安装合同

安装合同经典[8篇]

　　随着法律知识的普及，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编精心整理的安装合同9篇，希望对大家有所帮助。

安装合同 篇1

　　发包方（甲方）：

　　代表人：

　　承包方（乙方）：

　　责任人：

　　按照《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方就_______________项目的道路照明安装工程达成一致意见，结合本项目工程的具体情况，订立如下协议，双方共同遵守。

　　第一条、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、施工范围：

　　4、承包方式：

　　5、工程造价：

　　6、工程工期：

　　（1）从甲方通知乙方进场施工之日起计算，工期暂定为______天。

　　（2）施工期间，如遇不可抗力，无法施工，则工期顺延。

　　第二条、甲方责任

　　1、甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证施工段内的场地、通道平整畅通。

　　2、甲方应在乙方通知验收后三日内组织验收。

　　3、甲方应按照本合同的规定支付工程款。

　　第三条、乙方责任

　　1、按照国家电力工程质量标准，负担施工任务。

　　2、负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。

　　3、在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。

　　4、乙方应保证组织工作的工人具备相应资质，并保证安全文明施工，不得酒后作业。

　　第四条、施工条件

　　1、做好施工前的线路测量定位，并进行复测；

　　2、基坑的.回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。

　　第五条、关于工期的提前与延迟

　　1、甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同意。

　　2、因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。

　　3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。

　　第六条、工程质量与验收

　　1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照《城市电力规划规范》中的有关规定验收。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

　　2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复检时，乙方应予办理复检。若复检合格，甲方承担复检费用，由此造成的停工，工期顺延；复检不合格，其复检及返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　3、由于乙方原因造成任何质量事故，其返工费用及因质量事故给甲方造成的损失均由乙方承担。

　　4、工程竣工后，乙方通知甲方验收。验收合格后，由乙方协调电业局及相关部门办理验收、移交手续。

　　第七条、保修期

　　工程竣工验收后，开始计算保修期，保修______年。在保修期内出现由乙方原因引起的质量问题，乙方无条件保修。因使用不当所造成的一切责任事故，由使用甲方负责。

　　第八条、工程价款与结算

　　1、本工程无预付款。

　　2、甲方应在工程竣工验收合格，建设单位付款后30个工作日内付至工程款的95%。剩余5%作为工程的质保金，自工程竣工验收合格之日起满一年后，一月内付清质保金。

　　3、质保金在质保期满后，如不发生维修情况，由甲方返还乙方。

　　第九条、安全条款

　　1、乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合10KV电力电缆埋地方式铺设施工及验收规范（GB50173—92）及电力部门的有关规定。

　　2、由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承担一切经济损失。

　　3、若是第三人造成的安全事故，甲方有义务协助乙方向第三人追究责任。

　　第十条、争议解决

　　1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方均可向工程所在城人民法院起诉。

　　第十一条、附则

　　1、本合同未尽事宜，双方另行协商约定。

　　2、本合同正本______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系电话：

　　工程所在地：

　　签订时间：______年______月______日

　　乙方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系电话：

　　工程所在地：

　　签订时间：______年______月______日

安装合同 篇2

　　甲方：甘肃长业房地产开发集团有限公司

　　乙方：甘肃华星建筑安装工程有限责任公司

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则及相关规定，结合本工程具体情况，为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商就地板采暖工程达成如下协议。

　　一、合同概述

　　第一条工程概况

　　乙方承包甲方的 长业.今典名苑地暖工程

　　1.1 工程地点： 兰州西固公园路126号

　　工程内容：本建筑为 综合楼 ，共 1 栋，整个工程采暖面积约： 2.1万 平方米;

　　承包范围：1、本建筑地板辐射采暖工程中辐射管布管图及分水器位置图的设计。

　　2、地面保温层的材料提供及相应的施工安装。

　　3、地面热辐射盘管的材料提供及相应的施工安装。

　　4、分水器的材料提供及相应的施工安装。

　　5、负责监督地面热辐射盘管上混凝土保护层的浇铸。

　　6、分水器及地面热辐射盘管的试压。

　　7、通暖时本系统的初期调试及保质期内的.维护。

　　⒈2 开工日期： 20xx年9月10 日 。

　　竣工日期： 20xx年11月15日 。

　　总日历日期： 95天 。

　　⒈3 质量等级：优良

　　⒈4 合同价款：该工程造价按地面实际铺设面积核算，

　　第一条图纸

　　乙方于本合同签定 一周 内提交低温地板辐射采暖工程中的辐射管布管图和分水器位置图，甲方有权在7日内要求乙方对图纸进行变更，超过本期限视为甲方认可。此后若需乙方配合进甲方进行图纸设计变更,甲方应给予乙方书面通知。

　　2.1 图纸提供日期： 20xx 年 月 日 。

　　2.2 图纸提供套数： 1 套。

　　2.3 图纸保密要求： 不得泄漏给第三方 。

　　二、双方一般责任

　　第二条甲方代表

　　甲方任命驻工地现场的代表，按照以下要求行使本合同中约定的权利，履行本合同中约定的职责。

　　3.1 甲方驻工地代表姓名： 杜亚峰 。

　　3.2 甲方驻工地代表被授权范围：

　　3.2.1 紧急情况下,对于甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予以执行。因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。

　　3.2.2 甲方代表按合同约定,及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并进行其他约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后48小时内不予答复,即默认承担由此造成的经济支出,顺延因此延误的工期,赔偿乙方有关损失。

　　3.3 实行监理的监理方： 上海福达监理咨询公司兰州分公司 。

　　3.3.1 总监理工程师姓名： 陶延寿 。

　　3.3.2 总监理工程师被授权范围： 质量、进度、资金 。

　　第三条乙方驻工地代表

　　乙方任命驻工地现场的代表，按照以下要求行使本合同中约定的权利，履行本合同中约定的职责。

　　4.1 乙方驻工地代表姓名： 张 权 。

　　第十四条 工程款支付

　　合同签订后，材料到场，甲方向乙方支付此项工程的材料款，款项为总造价的 30 %计(人民币： 佰 拾 万 千 佰 拾 元 )，待乙方施工面积达到一半时, 甲方向乙方支付此项工程款，款项为总造价的 30 %计(人民币： 佰 拾 万 千 佰 拾 元 )，待全部施工结束后，向甲方代表提交已完工报告后。甲方接到报告后3天内按设计图纸及工程具体施工情况进行验收，验收合格后甲方应向乙方支付合同价款 35 %，计(人民币： 佰 拾 万 千 佰 拾 元 )。

　　合同订立时间： 年 月 日

　　发包方（章）： 承包方（章）：

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

安装合同 篇3

　　委托方(甲方)：

　　委托方(乙方)：

　　甲方根据其工程需要经报批同意，将供水系统工程委托乙方施工，为了保证工程顺利进行，依据《中华人民共和国经济法》和国务院颁发的《城市供水条例》、《湖南省实施<城市供水条例>办法》及国家有关政策、法规，经双方协商一致签订承包全同，其内容如下：

　　一、工程地点及内容

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、承包方式.

　　乙方包工包料，按照甲方工程内容的要求，经衡阳市自来水公司设计、施工、验收以及办理从申报到供水所需的相关手续，总价一次性全包干方式承包。甲方不另承担本工程的其他费用。

　　三、材料、设备供应及施工

　　乙方根据甲方要求申报，衡阳市自来水公司设计、施工。乙方采购工程材料和设备，施工质量必须符合《安装工程验收规范标准》的要求。

　　四、工程造价及付款方式

　　l、工程造价依据设计方案及20xx安装定额，工程总造价包括：设备费、工程施工费、试验费、设计费、不可预见费以及报批验收费、衡阳市自来水公司水表计量管理装置费，全部工程的招待费等一切相关费用，经双方协商为人民币(大写)：(不包括破路手续费及水表预交水费)。

　　2、工程付款方式：乙方办完报批手续，需向自来水公司缴款时一次性付清。

　　五、工程要求

　　施工日期为年月日至年月日。乙方不得无故拖延，非下列因素，乙方拖延工期，每拖延一天，需赔偿甲方损失费元整。

　　1、工程内容如有变动，工期另行协商。

　　2、室外施工如遇雨雪，工期顺延。

　　3、自然灾害和人力不可抗拒的因素工期顺延。

　　4、甲方不按合同要求付款，上期顺延由甲方负责。

　　六、双方职责

　　1、甲方职责

　　a、负责办理破路、报建等有关手续;

　　b、根据合同要求按时向乙方支付工程款;

　　c、派往必要的施工现场代表协商解决施工中不可预见的'实际问题;

　　d、负责现场已装的设备、器材的保安工作及协调周边关系。

　　2、乙方职责

　　a、按时、按质、按量完成合同所列承包内容;

　　b、负责施工中的安全责任;’

　　c、负责办理工程竣工验收及供水，移交有关图纸，协调同自来水公司的关系;

　　d、负责代办施工中的停送水手续;

　　e、负责代办本工程的设计方案。

　　七、其它

　　1、本合向经双方签字盖章后生效;、

　　2、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份;

　　3、未尽事宜，秉着以相互理解的原则，协商解决。

　　甲方签字盖章：乙方签字盖章：

　　电话：电话：

　　年月日

安装合同 篇4

　　（甲方）：

　　（乙方）：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章规定，双方充分协商，就外广告制作工程项目，甲方委托由乙方施工。为明确甲乙双方责任及权限签订本合同，并共同遵守。

　　一、甲方委托乙方于______年____月____日至______年____月____日期间制作安装户外广告。甲方已全包给乙方，乙方包工。包料包工期，包施工质量及施工安全，在此施工中，工程现场如出现重大安全事故所造成的人员伤亡及财产损失，均由乙方负责。

　　二、合同签订后先首付工程款的50% ，主体安装后付工程35% ，甲方验收合格后，剩余款一次付清。

　　三、乙方安装广告必须符合质量标准或双方约定的质量标准，并负责广告的安全、养护和维修（本项目保修1年）。

　　四、因广告牌脱落、损坏等而致他人权益受到损害的，侵权责任由乙方承担。人员的安全由乙方负责。

　　五、违约责任

　　1、乙方遇恶劣气候或其它不可抗拒原因未能在约定时间内对广告进行修复的`，广告安装时间应顺延。乙方若无特殊原因未能在约定时间内对广告进行修复的，广告安装时间应顺延。

　　2、若遇市政建设或行政管理需要，政府有关部门依法要求撤除户外广告的，甲、乙双方应无条件执行，乙方不负违约责任。

　　3、甲方负责产权单位的各项协调工作，包括场地的电源、水源等。

　　4、甲方负责对乙方施工进度进行督促，对施工质量进行验收。

　　5、甲方如未按时付给乙方进度款，乙方随时停工并有权拆除广告牌。

　　六、合同内容如与国家法律、法规和规章相悖，应服从法律、法律和规章的规定。

　　甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________

　　负责人（签字）：__________ 负责人（签字）：___________

　　_____年___月___日_____年___月___日

　　签订地点：_____________ 签订地点：_____________

安装合同 篇5

　　合同编号：

　　甲方 ：

　　乙方 ：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国务院20xx年第549号令《特种设备安全监察条例》的有关规定，甲乙双方通过友好协商并顾及双方应履行之承诺及责任，甲乙双方经协商一致，就甲方委托乙方完成润滑的安装及报装报检的相关事宜约定如下：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称： 润滑安装

　　2、设备型号、数量及安装费用：

　　备注：1、本合同总价包含全部润滑设备安装及安装辅助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费，以及报装报检费。但不包括土建整改、土建回填装饰、土建配合费等第三方收费。

　　2、发票类别：普通发票。

　　二、付款方式：

　　1、润滑到货，现场满足安装条件后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次润滑安装费总价的 %;

　　2、润滑安装完毕、检验合格并取得准运证后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次润滑安装费总价的 % 。

　　以上款项以转账方式支付至银行指定账户。达到付款条件后，乙方应向甲方递交情况报告，甲方支付约定款项的期限自收到请款报告之日起算。同时，甲方向乙方支付货款前，乙方应向甲方开具足额发票，否则甲方有权顺延付款时间。

　　三、润滑安装调试适用的标准及规范：

　　(1)《润滑制造与安装安全规范》gb7588-20xx

　　(2)《润滑安装验收规范》gb10060-20xx

　　(3)《润滑工程质量验收规范》gb50310-20xx

　　(4)《润滑试验方法》gb/t10059-1997

　　(5)《润滑技术条件》gb/t10058-1997

　　(6)及其他国家、地方相关的法律法规和技术标准

　　(7)有更高标准版本的按高标准执行

　　四、安装资格保证：

　　根据国务院《特种设备安全监察条例》(第549号令)规定，乙方应具备安装本合同所涉及的设备的安装资质。

　　五、安装工期：

　　1、 本合同中 号梯的安装工期为 日历天，自甲方书面通知开工之日起计算至润滑安装完成、验收合格取得《安全验收合格证》及准运证并交付使用之日止。开工时应满足以下条件：

　　(1)货到工地经甲乙双方共同完成验货;

　　(2)甲方已经按乙方要求完成井道整改;

　　(3)甲乙双方已经按《润滑工程质量验收规范》gb50310-20xx进行井道交接;

　　(4)具备乙方进场安装施工脚手架、井道照明等附加工程的施工条件;

　　(5)甲方按本合同约定支付了相应款项。

　　如非乙方的原因，使乙方无法按照双方约定的安装工期进行安装、调试(如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等)，乙方对所造成的延期和误工不负责任，甲方应签认工期顺延;如因乙方原因影响润滑安装、调试的，由乙方承担延误工期的违约责任。

　　2、乙方在甲方进行润滑安装涉及的土建整改施工时进行确认及指导，发现土建不符合润滑安装要求时应立即提出整改要求。甲方负责协调乙方与土建施工单位之间的配合。乙方已与甲方、监理方共同对土建进行初步勘测，确认土建参数是否符合润滑安装要求，如需要整改的，乙方应于签订本合同后三日内，一次性提出书面整改意见，如乙方不在合同约定时间提出整改意见，或在安装过程中提出其他整改问题而导致安装延误的，责任由乙方承担，发生的整改费用也由乙方承担。

　　3、乙方必须在第五条第1款前4项具备的情况下方可进场施工，如因甲方延误工期的情况发生，乙方就已搭设的安装脚手架向甲方书面提出是保留至复工还是先拆掉复工时重新搭设，待甲方复函后按函意执行。

　　六、安装验收

　　1、乙方免费负责办理润滑报装、报检、报验手续、代办注册登记手续及准运证。

　　2、安装结束后，乙方以书面形式报告甲方，并提供相关资料，向质监部门提出验收报告，并承担验收费用。

　　3验收中如有涉及乙方责任的整改项目，乙方须整改合格后通过验收并取得《安全验收合格证》及准运证后方可办理设备竣工移交手续，整改期间所发生的费用由乙方承担;因此延误工期的，乙方还应承担延误工期的违约责任。

　　七、润滑安装相关的工作责任

　　1、甲方责任

　　1)按照乙方要求协助乙方完成润滑设备现场起吊、并协助乙方完成润滑到货时的卸货和到存储地点的搬运，以上费用由乙方负责。

　　2)在乙方进场前，在安装施工现场应提供足够面积的并符合风雨保护措施要求的润滑部件存储库房和工具室。润滑部件及工具的安全保管及费用由乙方自行负责承担。

　　3)在乙方的协助下提供符合润滑总布置图要求的机房、井道、底坑和各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。

　　4)机房内每台润滑设备上方至少应有一个吊钩(未装有吊钩的，乙方负责安装，相应费用已包含在本合同第一条约定的安装费用中)或起重梁(应有清楚的承载标识)，以便在安装或维修中对曳引机或轿厢起吊，提供其承载力和吊钩位置应符合布置图的要求;并提供符合润滑规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制,并从供端就零地分开)，在安装开工前，电源应提供到润滑机房内。润滑安装、调试过程中产生的水电费用由乙方承担。

　　5)落实专人负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。

　　2、乙方责任

　　1)施工前须提供施工方案安全保证措施报监理、甲方，经审批符合要求后才能按方案施工。遵守总承包单位的现场管理规定，服从现场整体管理，并且对工作内容范围的安全负安全责任。

　　2)在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

　　3)完成保证五方通话、消防润滑及润滑监控系统正常运行所需的线缆布线、敷设及调试，并完成润滑轿厢内监控摄像头的安装。

　　4)乙方应提供润滑起重及吊钩位置(包括预留洞口)图纸;负责搭建符合国家安全规定和施工要求的施工润滑的脚手架，润滑安装完工后拆除，安拆费、架子等租赁费已含在安装调试总费用中。

　　5)负责设备的起重、分层、搬运、就位等工作，按照国家润滑安装规范质量标准完成设备的安装和调试工作，直至符合相关的设计要求和质量验收标准，出具设备安装检验报告和产品合格证书。

　　6)负责润滑安装及质量的`自检验收。

　　7)润滑安装后，如经检验部门认定确因乙方施工质量或产品自身质量问题不能一次通过验收的，由乙方负责整改或重做，费用乙方负责。

　　8)参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工，落实协调会议要求。

　　9)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身意外伤害保险。如因乙方原因造成安全或生产事故，由乙方全额负责。

　　10)负责向当地质量技术监督部门进行开工和验收申报，并配合当地质量技术监督部门进行现场验收工作，负责代办润滑注册登记证、准运证，同时，承担报装、报验等费用。

　　11)负责润滑设备、施工设备和工具的保管及施工现场安全。

　　12)润滑验收完毕取得《安全验收合格证》、准运证15日内，将润滑设备及相关资料移交甲方。

　　13)按照合同约定提供设备质保期及设备安装质量保修期内的服务。

　　14)施工中产生的各种废弃物，由乙方按照项目所在地环境管理法律法规及有关规定予以处理。所需费用由乙方负责承担。

　　15)乙方应服从甲方的施工管理，积极配合其他专业施工单位的交叉施工及进度要求，乙方不得阻挠及提出任何配合费用并以此作为停工、窝工费的理由，否则引起的所有责任由乙方承担;

　　16)如施工过程中，乙方应避免损害现场已完成的其他专业的成品、半成品，如因乙方造成其他专业的成品、半成品损坏的，乙方应承担赔偿责任。

　　17)负责润滑五方通话中的机房与值班室之间的电缆布线;负责消防润滑与消防控制中心之间控制线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆采购及土建工作)由甲方负责完成。

　　18)负责自润滑机房至监控中心之间的监控线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆及摄像头采购及土建工作)由甲方负责完成。

　　八、质量保证

　　润滑设备及润滑安装(含乙方负责安装完成的视频监控及五方通话系统)的质量保证期及售后服务按甲乙双方签订的《 润滑购销合同》中的第8条约定的内容执行。

　　九、违约责任：

　　1、甲方应依合同约定及时向乙方支付安装调试款项，否则每延误一天，乙方有权按甲方应付而未付款金额的万分之二向甲方收取违约金。计算方式从约定付款期满后第八天开始计算;如甲方违约给乙方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出部分仍由甲方承担赔偿责任。

　　2、因乙方原因迟延完工的，逾期每天甲方有权按甲方已付款金额的万分之二向乙方收取违约金。计算方式从约定完工日期届满后第八天开始计算;如乙方违约给甲方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出部分仍由乙方承担赔偿责任。

　　十、司法管辖：

　　签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，任何一方均有权向施工项目所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分

　　十一、不可抗力

　　指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括洪水、火灾、飓风、地震、山崩、战争、恐怖主义事件、*乱或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，提出不可抗力的一方应采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，若该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务的，可不承担由此造成的责任。

　　十二、合同生效、终止和争议

　　1、本合同所有条款均为打印文字，文本不得涂改，自双方签字盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜，双方协商，另行签订补充协议，经双方盖章后生效。

　　2、补充协议、合同修改书、安装(工程)联系单等与本合同有关的文件资料为本合同之附件，属本合同不可分割部分，具有同等法律效力。

　　3、本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

　　4、本合同正本一式陆份，甲方执行肆份，乙方执行贰份，自双方盖章之日起生效。

　　甲 方

　　单位名称

　　签约代表

　　签订日期年 月 日

　　乙 方

　　单位名称

　　签约代表

　　签订日期年 月 日

安装合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方就 太阳能家用热水器产品安装事宜协商一致，达成协议如下：

　　一、工程名称：家用太阳能热水器

　　二、施工地点：

　　三、1、太阳能热水器型号由乙方选购。

　　2、安装配套设施

　　管道保温、安装管道20米之内、混水阀、智能显示器。

　　四、产品保修：自安装之日起主机保修三年。配套设施保修一年。

　　五、楼顶：太阳能热水器上楼前，由甲方指派人员陪同乙方上楼对房顶状况验收 ，并签订房顶合格协议，交付乙方。期限为三年，在期限内因安装太阳能及人为破坏，由乙方负责维修及恢复（质量问题除外）。

　　六、付款方式：直接与业主收取，开具三联发票。（甲方一联，乙方一联、业主一联，以便甲乙双方对账使用）。

　　七、双方责任

　　（1）甲方负责：

　　甲方提供施工现场，保证电源、水源道路的畅通。协调处理周围邻居建筑物，为乙方施工提供方便。

　　（2）乙方责任：

　　乙方负责按甲方认可的方式施工，确保质量。按合同规定时间如期竣工。乙方负责太阳能主机部分保修三年，附件保修一年（冷热水开关）；工程终身维修，保修期后提供有偿服务。

　　七、验收：

　　1、验收标准：

　　（1）、按照合同约定的设计依据与技术条件与要求进行验收。

　　2、验收方式

　　（1）、初验：货物到达交货地点，买方对货物的质量、规格、重量、包装、外表、数量及随货单据等进行验收。

　　（2）验货物安装调试完工后进行正式验收。正式验收项目包括：货物符设计要求，符合国家及相关行业的标准，精度和技术要求应符合合同和招标文件的要求。

　　八、保证金的缴付

　　乙方向甲方缴纳质量保证金每台元，先期缴付________元，安装_______台后再续缴质量保证金（按实际发生量），如发生拒缴情况，甲方有权终止本合同，并停止乙方销售行为。

　　九、争议的.解决方式：

　　合同履行过程中发生争议，应当协商解决；协商不成的，在合同签订地法院诉讼解决。

　　十、不可抗力：

　　合同履行过程中发生不可抗力，遭受不可抗力一方应当立即通知

　　另一方，并在事故发生后十日内提交事故发生地有关部门的证明文件，可以免除其部分或全部责任。

　　十一、其他条款：

　　（一）未尽事宜，双方协商解决。

　　（二）本合同一式四份，双方各执两份。

　　甲方：

　　地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　签定日期：乙方： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 签定日期：

安装合同 篇7

　　发包方： (以下简称：甲方)

　　承包方： (以下简称：乙方)

　　甲乙双方就 住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。

　　一、产品名称、技术参数、数量、金额

　　1.1.产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能

　　1.2.太阳能设备主机规格型号为： 100L平板式

　　1.3.设备、安装相关技术参数：

　　①、集热器采用平板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率≥95%，反射率≤5%。外形尺寸根据甲方要求。

　　②、水箱外壳采用0.5㎜厚彩钢板，机械强度高。表面进行喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2㎜搪瓷内胆，0.6㎜镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。

　　③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求

　　④、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。

　　⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证，具备“漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护”及“防电墙”保护功能。

　　二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收：

　　2.1.开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点(蔚蓝卡地亚A地块)，设备运送产生的所有费用由乙方承担。

　　2.2.施工工期：自 年 月 日至 年 月 日。

　　2.3.设备进场后的'初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。

　　2.4.竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。

　　2.5 验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。

　　三、合同总价款

　　总价包干合同总价款：￥ 元(大写人民币 元)。合同总价款包含但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、装运卸费、配合费、总包服务费、安全防护费、制作费、安装费、检测费、验收费、利润、税金等完成该工程的全部费用。

　　四、付款方式

　　本工程无预付款。货到工地，工程安装结束、系统调试完毕，相关工程验收资料交齐并经甲方及监理验收合格，甲方付至合同总价款的70%;工程经竣工综合验收合格后，甲方付至合同总价款的95%;余款5 % 作为质保金，质保期结束后七日内，甲方一次性付清。

　　五、设备保修及售后服务

　　5.1.产品保修期为 3 年，自太阳能热水器安装工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，如因产品设计、材料、工艺、施工等质量原因产生太阳能漏水或其他质量问题，乙方免费维修或更换。

　　5.2.保修期满后乙方负责所供太阳能的终身有偿维修工作，配件按照市场价格合理收费。

　　5.3合同双方如对设备的质量问题存在争议，则以国家技术监督检测部门的检测结论为准。

　　5.4如因设备质量原因，经维修后仍然不能正常使用的，乙方需依照国家“三包”(包修、包退、包换)服务规定，履行服务承诺，进行调换或退货。

　　六、 甲方责任及义务

　　6.1.设备进场当日，甲方与乙方共同确定安装位置，并负责协调施工用水用电。

　　6.2.安装位置及施工方案确定后，甲方如需要更改设计及安装方案，必须及时以书面形式通知乙方，经双方确认后执行，因此产生的材料、施工及误工费用由甲方承担。

　　七、乙方责任及义务

　　7.1.乙方保证提供的产品为原厂正品，提供产品合格证及竣工验收所需资料，并及时与甲方确认设计、安装方案，严格按照国家标准及规范的要求进行设备的安装与调试工作。

　　7.2.在设备安装期间，乙方需遵守甲方管理规定，遵守安全、文明施工条例，在施工过程中所有安全事故均由乙方承担全部责任与损失，与甲方无关。

　　7.4.施工过程中乙方不得擅自移动破坏建筑原有结构、设施，如确属必要，应经甲方同意，由甲方负责处理，否则如造成损失全部由乙方承担。

　　7.5设备安装过程中，乙方负责对破坏的外墙部分进行修补，并做好支架处的防水处理工作。

　　7.6 施工所需水电费用由乙方承担。

　　7.7 安装完成但未交验前的成品保护由乙方负责。

　　八、违约责任

　　8.1.如因乙方原因，造成设备未能按期交付使用，则每延误一日，乙方支付甲方1%的违约金。因工程质量不合格给甲方造成经济损失，由乙方按实际损失赔偿。

　　8.2.如因甲方原因，未能按期、按额度支付乙方合同价款，则每延误一日，甲方支付乙方1%的违约金。

　　8.3. 因甲方原因导致乙方未能如期开工的或中途停工的，则乙方工期相应顺延。

　　九、争议解决：

　　因履行本合同所产生的所有争议，双方应先行友好协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　十、其他

　　10.1.关于本合同的任何更正、修改、更换或变更，均应以书面形式为准，并载明与本合同有关，由合同双方正式授权的人员或代表签字并加盖公章方能生效。

　　10.2.本合同自双方盖章并由双方授权代表签字后生效。

　　10.3、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

安装合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规精神，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商一致同意签订本合同。

　　第一条订购板房内容

　　甲方向乙方订购的活动板房为层彩钢活动板房 栋，安装面积平方米，活动板房面积计算规则：

　　1、 板房面积=外墙外边线长×宽×层数

　　2、 室外楼梯走道面积=每层自然投影面积之和

　　3、 雨棚面积=雨棚投影面积的一半

　　4、 总面积=（1）＋（2）＋（3）

　　第二条合同金额

　　1、单价为 元/㎡ ，包工包料。

　　2、其他项目：。

　　3、合同总金额（人民币）￥元。

　　第三条 付款方式

　　1、钢构进场甲方向乙方支付合同总价% 的'货款。

　　2、竣工验收合格后付款至合同总价%的货款。

　　3、结算完成后 日内，扣除合同总价 %的质量保证金后，付清剩余货款。质保期满后，全额退还质量保证金。（本工程质量保修期为 年）

　　第四条 安装地点及工期

　　1、安装地点：四川广安前锋工业园区内。

　　2、安装布置以甲方提供的平面图为准。

　　3、安装工期：从 年 月 日至 年月日共计 个日历天。

　　第五条 甲方责任

　　1、甲方提供场地平整、板房基础、安装所需水电接驳以及夜间施工所需照明。

　　2、按合同约定支付货款。

　　第六条 乙方责任

　　1、乙方必须提供公司营业执照、出场合格证、板房施工方案、施工图纸等相关合同附件。

　　2、乙方必须提供足够的人力保证按期完工，并承担运输、装卸和安装过程中的安全责任。

　　3、付款时乙方必须提供盖有公司公章的收款收据及发票。

　　4、乙方必须保证板房的正确安装及安全使用，并免费提供 年的检查保修，如因产品及安装质量问题造成甲方人员在使用中出现安全事故，一切责任由乙方承担。因使用不当等原因或保修期外的损坏，供方给予成本价维修。 ??第七条其他

　　1、本合同未尽事宜由乙方本着友好的合作精神协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　2、本合同壹式贰份，甲乙双方各持壹份，自签订之日起生效，具有同等法律效力。本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成，提交广安区人民法院处理。

　　甲方（公章）： 乙方：公章）

　　代表签字： 代表签字：

　　电话：

　　日期：年月日 日期：年月日

　　电话：

【安装合同】相关文章：

空调安装合同安装空调的合同08-31

安装的合同01-14

【经典】安装合同09-16

安装合同(经典)09-16

[精选]安装合同08-21

（经典）安装合同08-22

(精选)安装合同08-27

安装合同08-18

安装合同（经典）08-18

【精选】安装合同08-30