【实用】购销合同汇编8篇
随着人们对法律的了解日益加深，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编为大家收集的购销合同8篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
购销合同 篇1
发包人： 承包人：
住所： 住所：
委托代理人： 营业执照号：
电话： 法定代表人： 电话：
手机号： 委托代理人： 电话：
本工程设计人： 电话：
施工队负责人： 电话：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
1.2 工程内容及做法（详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。
1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第＿＿＿种承包方式。
（1）承包人包工、包料（详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表）；
（2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表）；
（3）承包人包工、发包人包料（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表）。
1.4 工程期限＿＿＿＿天，开工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日，竣工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日。
1.5 合同价款：本合同工程造价为（大写）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单）。
第二条 工程监理
若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条 施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第＿＿＿种方式提供：
（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸）；
（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大写）＿＿＿＿＿＿元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。
第四条 发包人义务
4.1 开工前＿＿＿＿天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；
4.2 提供施工期间的水源、电源；
4.3 负责协调施工队与邻里之间的`关系；
4.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；
4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；
4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进尝竣工验收。
第五条 承包人义务
5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；
5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；
5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；
5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现常。
第六条 工程变更
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表7：家庭居室装饰装修工程变更单）。
第七条 材料的提供
7.1 由发包人提供的材料、设备（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表），发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；
7.2 由承包人提供的材料、设备（详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。
甲方(业主)： 乙方：
签字： 委托代理人签字：
签约日期： 签约日期
购销合同 篇2
原告：王XX，女，汉族，现就职于XX市劳教所第X大队，电话：XXXXX
被告：河北XXX房地产开发有限公司，地址：XX市XX路XX号，法定代表人：张XX，电话：XXXXX
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于XX县XXX的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的'1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
XX市XX区人民法院
具状人：王XX
XX年X月X日
附：本诉状一式二份
证据X件
购销合同 篇3
甲方： 身份证号：
乙方： 身份证号：
经甲乙双方协商一致，甲乙双方就粉煤灰购买事宜达成协议具体如下：
一、双方的权利、义务：
乙方负责电厂供灰等一切相关联系事宜，由于电厂实际生产能力不受乙方控制，所以乙方不保证数量。甲方将全部履行北京久荣祥与电厂购货合同中义务条款的所有相关内容。
二、灰款结算及付款方式：
灰款预付款形式：甲方按照乙方提供的账号（北京久荣祥物资有限公司）将灰款汇入，再由久荣祥物资有限公司转入电厂拉灰账户供甲方拉灰使用，此款不得挪用。
甲方预付业务费50000元作为保证金，打入北京久荣祥物资有限公司账号，此款作为甲方未能按期支付乙方业务费的情况下提取、支付业务费，不得挪用。
三、业务费计算方法：
甲方承诺夏季每月五百吨（含）以内按每吨22元（税后）计算业务费，超出五百吨以上部分按每吨27元（税后）计算，涉及的相关税费甲方负责。
四、业务费支付方法：
每月21日结账后，25日甲方以现金形式付清乙方当月业务费，不得拖欠，否则乙方有权提取业务费保证金并停止甲方拉灰，直至甲方付清业务费并补齐业务费保证金。
五、违约责任：
甲方若不能按时按量将电厂分配的灰量拉走，由此給乙方造成的全部损失均由甲方负责。若因甲方违反电厂的`相关规定，造成停止拉灰的事实，停止拉灰期间甲方按2000元/车/2日向乙方赔偿损失，单独支付或从业务费保证金中扣除。在合同期内，乙方若将灰转给他人给甲方造成的损失均由乙方负责。
六、合同期限自20xx年3月18日至20xx年11月20日。
七、甲方于20xx年11月10日先行向乙方结算支付20xx年10月21日至20xx年11月9日实际业务费；20xx年11月10日至20xx年11月20日费用于20xx年11月21日结清，同时甲方归还电厂核发车辆及人员通行证。否则乙方可提取业务费保证金。
八、20xx年的合作意向，乙方将优先与甲方协商签订。
九、本合同一式叁份，双方各持一份,北京久荣祥物资有限公司一份 。
十、如本合同发生争议，可到大兴区人民法院诉讼解决。
甲方： 乙方:
20xx年3月18日
购销合同 篇4
供方：_________
需方：_________
供、需双方本着遵守《中华人民共和国拍卖法》和《合同法》等有关法规。根据《成交确认书》，双方现就有关该轮换粮买卖事宜签订如下合同：
一、 供方应根据拍卖公司的《成交确认书》要求向需方提供年入库的_________，数量_________吨，单价为仓库交货价每吨_________元，金额为人民币_________元(￥：_________元)。实际货款按实际过磅数量结算，其它费用均由需方承担。
二、 随粮的包装物(麻袋或编织袋)不另计价，每条麻袋以0.8公斤计量;稻谷每袋按标准定量包_________公斤计，小麦每袋按标准定量包_________公斤计，编织袋不计定量包，多出的麻袋每条按_________元由供方向需方收龋
三、 轮换粮质量以供方提供的样品和需方在拍卖前到储粮仓库察看大样及_________市粮油质量监督站出具的'检验报告为准，拍卖成交后供方不承担轮换粮品质保证责任，即需方在提货时如发现质量与样品不符等情况，供方不负任何责任。
四、 陈化粮的用途仅限于酿造及饲料加工，严禁进入口粮市常
五、 交货地点为：_________粮库_________仓_________垛。提货时间上午8：00至22：00(提货时间内不间断出仓，节假日照常提货)。
六、 交货数量以地磅数字为准;过磅所需费用由需方承担。
七、 需方必须向供方支付成交货款总额5%的定金。
八、 货款结算和提货期限：
1、需方在销售合同签订后拾天内(含节假日)必须将所购货款全额交清，并存入供方在银行开立的账户。但可以分批次开单提货(每单不少于_________吨，最多不能超过三次)，每次开单后必须在七日内提清单内开列的相应的货物(购买数量每批次超过_________吨的可延长三天)。
2、需方参加竞买的保证金和定金可最后结算时抵扣相应货款。
九、 按规定，需方应一次性向_________粮油批发市场服务中心交纳每吨_________元的交易手续费，款项可以从交易保证金中直接抵扣。
十、 本合同经双方签订后生效，供需双方均应按本合同有关条款履行义务，任何一方不履行合同约定义务的，必须向守约方承担货款总额5%的违约金(如果是超过提货期限的，需方还应交给供方每天每百公斤占仓保管费_________元)，并赔偿守约方的一切经济损失。
十一、 如遇纠纷，经双方协商无效，任何一方均可向_________仲裁委员会申请仲裁。
十二、 货款结算时应由需方签约当事人(或凭授权委托书)办理手续。
合同不能转让，一旦发现转让，视为违约。
十三、 其它需要约定的事项：_________.
十四、 本合同一式贰份，供需双各方执壹份，具有同等法律效力。
供方(盖章)：_________ 需方(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇5
合同编号：
签约地点：
出卖人: 签约时间： 年月日 买受人:
第一条 收货人名称、发到站、煤种品种、基质基价、数量：
第二条 交（提）货方式：
出卖人矿场车板交货。交货以前的风险和费用由出卖人承担，交货以后的风险和费用由买受人承担。买受人委托出卖人的铁路运杂费由买受人承担。
第三条 质量和数量的验收标准及方法：
1、商品煤的质量、数量以出卖人的化验和计量结果或铁路货物运单（铁路货票）为计价和结算依据。
2、买受人对收到的商品煤进行复验时，依照《煤炭送货办法》、《煤炭送货办法实施细则》及国家标准GB/T18666－20xx《商品煤质量抽查和验收方法》进行，对质量、数量有异议，应在？日内以书面形式通知出卖人，否则视为合格。出卖人在收到买受人的质、数量异议通知后，？日内应作出回复，否则视为不合格。
3、买受人在商品煤交货以前可派人参与或监督出卖人的采、制、化和计量工作，出卖人在商品煤交货以后可派人参与或监督买受人的采、制、化和计量。
第四条 商品煤价格的计算及执行期限：
1、本合同商品煤以第一条中所列发热量值和价格为基准质量和基准价格，在此基础上热值（Qnet.ar）每增减 ? MJ/kg（100Kcal/kg）， 对应基价增（减） ? 元/吨；
2、本合同以第一条所列发热量值和价格为基准质量和基准价格的价格执行期为xxxx年第一季度。第二季度至第四季度的基准质量和基准价格由买卖双方再行商定。
第五条 货款、运杂费的结算方式和结算期限：
1、货款、运杂费均以银行汇票、汇兑、支票、银行承兑汇票进行结算，采用银行承兑汇票结算时，按票面金额再加收利息（或将未到期的'承兑贴现利息计入煤价）进行结算；
2、对国家分配计划量，在每月的铁路核准计划量下达后一周内，年定货量在 ? 万吨以上（含 ? 万吨）的买受人，应当全额预付运杂费和 ? ％货款；年定货量在 ? 万吨以下的买受人应当全额预付运杂费和货款；
3、对市场交易量，买受人在每月提报计划前应当全额预付运杂费和货款。
4、出卖人从定货之日起？日内结清货款。
第六条 解决合同纠纷的方法：
在履行合同中发生纠纷，买卖双方应及时沟通协商解决，协商不成，依法向出卖人所在地人民法院起诉。
第七条 违约责任：
按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。
第八条 合同生效：
本合同自双方签字并盖章之日起生效，至合同履行完毕自动终止。本合同一式四份，双方各执二份。
第九条 其它事项：
在合同生效后，遇到特殊情况，买卖双方如需对合同有关条款进行调整或变更时，必须在30天前以书面形式提出，经双方协商一致后办理有关手续，出卖人在组织货源困难时，征得买受人同意可进行品种、质级间调整，调整后按实发品种、质级价格进行结算，出卖人在申报批准铁路计划时遇有国家、部、委或铁路局政策性停办时，买受人充分理解，双方协商另定顺延期限，双方未尽事宜，另行商定。
出卖人： 买受人：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行： 开户银行：
账号：账号：
纳税人登记号： 纳税人登记号：
邮政编号： 邮政编码：
购销合同 篇6
甲方：
乙方：
甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方销售汽车配件等事宜，订立如下合同条款：
一、 自本合同签订日起，乙方依据本合同起向甲方销售汽车零部件，期限为20xx年3月1日至20xx年3月1日 。
二、 甲方用电话，传真等确认订购汽车配件项目清单向乙方供应所需零配件。乙方应协助甲方描述配件型号。
三、 乙方共销售甲方指定需要配件共计人民币 伍佰伍拾玖万元 ( 按月结算 ) 。
四、 甲方选择运输方式。
五、 费用支付：
1、甲方验收合格的货物后，应付配件费用和运输费用。
2、货物在验收中，如果发现产品品种、型号、规格、花色和质量不合规定，甲方应在第一时间和运输共同协调问题货物并联系乙方，运输费用由乙方支付;
3、货物验收中，因甲方描述配件具体型号不准确而导致配件不符的'，甲方应在第一时间和运输共同协调问题货物并告诉乙方，运输费由甲方支付;
4、乙方配件在未使用的情况下，可以进行退货或调货。运输费由甲方支付;
六、 如订货时间长配件遇价格上涨时，按照当初订货时配件价格结算。
七、 协议签订时，双方需提供真实的有效营业执照和法人身份证复印件。
八、 有关本合同的修改，必须以书面方式进行，并由甲乙双方签署后生效。本合同未尽事宜，由甲乙双方在平等协商的基础上签订补充协议。
九、 本合同自双方盖章、签字之日起生效。有效期为一年。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇7
购货方：
供货方：
兹购方向供方采购以下产品，经双方友好协商，达成如下协议：
一、 产品清单
二、 应付总金额(B)：XXX元
三、 付款方式：现金
四、 包装要求：无
五、 到货日期：________年____月____日
六、 到货地点：____省____县凌志手机通讯
七、 运输方式 ：客运 运费负担：供货方
八、 双方约定事项
1.供方保证在合同规定的时间内向购方提供上述产品，不耽误购方的采购计划。
2.购方收到货物的24小时内必须将货物检验完毕，并和供方随货出库单核对，如发现诸如水渍、外包装毁坏等可能导致产品受损的情况，应于收到货物后四十八小时内书面通知供方，在此期限内购方没有提出书面异议的，供方将视同购方收妥货物。
九、 产品质量承诺
自购方收到产品起算，只要是属于产品本身质量问题，供方承诺，一个月内包换，________年内保修，终身维修，终身提供技术支持。
十、 不可抗力及争议解决方式
1.产品购销双方的任何一方由于不可抗力的'原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
2.双方合同履行过程中发生争执的，双方应协商解决或请求调解。
十
一、 未尽事宜，由双方协商解决，或向供货方所在地法院提请诉讼。
十
二、 合同生效及失效
本合同一式两份，购销双方各执一份，经双方签字盖章后生效，传真件有效。本合同生效时限，以双方中的一方最终签订日期为准，产品服务期起始同日计算。在购方购买的产品服务期或保修期结束之日起，本合同自动失效。
供货方：____________________ 购货方：(盖章)____________
地址：______________________ 地址：______________________
电话：______________________ 电话：______________________
授权代表：__________________ 授权代表：__________________
________年____月____日 ________年____月____日
购销合同 篇8
甲方： 乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就 工程桥架产品买卖事宜达成如下协议：
第一条 产品名称、商标、型号、数量、金额，交（提）货时间及数量：见附表一
第二条 产品质量要求：合格。
第三条 包装标准、包装物的供应与回收：裸包装/不回收。
第四条 交（提）货地点、方式_乙方负责按甲方要求送到工程施工现场。
第五条 验收方法：现场验收。
第六条 付款方式及时间：本合同价款 元，合同签订后3日内，甲方支付30%的.预付款即￥ 元；桥架安装完成并通过验收后10日内支付至合同的总价款。
第七条 双方责任：
（一）甲方责任：
1、甲方负责与建设方、监理单位和总包单位的现场协调。
2、甲方负责乙方施工生产、生活配套用房、用电、用水等设施协调。
3、甲方保证向乙方提供的全部图纸及技术资料完整、准确，因图纸及技术资料差错引起的损失由甲方承担。
（二）乙方责任：
1、乙方保证所供电缆桥架产品符合国家标准并满足图纸设计要求，经现场验收合格。
2、乙方保证电缆桥架的施工安装符合国家技术规范和行业标准。
第八条 合同变更
1、任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前 10天通知对方并征得同意，否则应承担由此给对方造成的损失。
2、若甲方提出要求或不可抗力原因造成乙方未按期交货，交货日期相应顺延。
第九条 其他约定
1、本合同项下发生的争议，由甲乙双方协商解决或申请调解解决；协商或调解不成，向人民法院起诉。
2、本合同未尽事宜双方协商解决，另行签订补充协议。
3、本合同自双方签字盖章之日生效，共两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【购销合同】相关文章：
购销合同11-13
购销的合同08-02
购销合同(经典)04-24
服装购销合同11-13
商品购销合同11-13
家具购销合同11-13
配送购销合同11-16
软件购销合同11-19
大米购销合同03-15
石灰购销合同03-18