当前位置：9136范文网>实用文档>合同>安装合同

安装合同

时间：2023-09-14 08:39:17 合同我要投稿

安装合同[大全9篇]

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编精心整理的安装合同9篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

安装合同[大全9篇]

安装合同篇1

　　发包方：以下简称甲方承包方：以下简称乙方

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商，签定本合同，共同遵守。

　　一、工程项目

　　工程名称：道路路灯工程

　　工程地点：内冲村六组至杉木墩林场工程内容：道路单侧路灯基础及灯杆安装工程

　　二、工程承包范围

　　承包范围：上述工程内容包工包料承包给乙方(包括路灯基础施工、路灯杆安装、路灯灯具安装调试合格)。

　　三、工程费：

　　安装路灯12套，每套 2380 元包干价(含基础材料及基础浇筑人工费及材料费、立灯杆及灯具安装费用)。以上合计：贰万八仟伍佰陆拾元整(￥：28560元) 必须按甲方要求施工，如因地质结构致使基础改变(相对于设计图纸设计尺寸超深超宽)而产生费用，经甲乙双方共同协商后解决。

　　四、合同工期：

　　开工日期：20xx年十月十六日

　　竣工日期：20xx年十月二十六日

　　如遇下列情况，工期可以顺延：

　　1 、在施工中如因停水、停电八小时以上或连续间隙停水、停电三天以上(每次连续四小时以上)影响正常施工。 3 、因不可抗拒的自然灾害及战争而影响施工.

　　五、付款方式

　　合同签订后，乙方立即进行现场会同甲方意见实际测绘并施工，灯杆基础完成、灯杆及灯具安装完成验收后一次付清。本协议一式二份甲、乙双方各执一份，双方签章后生效。

　　甲方代表(签章)：

　　年月日

　　乙方代表(签章)：

　　年月日

安装合同篇2

　　合同编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　签订地点：

　　签订日期：

　　建设工程（电气）分项工程施工合同

　　甲方（发包人）（全称）：乙方（承包人）（全称）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。

　　一、工程概况及承包内容和价格:

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程结构：建筑面积约 M2。（以实际面积为准）

　　1.4承包工作内容：照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容。

　　动力系统：管路及套管预留预埋、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。

　　弱电系统（电视、电话、宽带等）：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。

　　1.5承包价格：

　　18元/m2（不含临电） 18.5元/m2（含临电)（按建筑面积计算）。

　　1.6承包方式：

　　包人工费、包辅材（铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等）、包工具（手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等）、包质量、包安全、包工期、包文明施工

　　1.7付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。

　　2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。

　　二、合同双方的权利和义务：

　　1、甲方负责主材料供应。

　　2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。

　　3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方根据乙方提供的材料计划供应材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。

　　4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。

　　5、进场材料与甲方保管人员共同验收（包括型号、规格），发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。

　　6、乙方负责进场材料的卸车入库，配合甲方做好进场材料的保管工作。避免丢失与损坏。

　　三、工期：按甲方规定的工期按时组织施工，在实际开工日至甲方规定的工期内完成施工。

　　四、甲方责任：

　　1.对乙方进行技术和安全交底。为乙方在施工现场提供临时库房。

　　2、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变更通知。

　　3.按工程进度向乙方拨付工程款。

　　4.监督检查乙方的质量、安全、进度、材料和机具的使用情况，并对问题提出整改要求，并视情节轻重给予处罚。

　　5、负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，负责有关工程会议，协调各协同单位施工中出现的矛盾。

　　6、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修。

　　五、乙方责任：

　　1、乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，有义务指出甲提供施工图纸中可能存在的缺陷和漏点并在施工之前将发现的图纸上的错漏及时通知甲方，避免造成损失，否则，在施工过程中因乙方的职责未尽而导致一切变更不予增加费用。

　　2、乙方施工人员进入施工现场，必须服从甲方的安全、生产管理，统一管理和指挥，遵守各项规章制度，杜绝违章施工。

　　3、严格执行甲方的技术交底，按交底和设计做法进行施工，对甲方的交底和通知（包括口头通知）认真领会执行。

　　4、严格遵守甲方工地的各项管理制度，接受甲方对工期、质量、安全、文明施工、材料和机具的使用方面的合理处罚。

　　5、乙方必须树立节约意识，做到工完料净场地清。对乙方出现的材料浪费现象，甲方将以实际情况对乙方处以罚款。

　　6、对监理公司和甲方提出的整改要求和通知，乙方应立即整改，不得消极拖延。若甲方提出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方处以500元以下罚款，情节严重者清出现场，乙方必须组织充足且素质高的劳动力进行施工，对素质差的劳动力甲方提出后乙方必须及时更换。

　　7.乙方必须保证安全文明施工，严格按甲方的要求组织施工，工人必须佩戴安全帽。在高处作业时必须正确使用安全带。物料认真堆放，垃圾及时清理。对乙方违反操作规程和工地管理要求的行为，甲方视情节轻重对乙方进行处罚：每人次不戴安全帽罚款100元，物料不认真堆放罚款100元，确保创建文明工地。

　　8.甲方在施工中发现安全隐患应及时向乙方提出整改，如乙方整改不到位甲方有权停工。乙方违反安全操作规程及有关规定，野蛮施工造成伤亡事故乙方责任自负。

　　9.乙方必须执行甲方进度计划，若因乙方原因不能按期完成，每延期一天罚500元。

　　10、乙方人员进入甲方施工现场7日内必须向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备案，并每人交1寸彩色正面相片两张、身份证复印件一张；并保证进场工人无违法犯罪人员。负责出现一切责任后果自负。未向甲方报送名册、照片、身份证的人员，甲方不承认其在甲方的工作关系。按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场。

　　11.乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象，每发生一次甲方对乙方处以1000元处罚。若同其它分包单位发生打架斗殴现象，情节较轻的`，处责任方每次罚款1000元，违反法律公安机关处理，项目部不予承担任何责任。

　　12、确保工作面及施工现场的整洁，做到日清；工程完工后，清运所做工程项目的周转材料、自用工具、机械和设备。交工前做好半成品、成品的保护工作，并负责修复造成的损坏。（尤其因改线路造成对已抹灰墙面的破坏）参与交工验收，负责交工验收时提出的缺陷，并进行无偿的修理，直至达到交工验收合格为止。

　　六、违约责任：

　　1.乙方违约对于所干工程不符合要求的，负责无偿修理或返工，直至符合要求，并承担由此造成的损失或责任。对由于乙方施工原因验收达不到质量要求，各单项工程均按实际造成的损失价值从人工费中扣除。对单个工程延期交工的，每延期一天罚500元违约金。

　　2、乙方在施工中队伍素质太低，达不到施工合同要求，工期不能保证，技术过硬的工人少，工程质量和工期达不到要求时甲方随时要求乙方退场，在施工途中不能随便向甲方要求加价或停工，否则甲方有权另换施工队伍，甲方只能按乙方的工作量的60%结算。

　　3、乙方进入施工现场应准备充足的劳动力，保证劳动力不受季节、节假日的影响，如中途因劳动力不足或其它原因停工，甲方有权随时解除合同。乙方放弃完成本工程的承包内容时，乙方应承担由此造成的经济后果，并且甲方将只支付乙方已完成工程量 60%的工程款。

　　4、乙方出现转包工程现象且乙方人员不服从甲方调动安排、技术、质量、进度、安全文明施工达不到本合同要求、或违法、违规或盗窃、损坏甲方机具、设施及浪费材料等，甲方有权单方解除合同；解除合同后如乙方人员不退场，且闹事，乙方必须承担由此造成甲方的一切经济损失和相关责任。

　　七、施工质量

　　1、依据国家工程质量检验评定标准，本合同作业范围内所有工程必须达到合格标准，工程质量以甲方、监理方验收认定为准；

　　2、乙方必须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关要求精心组织施工，确保实现质量目标。达不到质量标准的部分，乙方应按甲方要求及时返修直到满足质量要求。

　　3、双方对工程质量有异议，由工程质量监督部门裁决。裁决费用及因此造成的损失，由责任方承担。

　　4、质量检查：乙方完成约定工程应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，坚持自检、互检、交接检制度，为检验提供便利条件，随时接受甲方以及各级质检部门的检查、检验，并按要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改费用。

　　甲方代表：（章）乙方代表：（章）

　　年月日年月日

安装合同篇3

　　需方：

　　供方：

　　签订日期：

　　甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则签订本合同，以资双方信守执行。

　　一、货物清单及单价(详见清单报价表)

　　说明：

　　1.清单报价中的产品采用ABB产品，双电源开关采用梅兰日兰产品。

　　2.本合同所列材料均符合国家及相关行业标准执行，签订合同时提供法人身份证复印件、或法人委托书及被委托人身份证复印件、公司证照复印件。

　　3.合同中单价包括材料费、运输费用、辅材、制造费、维修费、质保金、税金等全部费用，乙方提供材料发票给甲方。

　　4.所有配电箱必须注明箱号(按图纸箱号为准)，并在每个箱内附上接线图、配置图。

　　5.合同签订后，不得有任何涂改、串改，否则视为无效。

　　二、合同价款及支付方式

　　2.结算价格：按照甲乙双方确认实际送货安装的合格数量及报价表中的单价下浮价进行结算，如需增加报价表以外的货物或报价表中的货物需更改，由甲乙双方商定后，及时调整价格，签订补充协议。

　　3.价款支付：

　　(1)合同签定后，甲方付给乙方总价的20%作为合同预付款。

　　(2)乙方按甲方的要求分批供货到甲方指定现场，发货前甲方需支付总价30%的发货款。

　　(3)全部货物按期送到甲方指定现场，经甲方全部验收合格后，办理结算。在次月的10日左右付至结算价的80%，整体工程竣工验收合格后次月10日付至结算价的95% 。

　　(4)保修期1年，从整体工程竣工验收合格之日起计算。结算价余留5%作为工程质保金，待工程质保期满后次月10日，甲方付清质保金。乙方向甲方提供全部发票。

　　(5)支付方式：甲方可采用银行承兑汇票或支票、汇款等方式支付。

　　三、材料要求

　　1.乙方提供的材料应与货物清单报价表中的品牌、型号、质量、颜色完全一致。(箱面有铭牌标示)

　　2.乙方提供材料质量应符合国家标准、行业标准、产品必须符合国家关于环保的要求。(CCC认证及型式试验证书)

　　3.材料的质量资料证明(检测报告、出厂合格证、营业执照)必须齐全，并应随材料一起提供，如为进口物资需提供报关单等资料，所有上述资料一式四份并盖上单位公章(合同签订单位)方为有效。

　　4.乙方必须保证其提供的产品不存在与第三方的权利纠纷，若导致侵犯了第三方的权利，从而引起的索赔由乙方承担。

　　5.乙方的承诺：向甲方所销售的货物(包括零部件)价格为同类产品在同行业内或乙方提供给其所有客户中的最优价，若不是，经甲方核实，乙方无条件应退还全部差价。

　　四、保修

　　1. 产品在使用期间如未出现任何工程缺陷，或乙方在接到保修通知后及时采取了有效的保修措施，乙方在约定保修期满后，可向甲方申请支付保修金。

　　2. 保修期内，如因货物的设计或产品性能不符合要求，或非使用方使用原因的质量问题，则由乙方负责维修或更换。如保修工作不及时，甲方将自行购买材料进行维修，所产生的相关费用在乙方保修金中给予扣除。乙方同意，甲方所采购之材料价格由甲方确认即可扣款，如费用超出保修金额，甲方有向乙方追讨的权利，且扣除保修金后，并不免除乙方的保修责任。

　　五、交期及相关事宜

　　1. 交货方式：乙方负责送货到施工现场

　　2. 年月日前送货完毕。(以甲方要求的实际时间确定)

　　3. 交货地点：工程施工现场

　　六、包装及运输

　　1. 乙方负责产品包装及运输，费用由乙方负担。

　　2. 乙方办运输保险，保险费由乙方支付，该保险受益人为乙方，出险由乙方自行向保险公司索赔。

　　3. 货物在运输途中发生的丢失、缺少、残损等责任事故，由乙方负责向承运部门交涉赔偿，要甲方协助时，甲方应积极提供有关资料。

　　4. 乙方包装标准必须保证该产品不受短途或长途运输影响，避免外观破损问题，到现场后直接投入使用。

　　5. 若有特殊要求，另做补充说明。

　　七、材料的验收和工程服务

　　1. 产品的质量需符合国家质量、环保标准和行业标准。

　　A. 验收：

　　1)交付时，乙方应向甲方提供相关产品的检测报告文件及相关规定需提供技术文件等。

　　2)材料进场时，首先与清单报价中的产品内容进行对照，然后根据材料的质量标准进行现场抽查，进口材料应由材料供应商提供生产厂家的质量检查标准、报关单，国产材料应按照国家建筑材料工业局颁布标准进行开箱检查。

　　3)材料到现场后由甲方现场工程技术人员、监理工程师、业主单位有关人员对材料进行验收。业主方、监理单位、甲方等任何一方的验收合格都不能免除合同方产品的质量责任。安装调试完毕后，由三方验收合格后产品由甲方负责保管，发生丢失、破坏由甲方负责。

　　B. 工程服务：

　　1)如甲方有必要，乙方应派技术人员在现场指导施工，给施工方提供必要的技术支持。

　　2)乙方所供材料质量保证期为一年。(双电源切换箱除外，为两年)

　　八、违约责任

　　1. 乙方违约责任

　　1)产品质地、品种、规格、质量不符本合同规定与清单报价表的产品有出入时，甲方同意能使用者，按质论价;如不能使用的，乙方必须负责保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，乙方应在甲、乙双方协商时间内补齐所缺产品。

　　2)产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装。并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应承担延期交货的全部责任，并按不符合同规定包装的货物价值3%的罚金付给甲方。

　　3)产品错发到货地点或接货单位(接货人)，除按合同规定负责运达到货地点或接货单位(接货人)外，因此而多付的运杂费和造成延期交货的由乙方承担全部责任。

　　4)产品交货时间：

　　① 货到工地时间以实际甲方要求交货时间为准。

　　② 每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值0.5%的罚金。

　　5)乙方有义务和责任保护甲方的`合同、文件、资料图纸和数据。未经甲方同意，乙方对甲方的相关资料及文件不得擅自修改、复印和告知第三人。

　　6)乙方若提供的产品为品牌产品，必须保证其提供产品的真实度。

　　2、甲方违约责任

　　1)甲方有义务和责任保护乙方合同、文件、资料图纸和数据。未经甲方同意，甲方对乙方的相关资料及文件不得擅自修改、复印和告知第三人，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方将有权向甲方索赔因此所带来的全部损失。

　　2)因甲方原因引起供货不及时造成供货延误由甲方承担由此造成的损失。

　　九、不可抗力

　　甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免于承担违约责任。

　　十、合同变更或解除

　　1、合同签订后，不能擅自变更或解除。如乙方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同，甲方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，可予变更或解除。但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除的手续，如给对方造成损失的，应承担赔偿责任。未办理变更或解除的手续前，仍按原合同履行。

　　2、本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。

　　3、乙方违反本合同约定，经甲方二次催告，仍未改正的，甲方有权单方解除合同，并由乙方承担全部违约责任。

　　十一、争议

　　本合同项在执行中如发生争议或纠纷，由双方当事人协商解决，协商不成的，由乙方所在地法院诉讼解决。

　　十二、合同份数及生效

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，两份合同具有同等法律效力，合同自签订之日起生效。本合同履行完毕之日失效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

安装合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方代表协商甲方同意将交由乙方一次性承包，方式采用包工、包安全、包保险等一切安全措施。具体按如下条款执行。

　　一、甲方责任

　　1、负责监督乙方在施工中日常工作和质量要求，并派有关人员协助乙方在施工中遇到有关需甲方解决的困难。

　　2、负责乙方在施工中所需的用电并免费提供。

　　二、乙方责任

　　1、在安装施工中应保证甲方提出的`质量要求使甲方满意，甲方派人验收后为合格。

　　2、在安装施工中应先做好各项安全防护措施，确保安全后才能施工。甲方提供乙方费用中已包含安全保险费，如遇安全意外事故等一切责任由乙方自行负责。

　　3、在安装施工中如意外损失甲方的有关设施，乙方负主要责任或赔偿处理。

　　三、工程项目及收费标准

　　采用吊装、搭架，5mm不锈钢螺丝固定，每个楼栋号螺丝孔按字底孔位固定（各项安装材料由乙方自行提供）。

　　四、安装费用：人民币。待安装工程完工甲方派出专人验收合格后一次性付清。

　　五、施工日期：由20xx年月日起至以甲方通知安装完成为止。

　　六、合同一式二份双方各执一份，都具有同等效力，双方签字后生效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

安装合同篇5

　　发包方：********房地产开发有限公司（简称：甲方）

　　承包方：********广告有限公司（简称：乙方）

　　甲方要安装的广告牌匾位于***新城区全宁街与林西路交汇处，由乙方制作安装。经甲、乙双方协商同意，特制定本合同。

　　具体安装项目及效果以甲、乙双方约定核实（见附表）

　　一、关于工程价款及结算的约定：

　　1、工程总造价（包死价）：人民币贰仟捌佰元整，￥2800.00元

　　2、工程付款方式：首次付款人民币￥1400.00元，竣工验收后，当天结清余款人民币￥1400.00元。

　　3、承包方式：包工包料。

　　二、甲方的权利及义务：

　　1、甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度及所用材料进行监督。

　　2、竣工以甲方验收合格为准。

　　三、乙方的权利及义务：

　　1、施工过程中发生的水电均由乙方自备。

　　2、在施工过程中发生的一切安全事故由乙方承担。

　　3、乙方需在双方约定的'工期内完工。

　　四、工期：

　　1、乙方应在甲方交付定金后三天内制作并安装完毕。

　　2、甲乙双方如有一方违约，违约方除承担给对方造成的损失外，按工程损失的的3%支付违约金。

　　五、工程保修：

　　工程保修期为一年。工程款全部计清后，甲、乙双方的保修约定即能生效，乙方为整个工程质量保修，在保修期内出现任何质量问题，由乙方无偿维修，造成的经济损失由乙方承担。

　　六、本合同未尽适宜，根据工程实际由双方协商解决或签定补充规定，与本合同具有同等法律效力。

　　七、本合同经甲乙双方签字后生效，至保修期满终止。

　　八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

安装合同篇6

　　甲方（需方）: 乙方（供方）:

　　根据《中华人民共和国合同法》有关规定，本着友好合作，诚实信用的原则，经甲乙双方协商，就新风工程一致达成如下合同条款。

　　一、设备型号及其价格详见附表

　　二、合同价款及支付

　　1小写金额（ 83000 元）。本报价不含税，如需发票，按合同总金额8%的税赋征收税款。

　　2．签定本合同时甲方一次性支付合同总款。

　　3. 增项和变更部份按实际使用情况按时结算。

　　三、运输方式：

　　1. 乙方负责送货到甲方工地，运费已列入预算的乙方不再另行收取。

　　四、工程进度

　　1. 安装工期约为

　　2. 如因甲方原因和其他非乙方因素造成工期延误，工期自动顺延。

　　五、变更：

　　1．合同实施过程中，如有变更，双方应另行签定变更协议书并附变更清单。

　　2．变更合同及其附件有同等法律效力。

　　六、甲方责任：

　　1. 按合同规定的'方式及时付款。

　　2.负责协调施工现场与其他工种、小区物管之间的关系。

　　3.负责办理必要的施工手续（包括施工出入证等），费用由甲方负责。

　　4.系统设备没有调试交付使用前不能擅自使用。

　　七、乙方责任：

　　1.参照相关标准，按时、保质的完成安装、调试任务。

　　2.乙方施工人员有责任爱护甲方的物品，严格按照施工流程操作，保证施工质量。保修期内由乙方产品和施工质量造成甲方的经济损失，概由乙方赔偿。

　　八、保修

　　1．保修期为1年,包括相关零部件的更换，维护。保修期满后，乙方维修人员将收取零配件成本费用及人工费。

　　九、其他

　　1.本合同一式两份，双方各执一份，具同等法律效力；

　　2.合同未尽事宜由双方协商解决，其内容作为本合同的附件与本合同具同等法律效力。

　　3.__________________________________________________________________

　　甲方: 乙方:

　　开户行名称：开户行名称：

　　账号：账号：

　　地址: 地址:

　　电话: 电话:

　　日期: 日期:

安装合同篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方安装施工：2*630kVA欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。

　　一、工程项目：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，经由施工地供电管理部门审批后的图纸施工。

　　4、工程所用的主材及厂家：

　　1)安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压器有限公司。

　　2)安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司

　　3)敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX实业有限公司。

　　4)安装欧变基础一个。

　　二、原始资料：

　　甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其它基础资料，并保证上述资料的真实性。

　　三、施工图纸：

　　乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。

　　四、合同价款：

　　甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币)￥：XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费用由双方确认后另行协商解决。

　　五、付款方式：

　　第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金(含税人民币)￥：XX00元(人民币大写:XX元整)。

　　第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款(含税人民币)￥：XX元(人民币大写:XXXX元整) 。

　　第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款(含税人民币)￥：XX元(人民币大写: XX元整)

　　备注：乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取(银行帐户名：XX)，如不是指定人员收取工程款需由乙方出一份委托书或由甲方致电给XX(电话：XX)电话确认。

　　六、市政报建

　　1、本工程所需报建工程资料由甲方提供，乙方全程协助。

　　2、本工程所报建的费用由乙方承担。

　　七、施工地代表人：

　　甲方：联系电话：

　　乙方：联系电话：

　　八、施工工期：

　　1、乙方收到第一期工程款后，立即组织设备和材料订货，并在三个工作日内开始施工。

　　2、甲方应在乙方进场施工前，按设计要求为乙方进场施工作好场地准备工作。

　　3、工程开工工期：乙方收取甲方第一期工程款后个工作日内。

　　4、工期：施工工程工期为

　　5、如遇下列情况，工期应按顺先延，乙方不承担由此造成的损失。

　　(1)甲方需在签订合同之日起3天内提交完整的报装资料。供电局规定的报装资料：营业执照、税务登记证、法人身份证、房产权证/规划报建许可证、土地使用证及业主身份证、客户缴交电费银行存折及身份证、办理用电业务经办人身份证、两个高压进网作业许可证电工证、总体规划图、平面布置图(标明变配电房位置及负荷分布情况)、高压电气设计资质证明(设计单位及客户盖章确认)、高压电气施工单位的《承装(修)电力设施许可证》(施工单位及客户盖章确认)。

　　(2)甲方协助乙方清除施工场地障碍物，以免影响进场进度。

　　(3)甲方提出设计变更，致使设计方案改变而影响进度。

　　(4)甲方未按合同规定拨付工程款而影响施工。

　　(5)甲方代表未能签证，影响下一工序的进度。

　　(6)人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　(7)与本工程有关的供电线路未能按乙方的要求安排停电而影响施工。

　　(8)与本工程有关的供电线路超载而不能接入的。

　　(9)因施工地政府部门或当地村民阻挠施工而影响进度的，甲方自行解决。

　　(10)其他因甲方责任引起的工期延误。

　　九、工程质量：

　　乙方应按设计图纸和国家有关标准施工，确保工程质量达到合格。施工过程中所有安全责任由乙方承担，与甲方无关。

　　十、工程变更：

　　任一方如提出工程修改意见时，应书面通知对方，在取得对方同意后，双方办理增减工程费确认手续。

　　十一、成品保管：

　　1、设备材料进场后，乙方通知甲方签收设备材料收货单。

　　2、设备材料安装好后，由甲方负责保管(即安装好后的设备材料如被盗或人为损坏由甲方承担所有损失)。

　　十二、工程竣工：

　　1、工程整体竣工后，乙方向甲方发出竣工书面通知书，提交竣工资料(包括竣工报验表和工程竣工图纸)及工程移交证明书。

　　2、甲方未能在乙方提交竣工验收报告之日起三天内按上述约定组织检查验收，或未经竣工验收，甲方擅自使用分段工程，视为建设工程已经竣工并通过验收。

　　3、乙方在收到甲方提供的有关报验资料及拨付的工程结算款后，立即向施工地供电管理部门办理有关部门报验手续，并会同甲方对工程进行验收，验收合格后双方签署工程整体移交证明书。

　　4、甲乙双方对上述工程质量出现争议需要对上述工程质量进行鉴定时，鉴定时间不列入施工工期。

　　十三、工程施工完毕后：

　　1、工程施工完毕后(具备通电条件)，因甲方原因未能通电使用，造成有关设备试验期过期(有效期为半年)，则重做试验费用由甲方自行承担。

　　2、工程施工完毕后(具备通电条件)，因甲方原因未能通电使用，由此引起的设备材料看守费用及如因设备材料被盗造成的损失由甲方负责。

　　3、工程施工完毕后(具备通电条件)，因乙方原因造成一个月内仍未能通电使用的`，甲方有权扣除乙方20%的工程款以作补偿，如因甲方原因造成一个月内仍未能通电使用，甲方必须支付乙方所有工程款，以免造成乙方资金积压造成损失。

　　十四、工程保修：

　　工程竣工验收合格当天起壹年内保修。在保修期内非甲方造成的工程、设备、材料质量等问题，乙方负责修理，修理费用由乙方负责。

　　十五、违约及违约处理：

　　1、甲、乙双方不能及时按合同约定履行自己的各项义务，即必须承担相应违约责任。

　　2、乙方因工程延误，造成不能按本合同所定的时间内通电，乙方按每逾期一天罚扣1000元给甲方(此罚扣最高不能总工程款百分之十)。

　　3、若因乙方原因，致使本合同工程质量未达到合同约定的合格等级质量标准，则甲方有权要求乙方负责返工，并直到达到本合同约定的质量验收标准为止，返工期计入总施工期内，但甲方必需按本合同要求送达告知，否则因此而造成的工期延误由甲方承担。

　　十六、责任：

　　1、施工过程中，所有安全责任由乙方承担;所有因乙方自身原因引起的纠纷与甲方无关，乙方自行解决。

　　十七、合同补充：

　　1、本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

　　2、本合同任何内容的修改，须由甲乙双方进行协商并签订补充协议或书面文件，所签订的补充协议或相关文件(包括合同签订前双方签署的忘录、会议纪要、工程预算书、承诺书等)均为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。

　　十八、争议管辖：

　　凡属有关执行本合同所发生的一切争执，应通过友好的协商解决。如发生违约且不能调解时向XX人民法院提起起诉。

　　十九、合同份数：

　　本合同一式三份，每份具备同等的法律效力，甲方执一份，乙方执两份，自签定合同,签定当天起生效.

　　二十、合同的生效与终止:

　　自甲、乙双方签字、盖章之日起生效,至甲方向乙方支付完所有的工程款、工程保修期过后及相关款项之日终止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装合同篇8

　　甲方：重庆佳速汽车零部件有限公司

　　乙方：重庆峡通锅炉设备安装公司

　　甲乙双方经友好协商就乙方为甲方安装设备问题达成如下协议：

　　一、需安装设备名称、规格型号：22 空压机及 2 立方储气罐

　　二、安装期限：自签订本协议之日起 5 天以内安装并交付使用。

　　三、安装要求：按照甲方厂房规划要求和机房平面布置图在 4 米宽 5 米长的空压机房指定地点安装（含室外储气罐管道连接），安装过程中不得有碰伤或其它机械配件损坏，安装完毕应进行调试运行并合格，并在交付前有责任对甲方操作人员进行操作培训。如在安装过程中乙方不慎将机械配件或整台设备损坏，除赔偿所有损失外还将承担所有维修费用并在维修合格后甲方按第五条总安装价款的 90% 付款。乙方在安装过程中如因乙方操作不当造成乙方或甲方人员人身伤亡事故或其它任何损失一概由乙方承担。

　　四、验收方式：由甲方质量部会同市特检中心进行验收，并开具《验收报告》并经签章合格后为验收合格完毕。市特检中心进行验收所收取的费用包含于第五条总安装价款内。

　　五、总安装价款：人民币￥9300 元，人民币大写：玖仟叁佰圆整，此价款含安装过程中所需的`工时、工具、电器机械配件（包括DN100 截止阀、DN100 法兰盘等）、电线电缆等一切费用，还包括办理《压力容器使用证》等其它所有取得使用权限的费用，甲方只负责提供水源、电源、氧气和乙炔。此总安装价款为17% 的含税价。

　　六、结算方式：安装完毕甲方取得使用权限后，根据甲方的《验收报告》乙方开具和总安装价款同等金额的增值税发票送达甲方后十五天内全额付款。

　　七、乙方在设备报废期内有责任对设备因安装引起的所有问题负责，如因此而发生的任何分歧将申请由重庆市仲裁委员会进行仲裁或进行法律诉讼，设备未经乙方许可移动的除外。

　　八、本合同一式四份，甲乙双方各持两份，自甲乙双方签字盖章后生效。复印件无效。