当前位置：9136范文网>实用文档>合同>安装合同

安装合同

时间：2023-09-09 08:57:19 合同我要投稿

安装合同[共6篇]

　　随着法律观念的深入人心，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编为大家收集的安装合同6篇，希望对大家有所帮助。

安装合同[共6篇]

安装合同篇1

　　工程承包人：陕西建工集团第一建筑工程有限公司（简称甲方）劳务分包人：陕西天羽建筑安装工程有限公司（简称乙方）

　　鉴于甲乙双方已充分了解本工程具体情况，因工程施工需要，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则上，双方就甲方西安首创国际城五期工程的安装劳务分包施工事项经协商达成一致，订立本合同。

　　工程名称：首创国际城北区商业五期工程

　　工程地点：西安经开区凤城十二路与文景路交界首创国际城

　　一、承包范围：甲方总承包范围内清单项目和措施项目，全部水暖、电气安装工程的人工、机械、耗材。

　　1、工程清单项目

　　a、电气部分：

　　自变配电室低压柜下口压线起至各栋号楼线缆敷设；楼内所

　　有预埋预留；强、弱电桥架的安装；应急灯具、照明插座、等电位箱、户内箱、弱电箱的施工安装等；防雷接地工程的焊接预留。及蓝图中甲方承包范围内的所有电气配管设备安装内容。

　　b、给水工程：

　　给水管线的安装及套管预埋、孔洞预留。进户给水管线接至

　　甲方指定位臵，并留好接头。自压供水设备安装及蓝图中甲方承包范围内的所有给水配管设备安装内容。

　　c、排水系统：户内污水、排水、废水、压力废水、雨水、空调冷凝水管线安装及预留孔洞，接到室外雨水井、污水井等配管、配件安装。屋面通气管。及蓝图中甲方承包范围内的所有排水配管设备安装内容。

　　d、采暖系统：采暖管道的安装及预留孔洞预埋套管，所有系统

　　隐蔽工程预留预埋，暖件至干管及管井内立管，预留三通接口。及蓝图中甲方承包范围内的所有采暖工程配管设备安装内容。（不包括通风工程）

　　e、商业部分卫生间水、暖、电、卫生洁具的安装。

　　2、工程变更项目：未施工安装前的变更图及通知单，均不计费用。蓝图工程已安装完成，甲方发变更通知经建设单位、监理确认后，按清单只计人工费。

　　3、文明施工、季节性施工、赶工施工、安全施工措施项目。

　　4、甲乙双方办公生活区、乙方施工范围内自用临电临水管线设施维护工作。

　　5、乙方自用生活、办公设施的全部费用。

　　附：甲方总包合同

　　二、材料部分：

　　1、甲方负责构成工程实体主材和耗材（包括预埋管材及配件、桥架、

　　线鼻子、电工胶布、配电箱、给排水管材及管件、角铁、槽钢、镀锌圆钢、镀锌扁铁、铁丝、钢丝、扎丝膨胀螺丝、油漆、螺丝钉、焊条、氧气、乙炔）的采购工作，乙方应不迟于每月25日提供下月需用计划并注明需用时间，且在需用前七天向甲方项目部提交准确的需用计划，否则，因供应不及时或供应不足而导致的工程延误与窝工，甲方不予负责和补偿。若因材料计划原因导致材料超购，造成甲方资金积压，乙方应赔偿甲方相应损失。

　　2、乙方提供施工所有机械设备及耗材。（包括但不限于电焊机、切割

　　机、砂轮片、锯条、铅油、麻丝、生料带、钻头、胶带、油漆刷等）。

　　3、乙方负责材料安装前、后的成品保护及验收移交后的成品看护工作、若出现丢失、损坏应及时更换维修。

　　4、严禁出现监偷盗行为，若出现一次，按原材料价的`10倍补还，并罚款10000元。

　　三、承包方式及价格

　　包人工、包机具（包括但不限于电焊机、套丝机砂轮片、锯条、铅油、麻丝、生料带、钻头、胶带、油漆刷等）包质量、包安全、包文明施工、包成品保护、包保修方式承包。按实际完成建筑面积36元/㎡。

　　四、结算和付款方式：

　　1、转账付款。预埋配合阶段，分三次付款，第一次付款：车库预埋配合完成，付已完工作量清单人工费的20%；第二次付款，一层至主楼十层预埋配合完成，付已完工作量清单人工费的40%；第三次付款、十一层至主楼封顶，付已完工作量清单人工费的40%。主楼封顶以后按月进度报量，付已完工作量清单人工费70%，工程安装完成后，工程验收合格交付后，付至总完成建筑面积合同价款95%，留保证金5%，国家规定保修期满，无保修费用（或扣除保修费）后一月内付清。

　　2、甲供材料在采购进场一次性交乙方保管使用，如有丢失、超损均由乙方负责。按《陕西省建筑（安装）工程消耗量定额（20xx）》《陕西省建筑装饰（安装）工程价目表（20xx）》计算损耗量。

　　五、工期要求：配合土建施工，以总工期20xx年8月31日竣工。

　　六、质量管理：

　　1、乙方按国家规范、标准图集、设计要求、行业标准、编制文件要

　　求内容。组织工人学习了解、精心施工。劳动力要充足、负责人坚守岗位、施工产品、自检、互检，合格后上报甲方再检。合格后甲方通知监理、建设方参加共同验收，并及时填写报验资料，签字后交资料室保存。施工中出现质量问题及时整改。否则停止施工，造成损失，负责赔偿并进行处罚。

　　2、乙方必须按国家的有关法律、法规、《建筑法》《建设工程质量管

　　理条例》《建设工程强制条文》等要求进行施工，如发生质量事故，一起责任均由乙方负责。

　　七、甲方义务：

　　1、向乙方提供施工蓝图二套，设计变更、图纸答疑、技术、全交底。

　　2、对乙方进场人员进行守法、安全、内部管理制度的教育。

　　3、对乙方提出需要解决的生产协调及时解决，保证塔吊在乙方施工使用的机械、材料及时吊运。

　　八、乙方义务：

　　1、服从甲方管理，按照合同确定的应完成承包范围内工程的施工和管理。

　　2、组织有必备素质、足够数量的管理人员和操作人员，配备能满足本工程需要的机械设备。

　　3、严格按照施工图纸、施工规范及技术规程要求进行施工，确保工程质量，接收甲方对工程质量和检查和监督。

　　4、向甲方提供：乙方负责人、管理人员名单。乙方生产人员身份证、上岗证等有效证件的复印件及联系方式。

　　5、服从土建进度总体安排，无条件配合土建进度，在安装预埋阶段，每跨板面考虑1小时布管时间。

　　6、接受项目部书面及现场定位、标高移交，按设计及规范施工。

　　7、全部预留洞、后开洞、配电箱、墙面开槽的修补，必须达到未粉刷前的不低于墙面5mm，粉刷后的修补应达到土建验收标准。

　　8、禁止使用18岁以下劳动力。

　　9、乙方施工人员违章操作，出现安全事故，所产生的一切费用，乙方自理。

　　10、施工期间，不得随意调离工人或停工。若需调离，必须提前通知甲方，经甲方同意后调离。否则造成劳动力紧缺、至工程进度滞后。甲方有权进行每人不低于5000元的处罚，甚至终止合同，施工中所发生的工程量不予结算。

　　11、乙方施工中发生质量问题：按照项目施工交底，质量达不到规范要求，甲方要求整改，不听指挥、野蛮施工。检查发现一处罚一处，每处500元。严重者甲方有权单方终止合同，施工中所发生的工程量不予结算。

　　12、乙方负责材料到场的装卸车、搬运、验收、保管，二次倒运工作。

　　13、禁止开设食堂、商店。

　　九、甲方违约：

　　甲方不能按进度付款，应提前10天通知乙方，当双方协商不妥时，乙方有权通过法律手段追索欠款。

　　十、乙方违约：

　　1、乙方承包工程项目，禁止再次进行分包、转包，质量不合格，又不整改，影响工期，工程量不结算，并有权追索赔偿，后期维修不配合，扣除5%保质金，作为后期维修费用。

　　2、乙方对工程进度、工程质量、安全生产、文明施工、材料节约不达标，达不到合同要求，甲方有权清退乙方出场，工程量不结算。

　　3、本合同由双方签字盖章之日起生效，工程承包结束，并结清工程款之日起自动失效。

　　发包单位（甲方）：分包单位(乙方)：负责人：负责人：

　　电话：电话：

　　年月日年月日

安装合同篇2

　　发包方：

　　承包方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律条规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本喷泉工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容及材料要求：

　　喷泉工程安装，严格按照经甲方确认的动画效果以及材料表清单验收，设备的名称、型号、数量、产地、品牌见附表。

　　四、工程计价方式：

　　本工程实行包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包保修、包税费、包验收通过等的承包方式。

　　五、工程造价：小写：元（大写：）

　　六、工期：天，开工日期为20 年月日，如甲方原因或不可抗拒因素造成延误，工期顺延。

　　七、验收方式及提出异议的期限：

　　工程竣工调试完工后，甲方按相关规范和双方认可的效果进行验收。

　　八、结算方式及期限

　　预付款30%，设备材料进工地安装五日内付工程款40%。完工后付20%，工程验收后10天内付款5%，留5%作为质保金，一年保修期满一周内付清。本工程不包含税金。

　　九、违约责任：

　　1.任何一方单方面解除本合同的，由违约方承担一切损失。

　　2.除不可抗力原因外，如果甲方未能按本合同规定支付款项，则甲方应向乙方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一（壹）周，（不足一周按一周计），违约金为延误部分金额的.百分之零点五（0.5%）。此违约金最高不得超过延误部分合同金额的百分之五（5%）。

　　3.除不可抗力原因外，如果乙方未能按期交付工程，乙方应向甲方支付逾期违约金，其支付方式是：每延误一（壹）周，（不足一周按一周计），违约金为延误部分金额的百分之零点五（0.5%）。

　　十、质量保证

　　产品质量保修期为1年，质量保修期内产品出现质量问题，由乙力接到甲方通知后48小时到达，无偿维修。保修期满后，维修喷泉只收取材料成本费和运输费，不收取维修费。

　　十一、解决合同纠纷的方式：

　　双方协商解决，协商不成，可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　十二、本合同一式4份，甲乙双方各执2份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　法定代表人：

　　委托代表人：

　　20 年月日

安装合同篇3

　　合同编号：

　　签订地点：

　　发包方：（以下简称“甲方”）

　　承包方：（以下简称“乙方”）

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就订立此合同，以资共同遵守。

　　一、合同内容的金额：见附件清单。

　　二、交货时间、地点、方式：

　　交货安装地点为：

　　三、付款方式：

　　1、合同签订后

　　2、月天内付款

　　3、工程全部完工后

　　四、工程要求

　　工程质保期：（从工程完工开始算）不扣质保金。

　　五、验收

　　1、合同灯具安装且启用后，乙方向甲方填写《工程竣工报验单》，验收期为乙方填写《工程竣工报验单》后三天内；

　　2、验收合格后，甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。

　　如甲方无正当理由而拖延验收或不验收，超过本合同验收期的，则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。

　　六、乙方应履行的责任

　　1、乙方按时安装合同产品，并保证工程质量；

　　2、乙方免费补正、补齐包装或运输或安装过程中造成产品品种、型号、规格、质量不符或损坏、遗失；

　　3、工程质保期内有质量问题（不可抗拒除外），乙方无偿维修。

　　七、甲方应履行责任

　　1、甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的，应承担因此给乙方造成的损失；

　　2、甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款；

　　3、产品运抵达交货地点后，甲方应立即派人员对产品进行验收及签收；

　　4、甲方验收产品时，如发现货物的'品种、数量、规格、型号不符，应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议，以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的诸如以上问题的异议。

　　5、产品保质期内，甲方应承担其责任及疏忽所造成的损失。

　　八、违约责任

　　违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。

　　九、不可抗力

　　任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时，应在不可抗力事件结束后十日内向双方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得不可抗力证明后，允许延期履行，部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　十、产品所有权

　　甲方未向乙方付清产品货款前，产品所有权属于乙方，其它债权不得与此对抗。

　　十一、合同附件

　　1、

　　2、

　　3、经双方签字盖章的产品技术图（与合同配置不符处，以本附件为准）；甲乙双方营业执照、法人代码证、法人授权委托书；合同在执行过程中出现的未尽事宜，经双方协商而达成的纪要，与合同具有同等法律效力。

　　十二、争议解决

　　1、

　　2、本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行；如双方在合同履行过程中发生任何争议；协商未果，由原告方所在地法院判决。

　　十三、合同生效

　　1、本合同经甲乙双方签字盖章，且甲方向乙方支付合同预付款后，即行生效；

　　2、

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　电话号码：电话号码：

　　日期：日期：

　　本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

安装合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，就甲方所开发XXXXXX项目中设备采购和安装调试工程达成协议如下：

　　1、合同概况：

　　1.1合同内容：

　　1.2合同总价款：人民币

　　2、供货：

　　供货内容：详见设备明细表

　　3、施工工期

　　开工日期：甲方项目具备施工条件当日。合同工期总日历天数天。因不具备施工条件、设计变更、增项或甲方原因,工期可顺延。

　　4、交货地点

　　施工现场或甲方指定地点。

　　5、甲方的责任和义务

　　5.1 乙方的设备到货后，甲方应当为乙方提供一个仓库，用以放置各项相关设备;

　　5.2 设备由乙方保管;

　　5.3 在乙方进行安装调试过程中，甲方提供系统所涉及的相关楼宇、地点的施工所需供电系统;

　　5.4 甲方应当积极配合乙方调试;

　　5.5 甲方在接到乙方安装调试完毕书面通知后三日内，组织有关人员对设备安装、调试工程进行验收，并签署安装、调试工程验收单。甲方如拖延验收时间，在规定时间内不组织验收，视为验收合格，乙方有权要求付款;

　　5.6甲方按合同规定向乙方支付应付合同款;

　　6、乙方的责任和义务

　　6.1 乙方负责合同中所有设备的采购;

　　6.2乙方负责在设备验收时提供相关产品合格证和产品检测报告;

　　6.3乙方负责设备运输中的运杂费和装卸费;

　　6.4乙方负担运输过程中设备的破损、丢失、变质的责任;

　　6.5 乙方负责合同中所有设备的安装、调试 ;

　　6.6 经甲方验收合格后，乙方随工程向甲方移交相关的技术资料;

　　6.7乙方有权按合同规定向甲方收取应收合同款;

　　6.8乙方按施工规范施工，如在施工过程中因乙方原因造成的人员伤害及财产损失由乙方承担全部责任;

　　6.9甲方向政府机关申办本项目手续时，乙方负责为甲方提供相关技术资料及我公司资质文件;如因产品质量、技术方案以及公司资质问题而造成甲方的损失则有乙方负责解决。

　　7、付款方式

　　7.1 主要设备进场后，甲方支付合同总金额的。

　　7.2 安装完毕验收合格后，甲方支付合同总金额的

　　7.2 所余合同金额的作为质量保证金，质保期满后，无质量问题，甲方一次性付清质保金;

　　8、合同变更

　　本合同在双方协商同意的情况下可以变更，甲乙双方协商进行。

　　9、违约责任

　　甲乙双方应认真履行合同，在履行合同过程中任何一方违反合同条款中的任何一款，违约方支付守约方合同总额的的违约金，并继续履行合同至合同终止。

　　10、质量保证

　　10.1乙方保证按合同规定的.品种、规格、数量、参数提供全新优质的设备; 10.2本合同规定设备质量保证期为二年，在质保期内，乙方承担维修、维护责任，但因甲方人为因素损坏除外 ;

　　10.3 质保期内经确定，因质量问题给甲方造成的损失，由乙方承担。 10.3 质保期后，乙方提供售后服务，费用由甲方支付。

　　11、不可抗力、意外变故

　　如果合同双方因不可抗力意外而被阻不能履行其职责，合同期的时间按照不可抗力变故的时间而顺延，或根据实际情况双方友好协商解决。

　　12、验收

　　12.1设备安装调试完成，由双方在完工后3日内验收完毕。验收时，甲、乙双方共同参加;

　　12.2 验收按行业相关标准执行。

　　13、解决合同纠纷方式

　　如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决，协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　14、未尽事宜，双方协商，达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　15、本合同一式肆份，甲方两份，乙方两份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装合同篇5

　　甲方：****房地产开发有限公司

　　乙方：****消防工程有限公司

　　一、维护说明

　　甲、乙双方于____年____月____日签订系统维护保养合同，在设备安装调试开通后，并经政府有关部门验收通过，正式交付甲方使用时起，为确保##大厦消防系统的正常运转，乙方负责保证对甲方该系统提供保养，维修上述系统的技术服务。

　　二、保养范围：

　　1、按照《中华人民共和国消防法》的要求，乙放将对##大厦消防报警、喷淋、消火栓及通风系统进行设备、系统定期维修工作。

　　2、每当收到甲方的口头或书面（急修）要求服务后，乙方应立即尽快派出工程人员到现场进行（维修）工作。

　　三、服务内容：

　　1、乙方将向甲方提供每季度（3个月）一次的`定期（检查）及（保养）工作，承担对设备的操作人员技术考核。

　　2、所有设备检查及保养工作将按国家有关技术规范或有关厂家制定的企业标准为准。

　　四、保养费用：

　　乙方对系统维护保养、报价不包含设备损坏更换费用，如需要更换损坏配件设备，应向甲方报告批准同意后实施，材料费由甲方承担。

　　五、甲、乙双方责任

　　1、在维护保养工作进行期间，应主动与乙方工程人员积极配合，确保维护保养工作顺利进行，并应由专人与乙方人员进行工作联络，以便及时协商解决相关问题。

　　2、甲方对系统应妥善保管，正确使用，严禁相关专业人员干扰系统的正常运行。

　　3、如果发现系统故障，应立即按照技术要求，安全有效的进行检查排除，确认后无法解决应电话或书面通知乙方，以便乙方及时进行维修工作。

　　4、甲方应对所有消防设施及在其保护中的一切资产购买保险，乙方仅提供系统维修保养技术服务，并不为任何意外风险而引起的一切损失承担赔偿责任。

　　六、单包委托维护期每年将收取服务费为人民币5000元整，更换单器件200元以下由乙方承担（包括200元），200元以上整件由甲方承担（甲方自行购买或由甲方出资、乙方提供），维修人工费由乙方承担，人为损坏的器件费用均由甲方承担。

　　本协议自签字15日内甲方应将每年维护服务费汇入乙方帐户，本协议自动生效。如无款到帐，本协议自动失效。

　　七、本协议有效期

　　XX年2月1日至20xx年 2月1日。

　　以上协议内容希甲、乙双方共同遵照执行。

　　甲方：_____________ 乙方：_____________

　　消防负责人：_____________ 联系电话：_____________

　　技术负责人：_____________ 联系电话：_____________

　　签订日期：## 年##月#日

安装合同篇6

　　甲方责任：

　　1、甲方应根据国家或行业有关标准、规定，

　　2、向乙方提供开展工作所需的有关技术资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。

　　3、负责协调施工过程中与有关单位的配合问题。

　　4、负责现场水电供应，以满足乙方正常施工、调试。

　　乙方责任：

　　1、乙方保证全部按照合同条款的规定和竣工期向甲方提供合格的服务。

　　2、乙方应按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-20xx）进行施工组织和具体实施，保证质量。

　　3、乙方施工人员应严格遵守甲方的规章制度。注意施工安全并委托专职安全检查员，若发生安全问题由乙方负责任。

　　第三条合同价款及支付：

　　1、合同价款：本合同总金额大写：贰万元整。

　　2、付款方式：合同签订三日内，甲方支付乙方材料款：即 10000.00 人民币，工程完成后，甲、乙双方共同验收，合格后付清余款：即 10000.00元人民币

　　3、付款账号：

　　银行账号：

　　持卡人：

　　开户行：

　　第四条质量标准、验收及工程质量保证：

　　1、工期：同合同工期。

　　2、质量标准：《通风与空调工程施工质量验收规范》。

　　3、竣工验收：

　　3.1、乙方应委派有专业资质的人员进行调试、验收。

　　3.2、乙方提交竣工资料和报告后，甲方应在三日内组织验收；如甲方在三日内不组织验收，则视为验收合格。

　　4、工程质量保证：

　　4.1、产品自交付调试完成后保质24个月。在质保期内，由于乙方原因造成的事故，乙方负责排除，费用由乙方负责。由于甲方原因造成的事故，乙方负责排除，费用由甲方负责。

　　4.2、乙方在接到甲方维修要求后，将立即委派工程技术人员10小时之内赶到现场，及时排除故障。

　　第五条违约

　　1、甲方或乙方不能按本合同条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

　　2、如因乙方自身原因造成未按合同约定工期完成工程施工内容，每延误一天，应向甲方支付合同总价千分之一的违约金；工程延期超过五天，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价百分之三的违约金；工期延误超过10天，甲方有权单方终止本合同。如由于其他专业造成乙方无法按期施工，或现场不能满足乙方施工条件等原因，造成的乙方未按期完成施工内容，经甲、乙双方确认后，乙方不负违约责任。

　　第六条仲裁及诉讼

　　凡有关本合同或执行本合同而发生的.一切争执，应通过友好办商解决。如不能解决，则向通辽市人民法院诉讼解决。诉讼费用由败诉方负担。

　　第七条合同生效及其它

　　1、本合同自甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效。

　　2、本合同的履行地为甲方本工程项目所在。

　　3、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》等有关规定办理。

　　4、合同中的未尽事宜，甲乙双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以“纪要”形式经双方盖章记录备案，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

　　本合同书共二份，甲方执一份，乙方执一份。

　　甲方：乙方：

　　（盖章）（盖章）

　　代表签字：代表签字：

　　日期：日期：