当前位置：9136范文网>实用文档>合同>购销合同

购销合同

时间：2023-08-24 08:18:35 合同我要投稿

购销合同【热】

　　随着法律观念的日渐普及，合同出现的次数越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编整理的购销合同10篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

购销合同【热】

购销合同篇1

　　需方： (以下简称:甲方)

　　供方： (以下简称:乙方)

　　甲方根据工程建设的需要，经过对所需固定附着式塔式起重机项目进行招标，确定乙方为供货商。为明确双方责任，维护双方合法利益，双方在平等自愿的基础上达成一致签订本合同，以便互相监督、共同遵守：

　　一、设备名称、规格型号、数量、单价、金额等。需满足一下要求：

　　1、 QTZ-40 塔机用电缆线按112米配臵，钢丝绳按380米配臵;每台塔机用电缆线按140米配臵，钢丝绳按380米配臵;

　　2、、合同单价包含材料、机械、设备、装车运输、税金、安装方案的提供、指导调试等费用;

　　3、若甲方在使用过程中需更换零配件，常用配件乙方必须6小时内提供，小件特殊配件在2日内提供，大件特殊配件3日内提供。零配件单价详见本合同附件一：零配件单价明细表。

　　二、质量要求及技术标准：

　　乙方所提供的塔式起重机及所有设备必须符合国家相关质量标准,满足深圳市安检站验收要求，并承担产品质量保修期间的质量责任。适用于本合同的国家标准包括但不限于以下：

　　1、GB10057《塔式起重机检验规则》;

　　2、GB/T5031-94《塔式起重机性能试验》;

　　3、GB9462-1999《塔式起重机技术条件》;

　　4、GB5144-94《塔式起重机安全章程》;

　　5、JG/T5112-1999《塔式起重机钢结构制造与检验》;

　　6、JG/T50821-1996《建筑机械设备焊接通用技术条件》;

　　7、JCJ33-20xx《建筑机械使用安全技术规章》;

　　8、GB/T13752-92《塔式起重机设计规范》;

　　9、GB/T17806-1999《塔式起重机可靠性试验方法》;

　　10、GB/T17807-1999 《塔式起重机结构试验方法》;

　　11、JC/T5037-93《塔式起重机分类》;

　　12、JC/T53-1999《塔式起重机车轮技术条件》;

　　13、JC/T54-1999《塔式起重机司机室技术条件》;

　　14、GB/T8918-1996《钢丝绳》。

　　三、交货时间、地点及验收方式:

　　1、甲方按合同约定支付预付款项后5日内，乙方必须将本合同约定设备的“基础图”、“平衡重量图”及“预埋螺栓”供应到位。

　　2、乙方在合同签订后25日内负责把两台塔式起重机主机及相关设备(主机高度为28米)送到甲方指定地点(延寿工地)，其余标准节及附墙等设备乙方在接到甲方书面通知后7日内供货到位，否则，对于因设备供货不及时而导致的工期延误乙方自愿从第二天起按每天人民币贰仟元(￥20xx.00元)向甲方支付违约金。如甲方遇特殊情况需进行零配件更换，乙方保证及时供货。

　　3、乙方负责将设备送至甲方工地指定地点,运输、装车均由乙方负责并承担全部费用。送货清单一式贰份，并加盖公司印章。设备到工地现场后，由甲方指定专人按合同规定的要求验收并签字确认，甲乙双方各执一份。该签字确认仅表示对设备名称、规格、颜色及表面状况、供货时间、供货数量的确认，不表示认可货物符合约定的质量标准。

　　4、乙方在供应标准节时必须随机提供安装所用的各种螺丝及垫片。

　　四、包装标准：整机裸装，随机附件和随机文件用铁箱包装，包装箱不回收(乙方需随货提供装箱清单、随机零配件清单及随机配带小型工具清单等所有随机出厂资料)。

　　五、结算方式：（略）

　　六、产品质量及售后服务：

　　1、设备到场后，乙方必须派遣专业技术人员到甲方现场进行指导安装并负责指导塔机调试事宜;

　　2、乙方所供设备如发现不合格产品,乙方必须无条件退回不合格产品,更换相同数量、相同规格型号的合格产品，并承担由此发生的一切费用。同时对于因设备质量不合格产生的工期延误，乙方自愿从第二天起按每天人民币贰仟元(￥20xx.00元)向甲方支付违约金。

　　3、若因设备本身质量问题而引起塔机坍塌等所有安全事故，经政府相关部门鉴定确认后，乙方需承担相应责任并负责赔偿甲方的.相关损失。即使设备验收合格也不能免除在以后的使用过程中因产品本身质量问题而乙方需承担的质量责任;

　　七、其它约定事项：

　　1、乙方在向甲方供货过程中如存在欺诈行为，应按《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十九条的规定承担相应法律责任。本合同生效后，直至甲乙双方各自履行完其义务后本合同自动解除。

　　2、在合同执行过程中，若乙方不能按时供货或甲方中途无故退货，则应由违约方向对方支付违约金;若甲方未按合同条款履行付款义务，乙方有权暂停发放货物，待甲方按合同约定付款后，乙方立即按甲方要求予以供货;在整机运行一年后10日内(含10日，国家法定节假日顺延)，若甲方不能按合同约定支付质保金(支付质保金时需扣除乙方在质保期内应承担的相关费用)，逾期甲方按每天人民币贰仟元整(￥：20xx.00)向乙方支付违约金。若甲方超过质保金付款期限三个月后仍未支付，则乙方有权解除合同，取回本合同标的物，并要求甲方支付合同标的物的使用费，使用费结算期限自标的物到货之日起至返还之日止，使用费为每月人民币叁万元/台，进退场费为人民币肆万元每台，甲方在之前所付的任何款项均作为使用费处理，返还标的物结算时多退少补。

　　3、甲乙双方在履行合同过程中出现争议的，由双方协商解决，不愿协商或协商未能解决的，向人民法院提请诉讼解决。

　　4、本合同未尽事宜，由甲乙双方协议补充，补充协议与本合同具同等效力。

　　5、本合同一式三份,甲方执两份，乙方执一份，双方签字盖章后成立、生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _______年____月____日

购销合同篇2

　　甲方：长白朝鲜族自治县五纳鑫生态农业有限公司

　　乙方：______________________

　　为了推动“高丽参王酒 ”在国内外市场的销售，甲乙双方本着平等、自愿、诚实、信任、互利互惠的原则，经友好协商，就乙方作为甲方“高丽参王酒”代理商及其相关事宜，达成如下协议：

　　一、代理商资格

　　1．经乙方所在国国家有关工商管理部门和当地政府有关部门认可。

　　2．具备一定的固定经营场所的单位。

　　3．具备履行本协议有关条款的资金能力。

　　4．乙方注册经营的项目范围必须包括其所代理的甲方产品类别。

　　5．有销售代理产品的专职人员并具备甲方产品的培训服务能力。

　　6．严格遵守甲方的价格政策及本协议有关规定。

　　7.首次有一定的进货量。

　　8．具备上述条件，符合甲方进货要求，并签订本协议，即可获得相应的代理资格。

　　二、代理事项

　　1．代理商级别：__________________________________（国家级总代理、地区代理）。

　　2．代理范围：___________国____________省，乙方不得超出上述代理区域进行销售活动。因乙方违反此条款而产生的经济和法律上的责任，由乙方负责。

　　3．代理期限：从______年_____月_____日至______年_____月_____日（为期一年。双方可于协议期满前30日内续签，否则本协议自行终止（通过电子方式签订的合同也有效）。

　　4．首期进货款：乙方按着甲方一次性进货的数量进货，代理关系才算正式确立。甲方收到乙方货款后，发出相应数量与规格的的`货物。

　　5．甲方授权乙方代理的甲方产品为“高丽参王酒”125毫升、500毫升精装等系列产品。

　　6．甲乙双方的任何一方对另一方的商业行为和法律行为及经营损失不承担责任。

　　三、甲方的责任、权利和义务

　　1．甲方为乙方提供销售所需的宣传资料及宣传资料样品。

　　2．指导、帮助、协调乙方销售行为，最大限度占领市场。

　　3．当乙方的市场行为违反甲方规定时，甲方有权对乙方实施劝说、警告、处罚或取消乙方的代理商资格。

　　4．甲方有义务及时向乙方通报产品价格的调整情况。

　　四、乙方的责任、权利和义务

　　1．在得到甲方授权后，乙方有权以“甲方”的名义从事代理协议规定的与代理产品相关的的合法销售活动。

　　2．乙方为其所出售产品的第一售后责任人，并独立承担因乙方自身原因所引起的售后责任。

　　3．乙方必须明确设立专职人员经营所代理的甲方产品。

　　4．乙方有权对甲方的工作（销售、市场宣传、商务、售后服务质量等）做出评价及投诉，甲方设有代理咨询、代理支持和投诉热线，电话：xxxxx。

　　5．乙方作为甲方的代理商，在新产品项目上具有优先代理权，并可获得甲方在市场、价格上的特别支持。

　　五、销售奖励指标、价格政策

　　1．销售奖励指标：销售到年末，按着3%出厂价对照省级的销售数量，按着返点的形式，给乙方相应金额的产品或现金。

　　2．乙方在授权期内，需完成向甲方承诺的签约产品进货量，同时享受甲方给代理商制定的产品折扣价。

　　六、商务体系

　　1．订货：

　　（1）乙方订购甲方产品前，应以电话、传真、电子邮件等形式与甲方联系，确认现货情况。

　　（2）乙方需按要求逐项填写《产品订货单》加盖单位公章后，传真给甲方营销中心。

　　（3）甲方收到乙方《产品订货单》后，在一个工作日内，将通过电子邮件、电话、传真向乙方通报预计发货日期（答复时，若遇乙方通讯线路故障时，时间可顺延）。

　　2．付款

　　乙方在定货时一次性付清所定货物款项。

　　3．发货

　　甲方实行款到发货制度。甲方承诺在收到乙方的货款后，在15个工作日内安排发货。

　　4．退货

　　（1）乙方向甲方所购买的产品，如果自购买后未售出，不能无偿退货。

　　七、售后服务

　　1．乙方权益

　　（1）甲方将设立服务咨询电话，解答乙方销售中遇到的疑难问题。

　　（2）甲方将通过邮寄、e-mail或公开网站的方式，向乙方提供产品的最新信息。

　　2．乙方职责

　　（1）对于所代理的甲方产品，乙方必须设有专门的销售人员。

　　（2）乙方为其售出产品的第一售后责任人，甲方为其所提供产品的第二售后责任人。

　　（3）因产品质量质量以外的原因造成的问题，甲方不向用户承担任何直接责任。

　　（4）乙方有义务在销售当中，向用户讲解清楚产品的功效及注意事项。如果因为没有讲解或讲解不清所造成的纠纷，由乙方承担责任。

　　（5）如果乙方对用户的承诺超过了甲方的承诺范围，由此造成的责任和损失由乙方承担。

　　3．市场公关及广告宣传

　　（1）乙方有义务进行当地市场的市场开拓和广告宣传工作。

　　（2）乙方不得在超范围区域内以甲方 “总（独家）代理”等具有排它性的名义进行广告宣传及其他商业活动，不得以任何形式损害甲方的利益。

　　（3）乙方如举办大型公关活动，需要甲方对其提供技术和谈判支持时，应提前30天向甲方提出书面申请。

　　（4）乙方需把广告合同传至甲方处，待甲方确认后，按一定比例进行支持。

　　八、保密条款

　　1．甲乙双方必须对业务往来中的任何重大商情事务对第三方严格保密。

　　2．甲乙双方因任意一方的行为对另一方造成名誉、经济等损失，由责任方承担相应责任。

　　九、法律效力

　　1．本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。连同附件，具同等法律效力。

　　2．变更本协议条款中的任何内容，需有双方签字的正式书面更改件。

　　3．发生以下任意情况时，可提前解除本代理协议：

　　（1）双方协议同意时；

　　（2）协议的一方破产被解散或被撤消时；

　　（3）协议的一方有损害对方的形象和利益的行为时；

　　（4）协议的一方违反协议时；

　　（5）发生不可抗力事故使协议无法继续履行时；

　　（6）《合同法》规定的其他情况时。

　　4．本协议有效期为一年，期满后自行终止，如双方有意继续合作可以续签。

　　5．甲乙双方对本协议有修改、更正、补充的，应另行签订补充规定协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　6．协议及其附件解释权在甲方。

　　甲方：长白朝鲜族自治县

　　五纳鑫生态农业有限公司（盖章）

　　签约代表：__________________

　　签约日期：__________________

　　乙方：______________________

　　盖章：______________________

　　签约代表：__________________

　　签约日期：__________________

　　五纳鑫公司产品订货单

　　订货人：省市县公司(章)

　　定货时间：

　　产品规格单价

　　(元)数量（件）金额(万元)备注

　　高丽参王酒500ml

　　高丽参王酒125ml

　　合计

　　订货人：电话：传真： E-MAI:

　　地址：

购销合同篇3

　　甲方（以下简称甲方)：

　　身份证号码：

　　乙方（以下简称乙方)：

　　身份证号码：

　　甲、乙双方本着诚信自愿，合作互利的'原则，经友好协商，签订下列合同，并共同遵守。

　　一、产品品种、数量、价格

　　甲方提供饲料销售给乙方；大料豆粕100吨（单价：3000元/吨），小料玉米50吨（单价：2000元/吨），中料麦片40吨（单价：1500元/吨），合计人民币肆拾陆万元整（￥460000.00元）。

　　二、甲方交货时间为

　　所订购限于20xx年06月23日前一次性供货。交货地点位于：平潭县岚城乡上楼村57号，运费由甲方负责。乙方收货时应验收货物，并在收货单上签字交甲方。

　　三、付款方式、金额

　　分二期付款，签订合同之日起乙方支付给甲方预付款人民币为叁万整，余货款打入甲方提供的账号：黄武龙开户行：平潭县邮政储蓄银行平潭县支行。

　　四、产品质量按国家规定执行，若产品不合格，乙方有权退回，若有争议，应按检测部门的结论执行。

　　五、若甲方不能交货，按15%付违约金，延期交货支付5%的违约金，乙方不依法或不按合同要求而终止合同，乙方应按总额15%支付违约金。

　　六、本合同一式两份，双方各执一份，自签字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　签订日期：

购销合同篇4

　　甲方：地址：乙方：地址：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，经友好协商，就窗帘购销事宜达成共识，签订本合同。

　　合同附件一式两份(附详细定单尺寸价格表一份)

　　一、付款方式：

　　二、乙方责任：

　　窗帘的.类型、规格、颜色、材质、按甲方要求的样板进行生产加工，并于_______ 年月日前安装完毕。

　　三、甲方责任：

　　1、甲方须按合同约定时间向乙方支付货款。

　　2、甲方订购后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的损失由甲方增加等值经费与乙方。

　　3、乙方按约定时间安装完毕, 甲方于安装完毕后七个工作日内进行验收,未提出异议或逾期验收,均视为验收合格。

　　四、违约责任：

　　1、乙方若因自身原因而延误交付安装，每超过一天，须按合同总额1%日向甲方支付违约金。

　　2、甲方未按时支付货款，每超过一天，须按合同总额2%日向乙方支付违约金。

　　五、质量保证及售后服务：

　　乙方提供窗帘部分半年免费保修,配件部分提供一年免费保修(人为损坏除外)

　　六、补充条款：

　　本合同金额为含税金额。

　　七、本合同一式两份，双方各执一份，如有未尽事宜，经双方协商后解决。

　　甲方：乙方：签约代表：签约代表：电话：电话：日期：日期：

　　账户名称：开户银行: 帐号:

购销合同篇5

　　原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx

　　被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx

　　诉讼请求

　　1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

　　2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

　　3、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的一套面积为181.65平方米的`商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!

　　此致

购销合同篇6

　　供方：合同编号：

　　签定地点：

　　需方：签定时间：

　　一、产品名称、规格型号、数量、价格及提货时间

　　产品名称规格计量单位数量单价

　　（车板含税价格）提货时间

　　焦碳25-80mm吨2767.41480元11月15日-11月30日

　　二、质量标准：灰份≤13%，硫份≤0.67%，挥发份≤1.8%，保留7%水份，超出部分扣除，焦粉含量5%，M25≥90%，M10≤7.8%，需方化验合格后发货。

　　三、包装标准、包装物的供应与回收：散装。

　　四、数量约定：根据要求数量发货，实际结算量以枣庄铁路轨道衡计量为准。

　　五、运输方式：火车发货。发站：枣庄，到站：武钢。供方代办铁路运输，需方承担铁路运费。站台一切杂费由供方负担。收货人：武汉钢铁股份有限公司。

　　六、检验标准、方式、地点及期限：发货质量以双方共同取样化验为准，如有异议，双方再次共同取样送至有资质的化验结构仲裁。需方派人每日跟踪取样，根据发货批量，需方取综合样化验认可，如到提货时间止供方生产的焦碳达不到合同规定的.产品质量标准，需方有权拒收，供方12月3日前无条件全额退款，并承担需方的经济损失（供方占用需方资金的相应国家规定利息及需方已付的铁路运费27万元整）。

　　七、付款情况：需方已于10月30日汇款至供方帐户人民币400万元整，加上10月21日需方在供方帐户上的余款95751.6元，供方共收到需方资金4095751.6元。

　　八、结算方式、时间及地点：壹票结算：全额增值税发票。供方必须当月开具发票给需方。

　　九、违约责任：由违约方承担。

　　十、合同争议的解决方式：由双方协商解决，协商不成由枣庄市仲裁委仲裁。

　　十一、合同生效：本合同一式四份，双方签字盖章后生效。

　　十二、根据市场变化，可另行协商，价格随行就市，签订补充协议。

　　十三、本合同传真盖章生效。

　　需方

　　单位：

　　地址：

　　法定代表人：

　　委托代表人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　帐号：

　　:税号：

　　邮编：供方

　　单位：

　　地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　帐号：

　　税号：

　　邮编：

　　本合同有限期限：

购销合同篇7

　　甲方(用人单位)名称：

　　地址：

　　乙方(受聘人)姓名：

　　居民身份证号码：

　　根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国律师法》以及司法行政机关有关律师事务所聘用律师的管理规定，经甲乙双方平等协商，就聘用应聘事项订立本合同：

　　一、合同期限。按下列第一项确定：

　　(一)本合同有固定期限，从年月日起至年月日止。其中试用期从 / 年 / 月 / 日起至从/ 年 / 月 / 日止。

　　(二)本合同无固定期限，从 / 年 / 月 / 日起至法定或约定的解除(终止)合同的条件出现为止。其中试用期从 / 年 / 月 / 日起至从/ 年 / 月 / 日止。

　　二、工作岗位。甲方经考核，同意聘用乙方为甲方的专职律师;乙方同意按甲方的工作需要，在专职律师岗位工作，完成该岗位所承担的各项工作内容。

　　三、劳动报酬。按下列第(一)项确定：

　　(一)乙方试用期的月工资为元，试用期满的月工资为 3500 元。工资发放日为每月 6 日。

　　乙方工资的增减，奖金、津贴、补贴、加班加点工资的发放，以及特殊情况下的工资支付等，均按相关法律、法规、规章、政策以及甲方依法制定的规章制度执行。

　　(二)双方议定：

　　四、乙方受聘期间的权利。

　　(一)了解对律师的权利和义务有影响的甲方规章制度，对相关规章制度的补充、修订享有建议权;

　　(二)享有必要的培训和教育;

　　(三)取得规定的报酬及福利待遇;

　　(四)因甲方的不当行为损害了乙方的利益，可以要求甲方赔偿;

　　(五)遇到法定或约定的解除(终止)合同的条件出现，可以要求解除本合同;

　　(六)享受法定权利和双方约定的其他权利。

　　五、乙方受聘期间的义务。

　　(一)遵守《律师法》以及律师执业纪律的规定，接受甲方的日常管理;

　　(二)按时完成承办的工作任务或工作目标;

　　(三)自觉维护甲方的形象和利益，保守甲方的商业秘密，爱护甲方的财产;

　　(四)仅由甲方同意签订委托代理合同，接受甲方指派开展律师业务;

　　(五)未经允许不得从事公民代理。

　　六、甲方聘用期间的权利。

　　(一)依照法律法规和甲方的规章制度对乙方行使管理权，督促乙方依法执业、依法纳税;

　　(二)乙方完不成工作任务或工作目标，甲方有权提议修改聘用合同的部分内容;遇到法定或约定的解除(终止)合同的条件出现，可以解除本合同;

　　(三)乙方的违法、违纪或者其它不当行为给甲方造成损失的，可以要求乙方承担相应的赔偿责任;

　　(四)有权拒绝乙方违反法律法规和律师执业规范的'不当要求。

　　七、甲方聘用期间的义务。

　　(一)支付规定的报酬及兑换相关福利待遇;

　　(二)为乙方提供必要的办公场所和工作条件;

　　(三)维护乙方的合法权益;

　　(四)对乙方违法违纪和不当行为承担相应的责任;

　　(五)法律法规规定的其它义务。

　　八、社会保险和福利待遇。

　　(一) 缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险 ; (二)(三)

　　九、双方需要约定的其它事项。

　　(—) 无 ;

　　(二) ;

　　(三) ;

　　十、本合同的生效及变更。

　　(一)本合同经双方签字、盖章后生效，至期限届满时终止。

　　(二)本合同经双方协商一致，可以就有关条款加以修改、补充。

　　十一、本合同续签及终止。合同期限届满，经双方协商一致，另行签订聘用合同。如果乙方要求离所，应当在合同期限届满一个月前向甲方提出，甲方在合同期限届满前就是否同意乙方离所作出答复，如果同意乙方离所，应当办理有关手续。

　　(一)有下列情形之一的，甲方可以解除合同，但应当以书面形式通知乙方;

　　1、乙方违法法律、法规或者律师职业道德、执业纪律，情节严重的;

　　2、乙方连续两年无法完成工作任务和工作目标的;

　　3、乙方的行为给甲方造成重大经济损失或名誉损害的。

　　(二)有下列情形之一的，乙方可以解除合同，但应当以书面形式通知甲方：

　　1、甲方有损害乙方合法权益行为的;

　　2、乙方因工作需要迁往异地或到异地工作的;

　　3、乙方因健康原因不适宜继续从事律师工作的;

　　4、因不可抗力原因使合同无法继续履行的。

　　十二、争议解决。本合同履行中发生的争议，甲乙双方应当协商解决;协商不成或者不愿协商的，可以向司法行政机关或者律师协会申请调解;调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。甲乙任何一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉。

　　十三、本合同一式五份，甲、乙双方各执一份，报市司法局、市司法局、省司法厅。

　　十四、合同附件(甲方规章目录等)。

　　甲方(盖章)：

　　甲方代表人(签名):

　　乙方(签名)：

　　合同订立日期：年月日

　　合同附件(甲方规章制度目录)

购销合同篇8

　　供货方（简称甲方）：

　　购货方（简称乙方）:

　　甲方在景谷县扶贫办宣明林场购买到一片按树原木第 10 林班共 4 小班，第 16 林班共 3 小班 11 小班，采伐总面积约 973 亩，树种为按树原木。甲方需要采伐 35000 立方米，乙方愿意购买，经双方协商，达成如下原木木材购销合同书 :

　　一、树种、规格、等级、数量：

　　1 、甲方于 20xx 年 10月 30 日到 20xx年 10月 30 日止，供给乙方按树原木 35000 立方米。

　　2 、甲方按乙方提供的制材规格，即从 1 米— 4.2 米长，尾经 4 公分以上的按树原木全部制材并按同种规格码方，全部销售给乙方，不再卖给第三者。

　　3 、木材皮要剥光，枝节也要削平，两头锯口要平直，头尾不能破损，造材时必须按乙方规定的规格制材。宜短则制短材，不能方材短制，宜短留长， 3 米以上材要从第二节起制材，集材归堆要分别材种按头尾同向不能直立倒乱放。

　　二、供货时间、地点、方式：

　　甲方须把所采伐的木材送到乙方指定存货场后交给乙方，检尺方法按双码检量，满尺进位。

　　三、结算方式：

　　乙方必须预交木材款定金 200 万元给甲方，并于 20xx 年 12 月10日存到甲方账户，甲方每购满 200 立方米木材应立即付清货款给甲方。如乙方迟延付清货款给甲方，甲方可以单方解除本合同。

　　四、违约责任

　　1.乙方未按甲方通知的时间和数量供货,影响甲方工程施工,造成经济损失的由乙方承担;

　　2.乙方所供应木材出现尺寸偏差或弯曲,不能用于工程施工,造成甲方经济损失的.由乙方承担;

　　3,甲方未按合同约定的时间付款,给乙方造成经济损失的,由甲方承担责任.

　　五、合同争议的解决方式:

　　本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第 2 种方式解决:

　　1.提交仲裁委员会仲裁;

　　2.依法向工程所在地人民法院起诉.

　　六、本合同自签订日起生效。合同一式两份，供、需双方各执一份。

　　供方：（盖章）需方：（盖章）

　　年月日

购销合同篇9

　　购货单位：以下简称为甲方

　　供货单位：以下简称为乙方

　　经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条：产品的名称、品种、规格、数量、单价和金额116415.00元)

　　产品的技术标准(包括质量要求),按下列第(1)项执行：

　　(1) 以上产品均按照国家标准执行，乙方提供产品的出厂检验报告、合格证等证明。

　　(2) 乙方保证以上产品均能够通过铁岭市消防部门验收。

　　第二条：产品的`交货单位、交货方法、运输方式、交货地点。

　　1、产品的交货单位：华能铁岭风力发电有限公司平顶堡风电场升压站。

　　2、交货方法，按下列第(1)项执行：

　　(1)由乙方免费送货到甲方平顶堡风电场(平顶堡镇小红石村)。

　　第三条：对产品提出异议时间和办法。

　　1、甲方在经过铁岭市消防部门在本年度验收中，如果发现产品的品种、型号、和质量不合规定，应一方面妥善保管，然后通知乙方，乙方在接到通知后2日内给予免费调换为合格产品。

　　第四条：结算方式

　　1、乙方产品进入甲方风电场升压站经过甲方验收后，乙方开具增值税发票，甲方交付乙方壹万叁仟肆佰壹拾伍元(￥：13415.00)人民币，待本年度通过铁岭市消防部门验收合格后交付乙方剩余叁仟元(￥：3000.00)人民币。第五条：合同签订

　　2、经甲、乙双方签字盖章后合同生效，双方按照合同约定履行责任。合同一式8份，正本2份，副本6份。甲方1份正本5份副本，乙方1份正本1份副本。

　　甲方：(签字)

　　乙方：(签字)

　　年月日：

购销合同篇10

　　甲方（订购方）：

　　法定代表人：

　　地址：

　　联系方式：

　　乙方（供货方）：

　　法定代表人：

　　地址：

　　联系方式：

　　合同双方本着友好协商、互惠互利的原则，签订本合同。合同订立时依据《中华人民共和国合同法》，合同的具体条款适用中华人民共和国法律。双方应按照合同约定的条款享受权利、履行义务并承担责任。

　　一、定义

　　1.合同：指本购销合同及其附件。乙方同意，如果在合同正文与合同附件以及其他文件中做出的承诺不一致的，以甲方所选择的对甲方最有利的承诺为准。

　　2.交货：指乙方将货物按照合同的约定实际交付给甲方的行为。

　　3.货到检验：指甲方与乙方在甲方指定的交货地点，按照装箱清单对货物的数量、规格进行清点检验。

　　二、合同标的和价格

　　甲方同意从乙方购买牌货物，乙方同意向甲方出售下列型号货物。

　　产品名称

　　规格型号

　　计量单位

　　单价

　　数量

　　总价款

　　备注：

　　购买货物价款合计：人民币元

　　大写：元（人民币）

　　三、货款结算和支付方式

　　1.合同各方之间发生的一切费用均以人民币结算及支付。

　　2.自乙方到货，双方货到检验合格，乙方提供合同全额发票后，甲方支付合同款。

　　人民币（大写）（￥元）

　　3.甲方向乙方支付的所有款项均采用的方式。（电汇、银行汇票、银行承兑汇票、买方信贷、支票）

　　四、交货和运输

　　1.货物采取乙方送货的'方式，乙方负责货物的运费和运输途中的保险费；货物所有权及毁损灭失的风险，自双方货到检验合格后，转移至甲方。

　　2.乙方自合同生效10日内，将货物以的方式，运至甲方指定的交货地点。

　　3.甲方指定的交货地点。（交货地点按甲方要求）。

　　五、包装和质量检验

　　1.乙方应采取适于长途运输和反复装卸的包装方式包装，并根据货物的特性采取保护措施，以确保货物安全无损的送达合同约定的交货地。

　　2.乙方对货物的包装不回收[回收]。

　　3.乙方到货后，甲方应积极配合甲方组织人员进行货到检验,对乙方误发或者多发的货物，甲方负责保管，并及时通知乙方，由此发生的费用由乙方承担。

　　4.甲方对乙方交付的货物进行货到检验时，发现货物数量短少，或有明显毁损情况，甲方可要求乙方及时更换。

　　5.乙方应保证货物的质量标准符合标准。

　　6.如果甲方临时变更交货地，应提前通知乙方。

　　六、保修

　　1.甲方保证所交付货物能正常使用年，自货物交付验收合格之日起计算。

　　2.在保修期内，乙方对甲方的故障申报应在1小时内进行回应，并与12小时内修复完毕，以上时限包括路途等时间在内。

　　七、违约责任

　　1.因乙方原因造成，不能按时交付货物，从约定最迟交货的期限开始，乙方按每天逾期到货价款的1‰计算向甲方支付违约金。

　　2.合同签订后，如需解除合同，须经合同双方协商一致。单方面终止合同，终止方应支付合同总价款5%的违约金。

　　3.乙方应保证货物的质量达到合同约定的标准，对乙方货物质量不符合约定的，除乙方应退还有关货款外，还应承担违约责任，向甲方支付合同总价款5%的违约金。

　　4.乙方应对货物质量承担瑕疵担保责任，对因乙方货物质量等原因造成通信线路不畅以及第三人人身财产等损害的，乙方应付全部赔偿责任。

　　5.如果乙方没有履行合同规定的保修责任，每延误一次，乙方应向甲方支付合同金额1％的违约金，并且乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失以及所有费用的支出。

　　6.若因本合同发生任何纠纷，由乙方自负费用解决，给甲方造成损失的，应赔偿甲方的全部损失。甲方有权中止履行，直至解除协议。

　　八、不侵权承诺

　　1.乙方承诺在本合同中所涉及的所有系统和合同技术不会侵犯第三方的任何权利。乙方保证本合同中所涉及的所有系统和合同技术的知识产权由乙方拥有或由权利方授权乙方使用和经营，乙方负责向甲方提供书面的知识产权证明或者授权文件。涉及本合同中所有系统和合同技术的相关知识产权问题均由乙方负责。

　　2.若乙方在本合同中侵犯了第三方的合法权利，则乙方有义务：

　　（1）与第三方或第三方的代理人协商，获得第三方的授权。

　　（2）如果在本合同执行过程中有任何第三方因此与甲方发生纠纷的，由乙方负责解决并负担全部费用，并赔偿甲方因此遭受的一切损失和解决纠纷的所有支出，而且甲方有权中止履行，直至解除合同。如果甲方因此被提起诉讼、仲裁或行政处罚，乙方应全额赔偿甲方的如下费用：（1）甲方为处理案件所支付的诉讼费（仲裁费、行政处罚金）、律师费、调查取证费、差旅费等相关费用；（2）以及判决书（仲裁书、行政处罚书、民事调解书）所规定的应由甲方支付给他方的精神或经济赔（补）偿费、律师费、调查取证费、差旅费等相关费用。

　　九、不可抗力

　　1.合同生效后，合同各方的任何一方由于火灾、水灾、地震、战争等不可抗力事故影响到本合同履行时，则履行合同的期限自动顺延，并根据情况部分或全部免于承担违约责任。

　　2.受不可抗力影响的一方，应在不可抗力影响发生10天内，以书面形式告知对方。

　　3.如不可抗力的影响连续120天以上，合同双方应通过友好协商解决本合同履行问题。

　　十、争议解决

　　1.本合同产生的一切争议，双方应友好协商解决。如经协商仍不能达成协议，双方同意应向甲方所在地法院提起诉讼。

　　2.诉讼期间，除诉讼部分外，合同其它部分仍应继续履行。

　　十一、其它

　　1.本合同经双方代表签字、盖章之日起生效；合同双方责任、义务履行完毕时，合同终止。合同一式份，甲方份，乙方份，具备同等的法律效力。

　　2.对初次签约的厂家，应需让厂家提供营业执照复印件，产品合格的有关证明。

　　3.合同双方因合同交易行为，所获悉对方的商业情报，负有保密的义务，并且该义务不因合同履行终止而终止。

　　4.本合同所有条款均由合同双方共同协商确定。