乙方提供的材料必须符合甲方要求的标准和质量,文明供货。
2、乙方所送的材料甲方抽样送实验室复试,如发现不合格产品,甲方有权让乙方更换合格的产品,乙方承担一切经济损失。
第七条:违约责任
1、甲方未能按合同付款,乙方可以停止供货,甲方需付乙方每日5%的违约金,甲方无权选择其它的材料供应商
2、乙方交货不符合质量要求,甲方有权拒收或退货。
甲方签字: 乙方签字:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
材料供应合同8
供应商:(以下简称甲方)
买方:(以下简称乙方)
为了实现本合同的目的,明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,供需双方经协商一致,达成如下协议。
第1条产品名称、型号规格、数量及价格(见附表):人民币捌拾陆万贰仟捌佰元整(¥862080元)
第2条技术标准和质量要求:供应商应根据国家质量标准和供应商提供的产品样品和检验报告指标制造并向买方供货,供应商应保证按质按量按时交货。
第3条商品包装标准:有国家技术法规的,按国家技术法规执行;没有国家标准技术要求的,由买卖双方约定。
第4条交货时间、交货地点、运输方式和产品成本。
1.交付时间:
2.交货地点:
3.运输方式和成本:
第5条验收标准和方法:货物到达施工现场后,买方以国家现行验收标准和双方认可的型号、规格、样品为准。供应商应向买方提供产品证书和检验报告。
第6条对质量提出异议的.期限:如果买方对供应商的产品有任何疑问或异议,应在15天内以书面形式向供应商提出,并负责保管货物。在此期间,买方有权拒绝支付不符合合同规定的货物。收到买方通知后,供应商应派人员到现场进行处理。否则,视为接受买方提出的异议和处理意见。
第7条结算方式及期限:供应商将货物运至买方施工现场并经买方验收后,买方支付合同款项。
第8条违约责任。
1.供应商提交的产品名称、型号规格、数量、质量与合同不符的,免费退货、更换、修理;并承担因退货、换货或维修产生的实际费用。否则按违约处理。
2.如果由于供应商的产品包装不符合合同规定而导致货物被划伤或损坏,供应商应负责赔偿。
3.逾期交货的,供应商应向买方支付逾期交货违约金,并承担买方因此遭受的损失。
第10条合同争议的解决方式:因履行本合同发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,按照国家法定程序解决。
第11条其他。
1.在本合同有效履行期间,双方不得随意变更或终止合同。本合同如有未尽事宜,双方协商制定补充条款,补充条款与本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式两份,双方各执一份,双方签字盖章后生效。
乙方(公章):____________________。
法定代表人(签名):_________________________
在______________________________________
材料供应合同9
发包方: (甲方)
承包方: (乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,并结合天酬苑中区SY-1#商业楼工程具体情况。经陕西天酬建筑分公司第三项目部(以下简称甲方)与 (以下简称乙方)协商,特订立如下协议:
一、工程名称:
二、工程地点:兴平市中心大街中段
三、供应范围: 240*115*53标准砖
四、合同单价: 0.35元/块(含税)
五、供应时间: 20xx年9月26日——20xx年10月26日
六、供货数量:共计:40000.00块(大写:肆万块)
七、付款方式:共计14000元(款到发货)
八、甲乙双方的权利和义务:
(1)甲方负责解决施工现场内的道路以及材料到场后的堆放位置.
(2)乙方材料到场后,先通过现场技术员进行检验合格后方可与材料员、保管员计量入场。
(3)乙方应按照甲方要求按时供应材料,若乙方未能按时供应造成甲方现场机械及人员窝工的一切费用由乙方负责。
(4)甲乙双方严格按照国家现行的.原材料验收标准进行质量验收,乙方到场的材料经检验不合格的不予计量入场,并应立即清理出场造成的损失乙方自负。
(5)乙方车辆在运输过程中及施工现场内造成的安全事故由乙方负责。
九、上述条款未涉及事宜需双方协商解决,并形成书面文本。签字盖章后生效,工程竣工验收结算后失效。望甲乙双方严格遵守。
十、本合同执行过程中如发生争议,甲乙双方协商解决,或向工程所在地建设行政主管部门申请调解。协商不成或调解不成的,双方同意由兴平市仲裁委员会或向兴平市人民法院起诉。
十一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方负责人: 乙方负责人:
联系电话: 联系电话:
年 月 日
材料供应合同10
甲方:
乙方:
甲乙双方依据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规,在平等互利基础上,经友好协商,现就乙方向甲方材料配送事宜,一致达成如下协议:
一、甲方的权利和义务
1.甲方根据工程需要填写材料清单,加盖公司专用印章后经主管部门经理签字方可到乙方处配料。甲方专用印章与主管经理签字,及盖有甲方公章的营业执照复印件须留给乙方备案,以使乙方在供货时核对并作为此材料供应合同的附件。(除签字备案人员之外任何人签批的材料单均属无效,如因乙方疏漏而造成的损失甲方不承担责任)
2.甲方现场监理(或督导员)在接到送货清单后,仔细清点数量、规格、种类等,并检验质量,发现不合格的材料,乙方应及时负责退换。
3.甲方在施工过程中,要严格按照施工要求施工,如因甲方施工不当而出现的工程质量问题,由甲方自行负责,或由于甲方现场材料保管不善而造成的.损失,也由甲方自行负责。
4.甲方应采取有效措施,尽量减少退换货数量。
二、乙方的权利和义务
1.乙方应向甲方提供营业执照副本复印件(需加盖公章),免费提供甲方所需的样品及相关产品的宣传资料和检验报告。应确保检测资料的真实性,须加盖乙方公章,否则造成一切损失由乙方负责。
2.乙方接到甲方配料单后,应按甲方要求将材料准时送到(接到材料单24小时以内)施工现场。乙方承担向甲方所供材料货款壹仟元以上材料送货责任。
3.材料价格以双方商定价格为准,若市场价格发生浮动,乙方应在变动前一星期以书面形式通知甲方,具体变更双方协商为宜。
4.甲方在承接的工程中使用乙方配备的材料,乙方须提供真正符合国家质量标准的装饰材料系列,否则造成的损失由乙方全权负责。
5.乙方每半年向甲方提供其产品的各种检测报告,并保证其真实性。在甲方正常使用中,若出现假伪材料或材料中有害气体排放超标等问题,经有关部门鉴定确属产品责任,乙方负责给甲方此批材料款的双倍赔偿金额。
6.甲方确定乙方为定点配货中心,若因其他原因更改经营材料地点,乙方提前一个月通知甲方,双方协商一致后解除合同。若在合同期间,甲方从乙方以外的其他处购买乙方已有材料,甲方应向乙方支付所发生材料款的1%违约金。
7.乙方向甲方提供的所有装饰材料都必须符合甲方材料单所开具的规格、品牌、及数量要求,不得有假冒伪劣商品,如出现假冒伪劣材料,乙方须支付合格材料价双倍的违约金,并承担由此造成的各种损失。
8.乙方需在每月月底交纳甲方双方协定好的材料佣金。否则甲方有权终止此协议。
9.本协议签定之日起,乙方需向甲方支付材料质量保证金人民币_______________________元整,本协议解除后,甲方将退还乙方此质量保证金。
三、工程运作的相关问题
1.双方按照现金方式结帐,具体办法如:甲方货款到后乙方负责发货。如与特殊情况由双方具体协商。
2.对于甲方未使用的少量材料,乙方负责将其拉回退换。
3.当需要更换材料时,乙方应在接到甲方通知24小时内负责更换,逾期甲方有权处罚乙方。
四、乙方按甲方要求提供“金桥伟业装饰工程专用”标签。
五、甲方不负责退还材料的运费。
六、本合同一式两份,双方各执一份。具有同等法律效力。
七、本合同未尽事宜双方协商解决,协商不成,双方均可向太原仲裁委员会申请仲裁。
八、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方: 乙方:
代表人(签章): 代表人(签章):
年 月 日 年 月 日
材料供应合同11
合同编号:_________
需方单位:_________(简称甲方)
供应单位:_________(简称乙方)
为了规范产品交易行为,保护供需双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系,保证正常交易程序,经甲、乙双方协商,一致同意签订本合同,以资共同遵守。
一、产品供应要求:
产品名称_________产地_________规格等级_________数量_________(T)单价_________(元T)总价_________备注,合计______金额_________(大写)
(说明:本表中单价是指砂石料运到交货地点的价格)
二、交(提)货时光、地点及方式:
1、工程名称:_________
2、产品用途:_________
3、交(提)货地点:_________
4、交(提)货方式:_________
5、交(提)货时光、数量:_________
6、乙方在产品运抵交货处后,甲方应供给堆放场地,并做好验收工作。
7、其他约定:__________________
三、结算和付款方式:
1、结算方式:交易双方可经过分中心银行帐户进行结算。
2、付款方法与期限:
(1)双方在合同签订后甲方付款_________%;
乙方供货_________%后甲方付款_________%;
乙方供货_________%后甲方付款_________%。
(2)乙方供货结束_________月内甲方付清货款。
(3)其他约定:__________________
四、技术要求:
1、乙方应严格按照产品标准(生产)供应,超出产品技术标准的特殊要求,由甲、乙双方协商决定并在3栏中写清。
2、乙方应按国家标准规定,随每批产品供给《质量检验报告》。
3、其他要求:
五、验收标准、方法及提出异议期限:
1、乙方应在交货同时向甲方提交该批产品的《质量检验报告》。
2、验收标准,按该产品的国家标准验收,如尚无国家标准的则按行业标准或已经主管部门备案的企业标准验收。
3、外观质量及数量应当场验收。如发现质量问题应在24小时内向上海市建材业质量管理中心或分中心质量管理部门报告。在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。甲方非因自身过错而受到的损失,由乙方按违约职责承担。
六、有下列情形之一,能够解除合同:
1、甲、乙双方协商一致;
2、因不可抗力指使不能实现合同目的;
3、在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自我行为证明不履行主要义务:
4、一方延迟履行主要义务,经催告后天内仍未履行:
5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
以上3、4、5项权利由守约方行使。
七、违约职责:
1、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方违约,由违约方承担职责,并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。
2、因质量不贴合约定,甲方可要求更换或退货,更换视作逾期交货,退货视作不能交货。
八、解决合同争议的方式:
本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的.进取态度进行协商解决;协商不成的,可提请分中心进行调解,如调解不成的向签约地人民法院提起诉讼。
九、不可抗力:
1、因不可抗力,致使合同不能履行,免除承担违约职责,但必须及时通知对方,并在合同期限内供给证明。
2、其他:___________________________
十、其他约定事项:
____________。
十一、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。
十二、合同签定:
l、本合同自双方代表签字、加盖双方印章后生效;如需工商局鉴证的,签定后生效。
2、本合同签约地点:
3、本合同一式_________份,甲、乙双方各执_________份,上海市建设工程交易管理中心砂石料分中心备案一份,如鉴证、则鉴证机关二份。
供方:_________需方:_________
单位名称:_________单位名称:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
联系电话:_________联系电话:_________
电报挂号:_________电报挂号:_________
开户银行:_________开户银行:_________
帐号:_________帐号:_________
税号登记号:_________税号登记号:_________
邮政编码:_________邮政编码:_________
签订日期:_________签订日期:_________
有效期限:_________至_________
鉴证意见:_________
经办人:_________鉴证机关(章):_________
_________年_________月_________日
材料供应合同12
甲方:(以下简称为甲方)
材料商:(以下简称为乙方)
根据《合同法》有关条款,双方本着互利、互惠原则,就甲方装饰所需材料(产品)与乙方建立供需合作关系。经协商达成如下协议:
一、双方责任与义务:
A、甲方责任与义务
1、甲方指定乙方为材料的区指定供应商;甲方指定乙方材料的品种和种类;
2、根据公司整体工程材料计划,定期向乙方提供材料需求信息;
3、甲方负责安排采购人员在指定门店内选择乙方材料(产品);
4、负责协助乙方规范统一形象、统一服务,以达到甲方规定要求;
5、负责严格按照乙方所提供的材料施工工艺手册及使用说明进行施工;
6、负责向公司设计师、项目经理及客户推荐乙方材料(产品);
7、负责为乙方办理结算,协调乙方与客户、施工队之间的关系。
B、乙方责任与义务
1、乙方根据甲方需求提供不同规格材料,并且应按甲方要求的检验报告和合格证书,以保证该材料是正规厂家生产的合格产品。乙方提供的此类材料,经有关部门认定确有质量问题,在厂家未提出赔偿,乙方将先行对甲方按配送价格进行同价赔偿或同价调换并赔偿现金一万元;
2、有关环保论证依据产品说明,乙方无检测权力,只保证使用原厂合格产品。如发生环保真实性方面的问题,乙方将负责甲方投诉或起诉;
3、乙方必须在接到甲方进料通知单24小时内,按时按量将其所需材料送到指定地点。交通管制、天气等不可抗力,向后顺延或另行约定(乙方负责人书面告知甲方,并由甲、乙双方负责人签字认可);
4、所有材料价格均以乙方提供的报价单为准,如遇到材料行业价格调价,在配送材料价格变更前24小时内书面告知甲方,调整价格在双方后生效;
5、乙方应具备足够的营业场地及较强的资信实力;
6、保证甲方所需材料(产品)的存放量,满足甲方需要;
7、根据甲方要求,统一制挂材料标牌(注明:材料名称、产地、材质产品合格证书等);
8、乙方须对为甲方提供的材料做质量等各方面的保障,须无条件对有质量问题的材料退、换货;
9、负责场内甲方指定门店的日常管理,保持店内整洁、有序的卫生条款。
10、服从甲方的统一管理及各项规章制度,材料的安全保障由乙方自行负责。
11、负责向甲方提供所供材料的详细施工工艺手册及使用说明,并定期对设计师及施工队进行相关培训。
二、乙方所供材料(产品)种类、价格:乙方所提供的.材料价格必须符合施工队要求。
三、验收及质量保障:
1、乙方按照甲方统一制定的“材料计划单”及相关程序,安排所供材料;
2、乙方对所供材料必须提供下列质量保障:
a)甲方及施工队验收时发现质量问题——当场退换;
b)施工时发现质量问题——及时调换,承担所发生相关费用;
c)工程交付使用后半年内,发现质量问题——及时调换,承担所需费用。
3、发生质量问题纠纷时,根据甲方材料质量手册及国家相关材料标准解决。
四、结算
1、材料商凭公司负责人签字的“材料计划单”到工程部审核,财务结算。
2、每周为一个结算周期(周一上午9:00—10:00),付款以现金形式支付。
3、协议存续期间,如甲乙任何一方提出终止协议,必须提前3天以书面通知对方,否则,应赔偿对方相应赔偿金。
五、其他
1、乙方需向甲方提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件;
2、双方随时根据市场情况,对材料价格进行信息交流协商调整,否则不予价格执行;
3、对指定材料商实行目标考核淘汰制。乙方必须保质、保量、保障供材料。延误一次扣除当周材料金的10%,延误三次扣除当周所有材料款项,并取消供应资格。
4、本协议未尽事宜,另行商定,并以附件形式纳入本协议;
5、本协议一式两份,双方各执一份,自甲、乙双方签字盖章之日生效期限为年月日至年月日。
备注:供货时为了不影响工程的延误,提货在一万元以上的材料单或者不通常用的规格、型号的产品,甲方必须应提前两到三天的时间向乙方订单。结算时甲方付款必须按照协议上的时间结算,不得拖欠,否则乙方将终止供货,一切损失由甲方来承担。乙方必须遵照协议执行,否则一切责任由乙方承担。
甲方(盖章)乙方(盖章)
代表(签字)代表(签字)
日期:_____年____月____日日期:_____年____月____日
材料供应合同13
合同编号:_________
签订地点:
签订时间:年 月 日
甲方:
乙方:
第一条 标的、数量、价款及交货时间
标的名称规格型号计量单位数量单价金额供应时间
合计
以上数量只用作供应计划估算,具体结算方量按第四条约定方法结算。
第二条 质量标准
第三条 计量及供应办法
第四条 运输方式和到达工地及费用负担
1、乙方负责材料、车辆的组织及运输并负责平整。
2、在甲方现场工作人员的指挥下进行施工。
第五条 检验标准、方法、地点及期限
按港口工程试验规程规定进行抽样检验,如不符合质量要求,一律给予返回。地点:施工现场。
第六条 结算方式、时间及地点
施工单位、监理单位共同组织验收,达到设计施工规定的'要求。在建设单位验工计价后,按实际施工数量作为结算计量依据,甲方付给乙方70%材料款,剩余部分作为下旬的保证金。
第七条 本合同解除的条件及违约责任
乙方的材料数量不能满足工程需要;乙方的材料质量达不到验收标准;,乙方承担违约责任和相关费用,甲方可另选供应商。
第八条 合同争议的解决方式:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,依法向甲方集团公司所在地仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
第九条 其他约定事项
1、本合同自签字、盖章之日起生效。
2、本合同自供应完,货款接清后自行解除。
3、本合同一式六份,双方各执三份。
甲方(章) 乙方(章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
邮政编码: 邮政编码:
材料供应合同14
甲方:
乙方:
甲、乙双方经过友好协商,一致同意就东方世纪城建筑工程所需材料的供应事宜签订如下合同条款:
一、交货地点、供货时间
1、交货地址:东方世纪城工地
2、供货时间:年月开始供货(具体时间以甲方通知为准)
注:以上价格都包含运费。
二、结算方式
当月月底前结算一次,双方确认后,甲方于次月5日前支付款项给乙方。
三、质量标准和验收
1、乙方应对供应材料的质量负责。
2、乙方提供的材料应符合行业标准及本市设计单位标准。
3、材料数量的验收,采有每月、每旬或每5天不定期随车抽检的办法进行验收(特殊情况甲方可以随时随地进行抽检)。
(1)黑砖,每车数量少于不超过20条则验收数量视为合格;如每车数量少于20条以上,则该月、该旬或该5天供应量按每车少于20条以上计算。
(2)沙,按国家或行业相关标准验收。
(3)装载沙子的车不可含过量的水或杂物。
四、甲方的责任和义务
1、甲方应根据施工进度,提前3天向乙方提供材料要求通知;甲方如有紧急用料时可以要求乙方尽量配合。
2、乙方按时送达材料后,甲方应及时组织验收,验收合格签收确认;验收不合格,通知乙方退货或作换货处理。
3、当乙方不能按时供应甲方材料时,或供应的材料不合格时,甲方有权利向其他供应商购买材料。
五、乙方的责任和义务
1、乙方应按合同要求及时保质保量供应材料,如不能按时供应,或供应的材料不合格,由此给甲方造成的.损失,乙方应负责赔偿。
2、乙方应按规定及时向甲方提供相关资料。
3、乙方应遵守施工工地有关的规章制度,并负责乙方人员及设备的安全。
六、甲、乙双方其他约定条款
1、材料使用后甲方若发现质量问题,应及时书面或采用某种方式通知乙方,甲乙双方应及时协商解决。
2、材料在运到甲方指定的地点前,产品毁损、灭失等风险由乙方承担。
七、合同生效及其他
1、合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份,甲乙双方各执一份,每份具有同等法律效力。
2、本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
甲方(签章):
法定代表人:
委托代理人:
单位地址:
电话:
日期:xx年x月x日
乙方(签章):
法定代表人:
委托代理人:
单位地址:
电话:
日期:xx年x月x日
材料供应合同15
使用方(以下简称甲方):_______________
供应方(以下简称乙方):______________
第一条目的和背景条款
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求,甲乙双方在协商一致基础上,本着自愿、公平和诚信的原则,就________________工程所需的________________材料供应事宜签订本合同,以资共同遵守。
第二条 材料交货地点、供货期限
2.1交货地址:______________。
2.2供货起止时间:_______________年_____________月_____________日至_____________年_____________月_____________日。
第三条供应要求及价格
3.1数量、规格、价格序号、品名、规格、数量、单价、总价、合计
3.2上述价格为到货价,且是综合单价。含运费、装卸费、保险费(如有)、税款(除另有约定外指增值税专用发票)。
第四条 结算和资金支付条款
4.1结算方式:___________
4.2约定的结算期限:______________
4.3材料送到工地,甲方指定工程现场人员_____________在发货单上签字作为收货确认。但签字不视为乙方材料合格,有关材料质量应按本合同第五条约定办理。
4.4每月_____________日前,供需双方对上月供应量进行核对,并办理有效签字手续。
4.5付款方式和期限:付款方式为公对公账户,收、退款账户以签章处所附账户为准。
第五条质量标准和验收
5.1乙方应对供应材料的质量负责。
5.2材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准,同时符合工程业主方关于材料品牌、质量、规格等相关要求。
5.3乙方货到后甲方应组织人员初验,初验合格的,由甲方指定人员签收;初验不合格的,甲方退回乙方,由此引起的损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的,应按此规定办理;甲方初验合格,不意味材料最终完全合格,甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收,如发现质量不合格或不能满足施工要求,甲方应立即通知乙方更换或作退货处理,乙方应立即作出处理,并承担相关损失和费用,否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。
第六条 甲方的责任和义务
6.1甲方应根据施工进度,提前_____________天向乙方提供货要求通知,通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。
6.2乙方按时送达材料后,甲方应及时组织初验,初验合格的,及时签收确认,初验不合格的,通知乙方退货或作换货处理。
第七条 乙方的责任和义务
7.1乙方应按合同要求及时保质保量供应材料,如不能按时供应,或供应的材料不合格,由此给甲方造成的`损失,乙方应负责赔偿。
7.2乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。7.3乙方应遵守施工工地有关的规章制度,并负责乙方人员及设备的安全。第八条甲乙双方其他约定条款
8.1材料使用后甲方若发现质量问题,应在_____________小时内书面通知乙方,甲乙双方应及时协商解决。
8.2乙方保证材料在供应之前所有权、知识产权确为自己所有,不存在权利瑕疵,若引发侵权责任由乙方承担。
8.3双方约定由材料在运到甲方指定的地点前,产品毁损、灭失的风险由乙方承担。
8.4甲乙双方在履行本合同过程中的联系方式如下,如发生变更须以书面方式通知对方。
甲方:_______________联系地址:___________
联系人/电话:______________电话:___________传真:___________
邮箱:___________乙方:___________
联系地址:___________
联系人/电话:______________电话:___________传真:___________
邮箱:___________
8.5本合同为固定总量合同(实际供货量可少于本合同且以签字确认为准),超过本合同总量后任何人无权签字确认收货。在甲乙双方另行签订正式书面供应合同前,乙方不得超出本合同总量向甲方供货,否则,对于乙方私自供货甲方不承担任何付款责任。
8.6其他特别约定:________________
第九条 违约责任
9.1非因质量原因甲方中途退货的,应当承担退货金额10%的惩罚性违约金,不能继续履行合同的,乙方有权单方面解除合同;考虑到工程业主方拨付工程款的滞后性,甲方承担超过约定付款时间节点6个月后的资金占用利息。9.2乙方不能按期交货的,除承担本批货款总价的10%的惩罚性违约金外,还应赔偿因交货不及时造成甲方工程施工工期延误的损失,甲方有权选择要求乙方继续履行合同或解除合同。乙方提供的产品质量不符合双方约定的质量标准,应当承担合同总造价的10%的惩罚性违约金,如不能继续履行合同的,甲方有权单方面解除合同。
9.3因不可抗力造成本合同不能履行的,任何一方均可解除合同,并互不承担违约责任。
第十条争议解决条款因履行本合同发生争议,经协商无法解决的,甲乙双方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。
第十一条合同生效及其他
11.1合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_____________份,甲乙双方各执_____________份,每份具有同等法律效力。
11.2本合同未尽事宜,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
11.3本合同附以下附件:_______________
(以下无正文)
甲方:_______________乙方(签章):_______________
法定代表人:________________法定代表人:______________
委托代理人:________________委托代理人:______________
单位地址:______________单位地址:___________
电话:___________电话:______________
开户银行:______________开户银行:___________
账号:___________账号:______________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日
【材料供应合同】相关文章:
材料供应合同01-13
供应材料合同06-18
材料供应合同01-29
装修材料供应合同06-23
【推荐】材料供应合同03-31
【热门】材料供应合同03-23
材料供应合同【精】03-23
材料供应合同【热】03-16
【精】材料供应合同03-28