当前位置:9136范文网>实用文档>合同>工程合同

工程合同

时间:2023-09-12 08:06:01 合同 我要投稿

工程合同(必备4篇)

  随着人们法律观念的日益增强,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编整理的工程合同4篇,欢迎阅读与收藏。

工程合同(必备4篇)

工程合同 篇1

  甲方(委托方):

  乙方(受托方):

  为了发挥甲乙双方各自优势,依据国家“合同法”等法律法规,遵照自愿平等、公开透明,互利互惠,诚实守信的原则,由甲方授权委托乙方为其承担建设工程(轻工),为明确双方的责、权、利,经充分协商达成以下居间劳务服务合同条款,双方共同遵守履行。

  一、委托事项:

  乙方受甲方委托、联系、承揽施司工程发包方(以下简称第三方)签订的施工合同为准,合同期年。

  二、甲方的责任和义务:

  1、为乙方提供甲方授权委托书,合同责任人身份证复印件、照片及工队相关资料。

  2、甲方与第三方签约前,应对第三方的法人资格、资金资信、履约能力及工程施工内容等方面进行全面考察、审验,自主行使决策、独立承担签约法律责任。

  3、甲方与第三方签约生效后,在履行合同期间,双方发生纠纷,由其双方协商处理,并各自承担其相应的法律、经济责任。

  4、甲方与第三方签约生效后,即为乙方受托居间服务任务完成。若甲方避开乙方单独与第三方达成签约,仍视为乙方居间服务报酬。若甲方后续与第三方签约,支付乙方居间服务报酬亦同。

  5、乙方完成甲方委托任务后,并出具乙方完成其委托任务的证明文件。甲方应给乙方提供其与第三方签订的施工承包合同、补充协议,月完成工程量清单等全部相关法律文件。

  6、甲方应按本合同约定,按时按量支付乙方居间劳务服务报酬,乙方的居间劳务服务报酬所涉及的'劳务、工资等各类税费。由甲方据实全额承担,乙方不提供任何发票、收据等票据。

  三、乙方的责任与义务:

  1、乙方应按照甲方授权范围实施委托工作,授权期间不得从事各类违法活动,若其发生违法后果由乙方承担。

  2、乙方应为甲方提供有关承揽工程项目的发包、施工等真实信息资讯,协助甲方对第三方资讯了解和对工程项目内容实地考察。

  3、做好协调工作,及时传达第三方发包条件及要求,努力促成甲方与第三方签订工程施工协议或合同。

  4、乙方居间劳务服务未能促成甲方与第三方签约,乙方不收取居间服务报酬。但因甲方原因无故抵制签约、失信事前承诺造成居间服务失败,甲方应承担乙方前期开支的全部差旅费,工资等经济损失,具体损失按实际发生额计算或一次性的补偿元人民币。

  四、居间服务报酬标准、计算方法与支付方式:

  1、报酬提取标准:乙方按甲方每立方合约单价中提取元),或按甲方每月实际完成工程量轻工总工资额的%提取。扩增的工程量及后续年份完成的工程提取服务报酬额亦同。

  2、报酬计算方法:甲方实际完成工程量×提取单价金额或报酬提取率=居间服务报酬。

  3、报酬支付方式:

  由甲方按其月实际完成工程量轻工工资总额应提居间服务报酬,按乙方指定银行账户每月日前足额划拨支付。酬足额划拨到银行工资卡内,直至服务报酬付清。

  4、预付居间服务报酬:甲方与第三方签约生效后,为了更好地开展委托任,预付报酬在乙方最后一笔应付报酬中一次扣清。

  五、违约责任:

  1、本合同生效后,任一方毁约,承担总价款百分之%)违约金。

  2、甲方未按时按量支付乙方服务报酬,每日承担百分之%)滞纳金,发生一次,支付一次,以此类推。直至乙方应付报酬结清。

  3、因乙方阻碍甲方与第三方签约,给乙方造成直接损失,由乙方承担。

  六、其他:

  1、本合同未尽事宜,双方另签补充协议执行,补充协议与本合同均具有法律效力。

  2、本合同居间服务报酬全部兑付结清(包括后续施工合同),本合同自行终止。

  3、本合同履行期间,双方发生争议不能自行解决,任一方可向有关政府主管部门或人民法院诉讼仲裁解决。

  4、本合同一式四分,双方各执两份。双方盖章(或按手印)、直接责任人签字生效。均具有法律效力。

  七、补充条款:

  八、合同附件:

  1、甲方授权委托书;

  2、甲方与第三方签订的施工协议或合同书;

  3、甲方出具乙方完成其授权委托任务的证明文件;

  4、双方责任人身份证件复印件及照片。

  九、合同签署:

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇2

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

  一、工程名称:彰武县飞龙铝塑型材销售中心 。地 点: 彰武县建材市场院内 。

  二、承包方式

  三、工程承包内容

  四、合同价款

  实际建筑建筑面积确定。工程变更时,工程款的结算,按实际变更的`工程量结算。

  五、 付款方式

  方进入工地后,甲方支付乙方30%预付款,主体完工后再付程款。

  六、总工期要求

  七、甲方责任

  1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。

  2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

  八、乙方责任

  1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。

  2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格。

  九、工程质量、安全及保修

  1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。

  2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

  3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。

  十、争议及解决办法

  未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:

  第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;

  第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。

  十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇3

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况:

  工程名称:金游城一期商铺消防管道保温工程

  工程地点:南通市通州区金游城

  工程内容:消防管道保温、保温层防护、建筑垃圾清运等。

  二、工程承包范围及承包方法、工期

  1、承包范围:一期商铺、屋面,阳台消防管道保温、保温层防护。

  2、承包方式:包工包料。

  3、合同工期:90天(日历天)。

  三、质量标准及验收

  1、工程质量标准:符合国家现行质量检验验收标准:合格

  2、材料质量要求:材料的使用、必须按发包人核价确认的材料品牌、规格执行。

  3、施工技术要求:

  ⑴、保温层的外包材料必须搭接,内保温棉不得外露。

  ⑵、转角,弯头处的保温要密实。

  4、工程施工完成后需要经发包人项目部、物业管理公司等相关人员验收确认。

  四、合同价款与支付

  1、本合同价款采用固定单价方式。

  ⑴、合同价款中包括的风险范围:施工期间各类建材的市场风险和政策性调整、人工的市场风险。

  ⑵、风险费用的计算方法:已含在合同单价内,不予调整。

  ⑶、合同金额(暂定):37000.00元(人民币大写:叁万柒仟元整)。 ⑷、合同约定单价:

  ①、橡胶保温管(厚度2cm)材料费:1350.00元/ m3

  ②、橡胶保温管制作、安装人工费:300.00元/m3

  ③、直管保温层保护层制作、安装人工费、材料费:100.00元/m2

  ④、弯管、阀门保温层保护层制作、安装人工费、材料费:120.00元/m2 ⑤、华美橡塑胶:12.00元/kg

  2、工程预付款:无工程预付款。

  3、工程量的确认:工程完成后按照经发包人成本合约部、项目部实测工程量进行决算。

  4、工程款(进度款)支付

  双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:

  ⑴、工程验收合格、工程决算审计结束,承包人完全退场并拆除全部临时设施,清运完全部建筑垃圾,并开足100%的发票后,付至决算审定价的`95%,

  ⑵、审定价的5%作为质量保修金,在质量保修期壹年满后七个工作日内(无息)返还承包人。

  五、安全施工

  承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受政府部门及行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。安全施工防护费用已经含在合同总价款内。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担;承包人违反安全规定或安全措施不到位,所造成的施工人员生命及财产损失的,费用由承包人承担;由此给发包人造成的损失,由承包人承担。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  法人代表: 法人代表:

  电话: 电话:

  账号: 帐号:

  时间: 时间:

工程合同 篇4

  甲方:

  乙方:(身份证号码:)

  现甲、乙双方就乙方承包的甲方位于

  工程项目关于结算及付款事宜达成如下协议,以望共同遵守:

  一、经双方结算总工程款为元,已付款元,余款元尚未支付。

  二、甲方于年月日前向乙方付清全部工程款。乙方自愿放弃要求甲方赔偿经济损失及其他权利,甲乙双方再无纠纷。

  三、如甲方未按本协议约定按期全额付款,乙方有权依据本协议及相关法律规定向甲方主张权利。乙方为维护权益向甲方追偿产生的诉讼费、保全费、差旅费、律师费、鉴定费等由甲方承担。

  四、本协议自双方签字或盖章确认后生效。

  五、本协议一式两份,双方各执一份,两份均是协议正本,具有同等的`法律效力。

  六、本协议在履行过程中发生争议,由双方协商解决,若协商不成任何一方均可依法向人民法院起诉。

  七、双方为方便接收催收函、法律文书、文件等现约定以下送达地址,因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址,导致相关文书通过邮寄方式未能实际被接收退回的,相关文书及文件退回之日即视为送达之日。

  甲方邮件接收地址:

  收件人:

  电话:

  乙方邮件接收地址:

  收件人:

  电话:

  甲方:

  乙方:

  负责人:

  负责人:

  日期:

  日期:

【工程合同】相关文章:

工程工程合同02-11

正规工程工程合同12-13

新版工程工程合同04-23

有关工程工程合同04-14

工程合同工程合同02-21

工程合同书工程合同02-27

工程土方工程合同02-24

工程工程合同15篇02-24

工程工程合同13篇02-19

建筑工程工程合同06-22