水电清包工合同6篇
在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编收集整理的水电清包工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
水电清包工合同1
甲方：
乙方：
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同。
一、工程地址：
二、工程内容：水电清包施工，即水电管路铺设，水压测试，强电开关面板和插座的'安装。
三、工程质保
1、严格按照水电规范要求施工，每道工序需经持枪、监理验收合格为准。
2、水路、电路隐蔽工程质保1年，在此其间内出现问题，由乙方免费维修。
四、价格
清包工费：____元/平方米，大写______元/平方米。
五、付款方式
1、主体完工付总工程款的_____%
2、工程竣工，水电验收合格，付清所有余款。
六、材料
1、水电材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌自主购款买余，乙方负责施工。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。如应材料造成工程验收不合格或不达标均与乙方无关。
2、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，若因甲方购买材料不及时，导致工程延误，均由甲方负责。
3、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。
4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格五倍从人工费中扣除。
七、安全
施工当中，乙方必须服从甲方安全管理，严禁违规操作。
八、进场日起，一个月后须发工人生活费每人每月_____元，到期未发，一切后果均由甲方负责。乙方有权讨要工人工资以及退场。甲方需提供工人宿舍、及日常用水、用电。
本协议一式两份，甲乙双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水电清包工合同2
水电清包工程合同范本
水电安装工程清包合同
甲方：盱眙儿童医院有限公司（以下简称甲方） 乙方：江苏裕昌市政工程有限公司（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就清包事项协商达成一致，订立本合同：
一、 工程概况
工程地点：望城县丁字镇彩陶源村
工程名称：石渚坪广场—停车场及商业配套用房
本工程层数2层，框架—剪力墙结构，总建筑面积约7000㎡。 建设单位：湖南长沙铜官窑建设开发有限公司
设计单位：长沙泰源建筑设计有限公司
二、 承包方式
包工不包主材的大清包方式
三、 工程包干承包范围及内容
1、承包范围：
a、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程；
b、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工； c、按合同工期要求赶工费用和竣工验收前清洁卫生工作。
2、承包内容：
a、从管线、洞孔预留、预埋开始→设备安装→调试等全部工作项目内容；
b、自带本工程所需机械设备、生产工具用具、劳保安全防护用品（甲方提供材料仓库及住房各一间，其余日常生活用品自理）；
c、暂住证、各种保险、国家政策内保障、劳保、卫生、乙方所有施工人员的居住生活条件、作业人员执证、仓管等费用；
d 、除甲方供给的主材：阀门、电线、电缆、镀锌圆钢、镀锌扁铁，铁构件制作安装材料、配电箱、盒、开关、插座、卫生洁具、灯具及水电安装管材、管件及配套安装材料等外的.乙方清包范围内水电安装施工过程中需要的辅材（如铁丝、钢钉、塑料膨胀管、钢丝、扎丝、电焊条、切割片、泡沫板、胶带纸、扎带、黄腊管、号码筒、胶布、自攻螺丝、油漆等均由乙方自购，费用自理）；
e、材料第二次转运、交叉作业、夜间施工、冬雨季施工、场地清理、文明施工、施工难度及安全的增加费用；
f、配合各专业分包安装施工队伍施工（包括送电、配合专业队伍设备调试等）；
g、工程完工后按甲方要求将所有甲方提供剩余、节余材料清点办理交接手续。
四、 施工范围界限
1、 排烟风机、消防喷淋水泵、排污泵等用电设备，由乙方送电至末端配电箱，其余配电箱设备安装以及出线部分施工由消防专业
负责；
2、 消防照明应急灯、疏散指示灯，管线预埋及灯具安装由消防专业负责；。
3、 配电间低压屏开关出线以后的工作以及外墙立面灯具安装由乙方负责，室外排水、亮化工程以及水电临时设施维护不属于乙方包干范围；
4、 给水干管就近施工至室外离外墙10m内阀门井内，室内排水干管就近接至室外离外墙10m内检查井内。地下及屋顶消防水箱、消防水泵、排污泵等给排水管道设备安装由消防专业队伍负责。屋顶生活水箱给水干管就近从消防水箱给水干管上开T接入，室外给水环管由消防队伍施工；
5、 消防信号弱电工程及综合布线工程不属于乙方承包范围。
五、 清包工期
与土建同时进场，同时竣工交验。
六、 质量标准
工程质量：按设计图纸和合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，确保工程施工质量、安全生产、文明施工并满足现行国家、省市相应的验收标准和强制性要求规定。本工程必须达到质量评定 合格等级，争创优良。
合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1、本合同
2、本合同附件
七、 标准规范
除本工程另有约定外，本合同适用标准规范下：
1、 设计图纸中注明的与本工程有关的规范图集
2、 执行国家、省市强制性规范条文
八、 图纸
甲方应在乙方开工前三天向乙方提供图纸三套，与本合同有关的标准图集乙方自备。
九、清包合同价款及调整
1、本合同价款采用固定 综合单价一次性包干 方式确定，合同包干单价中已包含，承包范围内一切人工工资，辅材费、措施费、机械费、技术装备费、超高费、施工管理费、利润，以及其他不可预见费和风险系数包干费用等，合同价款的计算方法：
a、根据施工工程包干承包范围内容，以及合同有关条款按建筑面积每平方米（大写）贰拾元（￥ 20 元/m）包干结算。建筑面积按照1999年“湖南省建筑工程定额”关于建筑面积计算规范计算； b、材料价格调整：除甲方指定提供主材外。其余本工程所需安装辅材价格及人工工资不论市场价格如何波动，承包包干单价均不调整，包干单价内已考虑风险系数；
c、合同承包范围外的工程结算：以甲方签证认可单价为准。
2、双方约定合同价款的其他增减因素调整：
a、本项目合同包干范围内图纸会审、交底资料以后因建设方及甲方发生的工程量变更，产生增减工程价款累计金额在合同总价款±3%内（含3%）不予调整合同总价款；变更工程价款累计金额超过合同总价款±3%，扣除增减变更工程价款累计金额±3%后按实增减合同总价款。在工程竣工后办理结算；
b、签证工程：因各种自然因素和施工质量问题以及施工安排不当造成窝工、停工等不属签证范围。签证单必须明确具体金额（计时工按70元/工日计取）；
c、由于图纸存在明显错误，乙方未及时发现汇报，麻木施工造成的返工浪费损失全部由乙方承担；
d、单次发生的变更以及图纸存在的设计缺陷，直接损失在贰佰元以内的不予签证。
十、工程款（进度款）支付
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：
1、工程形象进度必须满足本合同约定，（以甲方施工进度计划为准）主体全部验收合格，经上级质监部门认定后，15日内甲方付至合同总价款的40%；
2、外墙装饰全部施工完毕、外架全部拆除，经双方及监理验收合格后，20日内付至合同总价款的70%；
3、工程全部竣工交验达到合同约定要求，且工程结算资料全部上报建设方，双方按合同约定办理好损耗结算60日付至工程总价款的85%；
4、余款不计利息，待结算文件全部审计完毕后满6个月付至合同总
水电清包工合同3
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，双方就清包事项达成一致，订立本合同。
一、工程概括：
1、工程地点：
2、工程名称：
3、工程总建筑面积：
4、xx年至xx年xx月xx日，（因甲方因素拖延工期由甲方付乙方误工费，每个工人100元/天）。
二、承包方式：包清工（保质量、保进度、保文明施工）。
三、承包范围：
1、本工程安装水、电、暖、消防。
（1）强电、预埋、二次配管、穿线、装灯及调试。
（2）弱电、布管、二次配管、（不包含穿线、安装及调试）。
（3）给水、预留、楼内主管、支管安装、压力调试。
（4）排水、预留、楼内主管及支管安装。（不含楼外雨水管道）
（5）暖气、预留、楼内主管及支管安装、挂片及压力调试。
（6）消防、预留、楼内主管及支管安装、消防及压力调试。（不含消防电穿线及调试）
以上工程按设计图纸的规范要求施工，如有变更，所需费用甲乙双方另议。
四、付款方式：
1、前期以生活费的方式付款，在没有停工的.前提下，由甲方每月付给乙方贰万元生活费。主体完工后支付总工程款的30%。
2、进入安装阶段按每月75%结算。
3、工程完工验收后由甲方支付乙方总工程款97%，留3%作为质保金，3月后一次付清。
甲方将山东成武工程楼以/㎡清包给乙方。
五、工程机械：
所有工具由乙方负担，并保证良好的使用性，工具消耗品由甲方负担（除胶带、锯条、PVC胶水）。
六、文明施工、安全生产：
乙方遵循甲方要求施工，要做到不违章作业，不野蛮施工，如因违反制度作业施工，所造成的罚款由乙方自行承担。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。
甲方：乙方：
身份证号：身份证号：
___年___月___日 ___年___月___日
水电清包工合同4
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，签订本协议。
一、工程概况
1、工程名称：沁源县新天地商业步行街二期工程C区
2、工程地点：沁源县构配件小区对面
3、结构形式：框架结构，地下二层，地上局部四层。
二、承包方式和价格及支付方式
1、包工不包料的清包方式。
2、承包价格：本合同实行固定单价：每建筑平米26元，建筑面积按照现场实际面积进行结算。工程施工过程中如出现图纸变更，变更工程量按照工程签证进行结算。
3、支付方式：
3.1主体完工，支付总工程款的40%。
3.2户内线盒、户内表箱及墙体配管按总工程款的20%进行支付。
3.3给排水及电器全部施工完毕后按总工程款的30%进行支付。
3.4竣工验收结束后半个月内，处扣除5%的保证金外全部结清。（工程质量保修1年，因装修破坏的脱离保修范围）。
3.5月进度结算按以上4项单项式进行工程量计算及工程费支付。
三、承包范围
1、本建筑安装水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料和本工程的总施工合同范围所含的安装工程（乙方负责对消防线管进行预埋）。
2、乙方应与甲方工期紧密配合，按期竣工交验。进场时间变化，甲方须向乙方提前15天通知给予乙方准备。
四、材料要求
1、乙方向甲方提供材料单。甲方购买的水电施工材料，由乙方安排人员进行卸车和保管。乙方不得随意浪费材料。不得私自用在与本工程无关的地方。乙方应及时清点剩余材料并向甲方告知。废料由甲方进行处理，乙方不得私自动用。（如变更导致材料剩余，乙方不承担责任，但是乙方必须根据后期施工情况调配使用。）
2、甲方按期给予乙方施工材料，以保证工程按期交工验收。甲方材料不得耽误乙方施工，如导致乙方长期停工责任由甲方负责。（不可抗力的原因除外）
五、质量要求
乙方在施工过程必须按照国家工程设计标准强制条文及建筑法的施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方如有对工程质量存在争议，以当地质量监督站及有关单位专家评定为准。
六、安全文明施工要求
1、乙方在整个施工过程中必须遵守国家安全规章、规程和规定的要求。保证施工现场工完料清和施工现场的清洁卫生。
2、乙方在施工过程中必须佩带安全防护用品（如安全帽、安全带等）。
3、施工过程中出现的安全问题全部责任由乙方自己承担，与甲方无关。
七、双方义务
1、甲方义务
1.1甲方向乙方提供施工图纸一套，并向乙方提供生活用房。
1.2甲方向乙方完成技术交底及安全教育交底。
1.3甲方和乙方共同购买大型施工机械（如套丝机、台钻、电焊机、切割机），如有损坏全部由乙方负责，施工完毕后归乙方所有。
1.4甲方向乙方提供安全防护用具。
1.5甲方按时给乙方支付完成的工程量约定的工程款，以保证工程的顺利进行。
2、乙方义务
2.1乙方按照甲方指定的施工进度计划投入足够的`人力、物资保证工期和施工进度。乙方在施工期间没有甲方同意不得私自撤离人员。
2.2遵守甲方的安全制度、落实安全措施、确保施工安全。
2.3乙方负责人对施工现场管理和材料与甲方项目部的对接工作。
2.4工程完工后按照甲方要求将甲方提供的剩余材料做好清点工作，办理交接手续。
2.5乙方负责施工现场的临时电安装和施工，并进行管理维修，保证施工现场正常运行。
八、由下列情况之一，甲方将终止乙方合同，并处以适当罚款：
1、由严重危害甲方利益及行为的。
2、对甲方安排的工程进度完不成，并整改见效不明显的。
3、施工质量达不到要求的。
4、违反劳动纪律或不服从甲方管理的。
本合同一式三份，双方各执一份，报总公司一份，经双方签字盖章后生效，此合同具有法律效力，在履行合同过程中，若协商不成的向工程所在地的仲裁机构和法院进行裁决，双方履行合同全部义务后，合同自行失效。
甲方（签章）：乙方（签章）：
___年___月___日 ___年___月___日
水电清包工合同5
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就清包事项协商达成一致，订立本合同：
一、工程概况：
工程地点：
工程名称：
二、承包方式：
包工不包主材的大清包方式。
三、工程包干承包范围及内容：
1、承包范围：
a、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程。
b、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工。
c、按合同工期要求赶工费用和竣工验收前清洁卫生工作。
2、承包内容：
a、从管线、洞孔预留、预埋开始→设备安装→工作项目内容。
b、自带本工程所需机械设备、生产工具用具、劳保安全防护用品。
c、材料第二次转运、交叉作业、夜间施工、冬雨季施工、场地清理、文明施工、施工难度及安全的增加费用。
d、工程完工后按甲方要求将所有甲方提供剩余、节余材料清点办理交接手续。
四、清包工期：
与土建同时竣工交验。
五、质量标准：
工程质量：按设计图纸和合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，确保工程施工质量、安全生产、文明施工并满足现行国家、省市相应的验收标准和强制性要求规定。
六、图纸：
甲方向乙方提供图纸壹套。(与本合同有关的标准图集乙方自备)。
七、清包合同价款及调整：
1、本合同价款采用固定综合单价一次性包干方式确定。
2、根据施工工程包干承包范围内容，以及合同有关条款按
3、合同承包范围外的工程结算：以甲方签证认可单价为准。
八、付款方式：
九、材料供应与节约奖惩：
1、乙方对甲方提供的主材应保管好，注意节约用料，杜绝浪费，不得超过现行消耗量定额规定消耗指标，超过损耗指标，按甲方采购单价乙方全额向甲方赔偿。
2、乙方向甲方提交材料供应计划，经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付。卸车由乙方负责，乙方必须及时卸货、签收。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。
3、乙方所需主材计划提前七天以书面形式向甲方报告;(如乙方所报数量有误，发生的退货浪费及一切经济损失由乙方承担)。
4、甲方提供的材料乙方每次必须按时签收确认办理交接手续，严禁不经签收乱用材料。
十、甲方职责与义务：
1、向乙方交付具备本合同项目开工条件的施工场地;
2、提供临时水源、电源接点。
3、统筹安排、协调解决各施工队伍与乙方关系。
4、按时提供图纸、变更、及时交付供应材料，保证施工需要。
十一、乙方职责与义务：
1、对本合同清包包于范围内的工程质量向甲方负责，组织技术人员、熟练工人和机械设备、施工材料投入工作。未经甲方授权或允许，不得将本工程分包，自觉遵守法律法规及项目部有关规章制度。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，确保施工安全，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故及现场脏乱造成的损失及各种罚款。
3、配合甲方办理交工验收。
4、乙方须服从甲方项目负责人及工程师的指令。
十二、安全施工与检查：
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。乙方不得违反安全管理的规定进行施工。
十三、安全防护：
1、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提交安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由甲方承担。
2、乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，由乙方负责自供。
十四、事故处理：
在施工过程中若若安全事故，乙方应按有关规定立即将真实情况上报甲方及监理，在分清责任后甲方承担事故发生后的费用及损失。
十五、保险：
1、乙方必须为从事危险作业的.工人办理意外伤害保险，支付保险费用。如不办理，甲方有权代办，费用从乙方工程款中扣除。
十六、施工验收：
1、乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同的质量标准。乙方各分项工程全部施工完毕，应向甲方提交完工报告，当甲方与建设方对隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的相关损失。
2、全部工程竣工，经验收合格及备案。在质量保修期内的质量保修责任由乙方承担，设备维修主材由甲方负责。
十七、违约责任：
1、当发生下列情况时，甲方应承担违约责任：
a、甲方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向乙方支付违约金每次元，
2、当发生下列情况时，乙方应承担违约责任。
a、乙方应自身原因延期交工的，每延误1日应向甲方支付违约金为准，由于土建方以及其他专业施工队伍拖延工期，进度缓慢，乙方正常施工无法进行，乙方不承担延期交工的违约责任)。
b、乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金每次
c、乙方所有违约金及罚款在每次支付工程款时，甲方有权全额扣除。
十八、争议：
双方在合同执行过程中，发生争议应本着友好、互惠互利的原则解决，如达不成一致时，可诉讼工程所在地人民法院。
十九、合同终止：
双方履行完合同全部义务，工程价款支付完毕，本合同即告终止。
二十、合同份数：
本合同一式叁份，具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执一份。合同双方签字盖章生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水电清包工合同6
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，双方就清包事项达成一致，订立本合同。
一、工程概括：
1、工程地点：
2、工程名称：
3、工程总建筑面积：
4、年至XXX，(因甲方因素拖延工期由甲方付乙方误工费，每个工人100元天)。
二、承包方式：包清工(保质量、保进度、保文明施工)
三、承包范围：
1、本工程安装水、电、暖、消防。
(1)强电、预埋、二次配管、穿线、装灯及调试。
(2)弱电、布管、二次配管、(不包含穿线、安装及调试)。
(3)给水、预留、楼内主管、支管安装、压力调试。
(4)排水、预留、楼内主管及支管安装。(不含楼外雨水管道)
(5)暖气、预留、楼内主管及支管安装、挂片及压力调试。
(6)消防、预留、楼内主管及支管安装、消防及压力调试。(不含消防电穿线及调试) 以上工程按设计图纸的.规范要求施工，如有变更，所需费用甲乙双方另议。
四、付款方式：
1、前期以生活费的方式付款，在没有停工的前提下，由甲方每月付给乙方贰万元生活费。主体完工后支付总工程款的30%。
2、进入安装阶段按每月75%结算。
3、工程完工验收后由甲方支付乙方总工程款97%，留3%作为质保金，____月后一次付清。甲方将山东成武工程楼以㎡清包给乙方。
五、工程机械： 所有工具由乙方负担，并保证良好的使用性，工具消耗品由甲方负担(除胶带、锯条、C胶水)。
六、文明施工、安全生产： 乙方遵循甲方要求施工，要做到不违章作业，不野蛮施工，如因违反制度作业施工，所造成的罚款由乙方自行承担。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。 甲方：乙方： 身份证号：身份证号：XXX
【水电清包工合同】相关文章：
水电清包工合同08-13
水电清包工合同7篇04-02
正规水电安装清包工合同范本09-16
家装水电清包工合同书样本（精选5篇）07-09
清包工协议03-04
清包工施工合同02-16
清包工合同模板12-17
装修清包工合同10-15
水电包工合同通用12-11