标准电力施工合同

标准电力施工合同

　　在当今不断发展的世界，合同对我们的帮助越来越大，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编收集整理的标准电力施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

标准电力施工合同1

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、 工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费 万元(具体明细见附表)：

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量

　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的'基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　22、未尽事宜，双方另行协商。

　　23、附则：

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人(签名)： 委托代理人(签名)：

　　年 月 日 年 月 日

标准电力施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　为了配合上饶市凤凰大道工程，甲方将凤凰大道管道新建工程委托给乙方承建，为明确双方权利与义务，共同完成该项工程任务。根据中华人民共和国合同法，经甲、乙双方协商签订如下合同：

　　第一条、项目名称：

　　1.1、项目名称：上饶市凤凰大道通信管道合建工程。

　　1.2、项目范围：

　　第二条、工程内容：

　　2.1、按上饶市规划设计要求，开挖道路一侧通信管沟约2100米。

　　2.2、在通信管道中按100-120米(特殊地段除外)建一检查井。

　　2.3、敷设8根塑料管(横跨8根)及回填、余土清运。

　　第三条、工期：

　　3.1、20xx年2月21日开工至20xx年4月20日前完工，如市政府要求提前则应配合加快进程。

　　第四条、技术要求和验收依据：上饶市凤凰大道通信管道合建工程合同

　　4.1、管沟挖深应在1米，沟底宽0.6米，沟底平整。管子敷设平整、接头牢固。管沟回填应用细土先覆盖30厘米后方能混土回填。

　　4.2、人井应用24机砖砌制，井大小为净空长1.80米，宽1.20米，深1.75米，井内应安装托板托架，上覆盖应用主筋18，付筋12钢筋混凝土浇20厘米厚(保证m2承载10吨)，井内用水泥浆粉刷，井盖安装复合材料，井盖安装应和路面齐平。

　　4.3、管道水泥包封至少应有20厘米厚、60厘米宽，水泥标号应达C4。

　　4.4、混砂回填至少应有30厘米厚、60厘米宽。

　　4.5、在满足上述条件的同时甲方将按《中华人民共和国通信行业标准本地网通信线路工程验收规范》YD5051-97和《通信管道建筑安装工程验收规范》的要求进行验收。

　　4.6、乙方必须按甲方要求提供工程竣工资料。

　　第五条、工程造价和结算方式

　　5.1、工程造价：

　　本工程采取乙方按包工包料(管道材料除外)方式承包，包施工、包工期、包质量、包安全、包防卫措施。具体造价如下：

　　5.1.1、管沟：包括挖沟、敷设管子、回填、余土清运，每21元/米。

　　5.1.2、人井，包括挖井及人井制作材料、托板、托架、人井盖等，按2100元统包。

　　5.1.3、管道施工所需的管道材料：波纹管、梅花管等由甲方各单位自行提供。

　　5.2、结算方式：

　　5.2.1、工程统一结算，以甲方审计结论金额为准。合建部分费用由各合建单位平均分摊，发票按甲方各单位单独列计。

　　5.2.2、甲方在公司审计部门审计定案下发之日起60个工作日内支付乙方90%工程价款，余款10%待质保期满(质保期为12个月)工程无质量问题后支付给乙方。付款前乙方应开具相应金额的正规商业发票给甲方。

　　第六条、甲方权利和义务

　　6.1、负责本合同工程项目立项;

　　6.2、根据初步设计和总概算的设计会审以及施工图设计，确定开工、竣工期限;

　　6.3、甲方负责按时提供管道材料，乙方应签收管子数量。如因乙方施工及管理不当造成甲方材料损失，甲方有权提出赔偿要求。

　　6.4、根据乙方提供的竣工资料，对乙方的工程进行竣工验收，对竣工资料不全，与施工图设计不符且无变更签证的，验收不符合要求的工程不予通过，并提出整改意见，乙方必须如期返工，直至验收合格为止，所造成的经济损失，由乙方负责。对竣工验收过程中，发现乙方虚报现象的，一经查实，甲方有权扣除乙方此单项工程款。

　　6.5、甲方指派_________作为甲方的随工代表，监督检查施工质量和进度，负责协调工程施工质量和进度，负责协调工程施工过程中的正常施工纠纷和隐蔽工程随工验收签证，随工代表对材料的价格签证随工代表无权签署。甲方在乙方竣工文本提交10个工作日内组织工程初验，在30个工作日内完成终验。

　　第七条、乙方权利和义务

　　7.1、根据甲方的委托，乙方负责通信线路和管道工程的施工，确保工程质量如期完工，未经甲方签证同意，不得变更修改设计方案;

　　7.2、工程开工三天前乙方应提交开工报告，每周一次报送工程进度表，完工后三天内报送完工报告，二十天内报送完整的竣工资料;

　　7.3、乙方指派_________作为乙方的项目负责人，具体负责施工过程中质量监督检查以及施工进度，协助配合甲方对隐蔽工程质量进行现场验收;

　　7.4、在施工中有关问题协商，应由乙方牵头，甲方协助处理。

　　7.5、工程完工，经指挥部和甲方验收并签署验收合格证明文件之日起15日内，乙方必须按照甲方要求提供完整的竣工资料。

　　7.6、如甲方因故不能按时付款，乙方对延迟支付的工程款不作利息要求。

　　7.7、施工中乙方应该做到文明生产，安全施工，对施工人员进行必要安全生产教育，施工场所要设置明显标志，采取安全生产措施，防止安全事故发生。工程期间发生的安全问题全部由乙方承担。施工过程中产生的人身伤亡或造成第三方财产损失的由乙方负责解决及赔偿，如甲方因该种原因被第三方(含施工人员或工程管理人员)提起诉讼、仲裁或调解，甲方依该诉讼、仲裁或调解作出的赔偿，乙方应最终向甲方赔偿。

　　7.8、经验收合格的工程，甲方给予签证，投入使用，质保期为一年，从双方签署验收合格证明文件之日起计算。在质保期内出现质量问题，由乙方负责无偿修复，因此给甲方造成的直接经济损失，乙方应给予赔偿。

　　第八条：违约责任

　　8.1、乙方不得将工程转包，一经发现，则甲方可以解除合同，乙方应支付给甲方本合同1.1条约定的工程投资的15%作为违约金，如给甲方造成其他经济损失，乙方仍应赔偿。

　　8.2、乙方分包的工程项目,须经甲方书面同意，并不得再行分包，分包施工队伍需经甲、乙双方书面确认，乙方及分包人就分包项目向甲方承担连带责任。

　　8.3、在施工过程中经检验，施工质量达不到合同约定的要求，并经乙方返工整改仍无法达到，则甲方有权解除合同，乙方应支付给甲方本合同1.1条约定的工程投资的10%作为违约金，已完成的工作量甲方视情况支付工程款，但支付给乙方的工程款不超过对已完成工作量审定价值的`50%，如给甲方造成其他经济损失，乙方仍应赔偿。

　　8.4、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方100元/天的逾期违约金，但累计逾期违约金不超过本合同1.1条约定的工程投资的10%。

　　8.5、甲方不能及时给出必要指令、确认、批准和材料的，应承担违约责任，工期相应顺延，并赔偿乙方造成的窝工损失。

　　8.6、如甲方因故未能及时付款，对延迟支付的工程款乙方不作利息要求。

　　8.7、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天书面通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

　　第九条、附则

　　9.1、因本合同签订及履行产生的争议，双方友好协商解决;经协商仍不能解决的，向上饶市所在地人民法院提起诉讼。

　　9.2、本协议一式拾份，甲执捌份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方签字并盖章之日起生效。

　　乙方(盖章)：

　　甲方(盖章)：

标准电力施工合同3

　　甲方(全称)：

　　乙方(全称)：

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 年 月XX日签订合同编号为 L20xx428-8 的《 合同》(以下简称"原合同" )中的定义相同。

　　鉴于：

　　因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的.原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。

　　一、协议内容补充部分为：

　　乙方责任：

　　1、乙方在X年XX月XX日保证甲方X项目具备通电条件。 甲方责任：

　　1、 原合同中的一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为X年X月XX日付XX万元，X年XX月XX日付30万元， X年XX月XX日付40万元，X年XX月XX日付70万元。

　　二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

　　三、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　(公章) (公章)

　　法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人

　　签字：_________________ 签字：_________________

　　年 月 日 年 月 日

标准电力施工合同4

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据__________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：

　　一、工程名称：

　　__________________.

　　二、工程地点：

　　__________________.

　　三、承包方式：

　　__________________.

　　四、工程造价：

　　__________________.

　　五、工程内容和范围：

　　高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。

　　六、合同工期：

　　甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。

　　七、质量标准：

　　本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。

　　八、工程款项支付：

　　工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。

　　九、甲方责任：

　　甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。

　　十、乙方责任：

　　负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。

　　十一、安全施工：

　　乙方应按有关规定，采取严格的'安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。

　　十二、解决合同纠纷方式：

　　在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。

　　十三、本合同正本______份，副本______份。

　　具有同等效力，甲乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。

　　甲方（盖章）：__________________

　　______年______月______日

　　乙方（盖章）：__________________

　　______年______月______日

标准电力施工合同5

　　建设单位:(以下简称甲方)

　　承包单位：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，经友好协商，达成如下协议:

　　一、工程概况

　　1、工程名称：临清豪翰商贸城一期10KV配电工程施工

　　2、工程地点：新华路与纬八路交汇处西北角

　　二、承包方式及范围

　　承包方式：包设计、包人工、包该工程所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收合格备案和送电、包售后维修。 承包范围：

　　1、供电系统设计。

　　2、所有安装设备材料的采购、运输及保管;高压分接箱、组合式箱变的制作、组装及出厂检验;

　　3、供电系统施工:龙山路过路150顶管100米;从10KV1013南华线9号杆T接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630KVA箱变的所有设备材料的运输、安装、检验及调试;挂表送电等。其中临清豪翰商贸城一期23#楼北侧1台630KVA的箱变及电缆施工属于改线工程，乙方只负责电缆施工、接线、调试送电。

　　4、整理工程施工验收资料

　　5、协调与供电部门的关系，办理施工验收手续。

　　三、工期

　　20xx年7月15日至20xx年8月15日。

　　四、工程造价及付款方式

　　该工程实行包干价：总造价人民币68万元整(含税)，大写人民币陆拾捌万元整。具体见乙方投标预算书。

　　总造价为含设计、人工、工程所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收合格备案和送电、售后维修、税费(建安税)等的综合造价。

　　付款方式:

　　1、合同签订后2日内，甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款;

　　2、乙方在该工程全部施工完毕经验收合格且具备送电条件后，甲方支付给乙方工程总造价的65%(支付该款时乙方必须出具工程全额建安发票);乙方收到该工程款后2小时内必须给甲方成功送电。

　　3、剩余5%作为质保金，从送电之日起两年内如果该工程无质量问题或出现质量问题乙方能及时进行维修，甲方将在送电之日起两年后的15日内将质保金无息支付给乙方。

　　五、箱变技术要求

　　1、欧式景观样式。设备配置根据图纸配置，高压部分具备高压测量、计量、避雷功能(包括模拟屏在内)等设备，以达到验收通过为准;

　　2、各高低压柜体均含铜排及其辅助配件等，所有柜体内外必须要有标示牌;

　　3、每组箱变内部低压出线为6路400A+2路250A,低压柜体之间用母排连接;

　　4、变压器采用2台S11-630KVA-10.5(±2×2.5%)/0.4KV变压器(产品是铜芯，"达驰"牌);

　　5、高压柜体壳体采用覆铝锌板，低压柜体采用低压GGD;(厚度要达到国家行业标准);

　　6、母排要求铜母排，国家标准T2铜排，质量标准参照国家标准规范要求;

　　7、电气开关等元器件品牌为"正泰"或质量不低于该品牌。

　　六、安装质量标准

　　1、甲乙双方约定本工程施工质量标准：按国家、地方及行业有关标准执行。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的电气工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

　　2、乙方提供的材料、设备质量标准：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。如因质量不合格给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。

　　3、其他要求可参照有关国家标准、国家机械部及企业标准执行。

　　4、 由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

　　5、若经甲方抽检发现乙方在施工中存在偷工减料现象，甲方除责令恢复按图纸或合同约定的标准外，并有权要求乙方按工程总价的10%支付违约金。

　　七、双方责任

　　甲方责任：

　　1、提供工程施工机械及设备存放临时用地。

　　2、施工现场必须具备施工条件，否则因此造成的工期拖延，乙方不负责。

　　3、及时支付工程款。

　　乙方责任:

　　1、合同签订后3日内向甲方提供高压系统设计图纸、箱变和高压分接箱基础施工图纸两份，以便甲方安排土建施工;

　　2、工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料、设备原始资料、设备所带的备品备件、专用工具及竣工图;

　　3、乙方负责向临清市供电公司有关部门按规定程序申报该工程的'验收工作。

　　4、乙方要严格按照合同约定完成工程施工，严格遵守电力行业安全及施工相关规程、规定，确保施工安全和施工质量。如因乙方施工工艺问题未能验收通过，乙方负责按电力部门的要求及时整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同总造价的3‰，给甲方赔偿损失。

　　5、如果后期乙方在临清市其它项目拥有630KVA的配电施工工程，须协助甲方将壹630KVA箱变配备的高压计量装置和高压开关按市场价卖出。

　　八、质保期

　　箱变、高压分接箱质保期二十年，其它质保期两年。在质保期内，乙方必须在24小时内对该工程出现的质量问题无条件免费维修或更换。如果给甲方造成损失的，应给予甲方相应的赔偿。

　　十、合同生效

　　合同生效时间：

　　本合同双方签字后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等的法律效律。保修期满合同自行终止。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

标准电力施工合同6

　　发 包 人(全称)

　　承 包 人(全称)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、建设地点：

　　3、工程内容：

　　㈠10kV 高压供电线路。

　　㈡2台630kVA 变压器安装。

　　㈢400伏低压供电线路。

　　4、承包方式：本工程采用总价包干的方式承包

　　二、合同工期

　　开 工 日 期： 20xx年 12 月18 日

　　竣 工 日 期： 20xx年1月17日

　　合同工期总日历天数 30 天。

　　三、工程质量标准

　　达到国家现行的有关施工质量验收规范标准，满足施工图设计

　　四、合同价款

　　本工程采用总价包干的方式承包，即包干价为： 万元，大写： (含主体工程费、设计费等内容)。

　　五 工程款的拨付与结算

　　1、本合同签订后，先由施工单位垫资修建，再按工程进度情况分期付款，工程竣工后，在甲方及相关部门验收合格后，一年内付清工程余款。

　　2、保修金和支付方式：按工程合同款5%，保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。

　　六 、工程验收

　　工程具备竣工验收条件，由施工单位通知电力质检部门，电力质检部门组织有关部门人员验收，验收合格后，发包人办理完相关手续。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的任何问题，由发包人承担一切责任。

　　七、不可抗力

　　因不可抗力事件导致的费用增加双方协商解决，延误的工期相应顺延。

　　八、工程质量保修

　　1、本工程整体保修期为 1 年(按国家有关保修条款执行)，自竣工验收合格之日起计算。

　　2、保修期内凡属设备质量、安装质量等非建设单位人为因素造

　　3、若甲方在不违反操作的情况下出现的故障或损坏，乙方负责免费维修。若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏，乙方负责维修，其费用由甲方负责。

　　4、如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的，甲方有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失，该尾款不足以赔偿甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

　　九、 双方责任

　　(一)甲方违约责任

　　(1)甲方严格遵守合同规定，如有违反，造成工期延误或乙方损失，甲方负责。

　　(2)甲方应当按时支付工程进度款，若因工程款迟付影响工期延误，由甲方负责。

　　(3)甲方不得无故解除合同，若未经乙方同意解除合同，全部责任由甲方负责。

　　(二)乙方违约责任

　　1、乙方未经甲方同意解除合同，需返还甲方已支付的款项，并需支付甲方工程总价的.20%作赔偿金。

　　2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。

　　3、因乙方原因导致本工程不能按时正常供电，乙方承担全部违约责任。

　　4、乙方须严格按照图纸及清单报价表中规定的材料施工，若未经甲方同意擅自更换材料，乙方应无条件予以更换成符合合同约定的材料。

　　十、合同争议解决

　　1、双方随时协商解决有关施工中发生的具体事宜，共同履行本合同各项规定。

　　2、本合同条款对特殊情况未尽事宜，双方可根据具体情况签订补充条款，并与本合同具有同等效力，但不得与本合同想抵触。

　　3、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不称的依法向人民法院起诉。

　　4、合同订立地点：榕江县工业园区规划和建设局，本合同自签订之日起后生效。本合一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

　　发包人：(公章) 承包人：(公章) 住 所： 住 所：

　　法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 工地代表： 项目经理：电 话：传 真：邮政编码：开户银行：帐 号：合同订立时间：电 话： 传 真： 邮政编码： 开户银行： 帐 号： 年 月 日 鉴(公)证意见： 经 办 人： 鉴(公)证机关(盖章) 年 月 日

标准电力施工合同7

　　发 包 方： (以下简称甲方)

　　承 包 方： (以下简称乙方)

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条 工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容： 承包形式：

　　(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

　　第二条 工程总价

　　合同总价为(RMB)： 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。

　　第三条 付款方式

　　1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万 元整);

　　2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整)

3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写 拾 整)

4、 双方盖章后合同开始生效。

　　第四条 合同范围

　　1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

　　2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

　　3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。

　　第五条 甲方职责

　　1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

　　2、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;

　　3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

　　4、 向乙方提供用电申请手续必要的`相关文件及协助;

　　5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条 乙方职责

　　1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成;

　　2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

　　3、 协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;

　　4、 自柜体到厂日起履行保固条款;

　　5、 开具本合同价上的工程发票。

　　第七条 技术规范

　　按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条 工程日期

　　1、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　　2、 甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

　　第九条 解 约

　　1、 甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

　　2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

　　第十条保固条款

　　自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。

　　第十一条 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

　　第十二条 本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

标准电力施工合同8

　　工程名称：xx工程

　　发包单位：xx

　　承包单位：xx

　　施 工 安 全 协 议

　　甲 方：海南电网xx公司

　　乙 方：xx

　　工程项目名称：xx

　　工程项目地点：xx

　　计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日

　　甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：

　　一、甲方应承担的安全责任

　　1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。

　　2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。

　　3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。

　　4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。

　　5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。

　　6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。

　　7、应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。

　　8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

　　二、乙方应承担的安全责任

　　1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。

　　2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗位安全生产责任制。

　　3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训，并经考试合格记录在案，经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。

　　国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训，持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。

　　4、项目部和施工现场应参照南方电网《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》中的规定进行布置，制定各种安全文明施工管理制度和应急预案，要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌，应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设(安全、质量、工期)目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的.保护工作。

　　5、遵守现场劳动纪律和规章制度，进入施工现场必须严格执行有关规定，凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡，以证明其身份，确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备，安全警示标志齐全。

　　6、针对施工实际情况，乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等，安全措施要到位。

　　7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有关规定，制订相关的劳动保护用品发放标准;为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品;按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具，并指导、监督和检查使用情况。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

　　8、进入施工现场的所有人员着装必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》之规定。施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。

　　9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定，必须有出厂合格证明，经试验合格后方可使用，并应建立发放、使用、管理制度和台账。

　　10、乙方要应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。

　　11、乙方与甲方是劳务合同关系，严禁乙方将施工项目转包。

　　12、对所提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。

　　13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

　　三、甲、乙双方共同遵守的规定

　　甲、乙双方在签订施工安全协议后，均必须严格遵守国家各项法律、法规，严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。共同遵守原电力工业部部颁的《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令），共同遵守中国南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》、《安全生产奖惩规定》、《安全生产监督规定》、《输变电工程安全文明施工规范要求》、《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》和《电网建设工程安全健康和环境管理设施规范应用手册》、《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》等有关规定。

　　四、违约处理

　　在协议签订的有效期内，如有违反上述任一条款造成安全事故或安全隐患者，将严格按照海南电网公司关于《关于印发海南电网公司输变电工程施工现场管理规定的通知》（海南电网建〔XX〕168号）和《海南电网公司电网建设工程奖惩办法 (试行)的通知》（海南电网建〔XX〕175号）文件要求及国家、行业有关条款，加强考核力度，对施工单位违反现场安全管理或造成工程质量事故的情况，严格执行奖惩制度。奖罚情况报海南电网公司备案。

　　五、其他

　　1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。

　　2、在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员，但所需全部费用由乙方承担。

　　3、根据双方签订的《单相计量装置轮换改造工程承发包合同书

　　》，乙方应按单项工程（或性）缴纳3千元的安全文明施工保证金。保证金建立专户管理，甲方对乙方违反现场安全规定者进行处罚，处罚以书面通知形式告知对方，工程竣工后根据处罚总金额扣减后返还乙方，不足时乙方应补交。。

　　六、本协议有效期自xxxx年xx月xx日至 xxxx年xx月xx日止。

　　七、本协议一式贰份，甲方、乙方各执一份，签字盖章即生效。

　　甲 方： 乙 方：

　　甲方委托代表： 乙方委托代表：

　　甲方经办人： 乙方经办人：

　　年 月 日 年 月 日

标准电力施工合同9

　　甲方:

　　乙方:

　　为了加强合作,明确双方职责,便于工程有序开展,更好发展打下基础.经双方平等协商,在《电力工程施工合同》的基础上订立补充协议。甲方须在乙方施工前协调好与施工现场其他施工队之间衔接关系,并搞好统一协调管理,责任明确到各施工队、班组的负责人,做到工作任务清楚,协调一致,有序管理,以便于提高各施工队的工作效益 。

　　1、乙方开工前，甲方须召集施工现场所有施工单位负责人召开会议,提供各个施工单位施工图纸并进行安装技术交底、交流,并确定准确的水平高差点。

　　2、乙方在施工中，若需要对相关地段进行封闭施工时，甲方需协助乙方采取车辆等绕行、封路等措施。

　　3、甲方须协调好乙方与其它各施工队之间相互影响的问题进行全面交接,以免发生不必要的误解及冲突,造成不必要的质量及工期延误,若甲方未协调好，造成停工、误工及机械所产生的费用全部由甲方承担。

　　4、甲方须派专人对乙方的施工进行检查，协商、协调现场存在的技术及存在问题。

　　5、在施工中因施工现场与实际图纸不相符合及施工图纸不明确、需改变、改道、增加的施工内容需甲方施工现场负责人及主管代表参加协商确定、并签名认可,乙方方可执行施工,施工工程量以实际为准，双方记录一致，必要时拍摄图片保存。

　　6、施工技术费用及勘察规划方案费用由甲方承担,费用按总工程施工费的13.6%。

　　7、其他费用按电力工程造价20xx年版本软件定额标准支付。

　　8、在电缆铺设中所需的'标示牌、编号、长度、起止点名称牌以实际为准,所需费用及安装费用由甲方支付。

　　9、承包范围:

　　10、路灯部分以禄劝建筑勘察设计图纸为准,具体的分接箱总控制室、走向,路灯位置由甲方指定配合施工方、勘察规划及施工费用双方共同协商,按工程预算表定额为准、费用由甲方承担。

　　11、经双方协商决定此工程包工不包料,在施工中所需的材料全部由甲方提供,甲方必须在施工前48小时之内提供到位,若有其它原因未能准时提供材料,应提前告知乙方,以便于乙方采取相应措施,若甲方未提前告知乙方原因,则当天所造成的误工费等损失全部由甲方承担。

　　12、小件部分材料由乙方负责采购,所需费用由甲方承担，由甲方负责人核实,签名,乙方仓库保管员认可、签名后方可入库。施工现场负责人领用材料需说明材料所用位置及数量,签名后方可领用材料。

　　13、乙方工程竣工前，所涉及工程的电器、设备等的检测报 告所需费用由甲方承担。

　　14、甲方提供给乙方临时项目指挥部、办公地点及施工人员临时住所。费用问题由双方协商决定。

　　15、本补充协议与原合同具有同等法律效益,若有相互冲突之处,以原合同为准。

　　16、本协议一式两份,甲、乙双方各一份。

　　甲方(盖章): 乙方(盖章):

　　代表人(签字): 代表人(签字):

　　签订地点: 签订地点:

　　年 月 日 年 月 日

标准电力施工合同10

　　合同编码：

　　签订日期：

　　甲方：

　　乙方：

　　单位：元 工程

　　名称

　　合计

　　1、施工地点：

　　2、质量标准：按照国家标准和图纸设计要求

　　3、验收标准：按照国家标准和图纸设计要求

　　4、承包方式：固定总价方式，包含施工图范围内全部设备、辅材、施工费、检测费等直至送电并达到正常用电状态一切费用(甲方仅负责向供电公司交纳新建住宅小区电力设施建设费，其余费用和工作由乙方负责)。

　　5、结算方式：进场付工程款的30%，施工完送电后付65%，余款5%质保期满后10日内付清。

　　6、合同履行地为甲方施工现场。

　　7、工期不得延误，如遇特殊情况需要顺延，须征得甲方同意，并不得影响甲方施工进度，否则构成违约。

　　8、质量保证承诺：施工之日起二年内若有质量及影响甲方用电问题，乙方免费维修，承担更换配件等直至达到甲方正常用电的所需规格型号 量 金额 工期

　　9、乙方承诺确保具有安装施工资质，确保安装设备、设施质量，如发生施工、设备、设施等导致损害，乙方承担全部赔偿责任。

　　10、乙方独立承担与施工有关的一切责任，如果甲方被第三方追究责任，乙方构成违约，乙方负责赔偿甲方全部损失，并支付违约金。

　　11、甲方通讯地址为： 乙方通讯地址为： 乙方维修电话：向以上地址所发专递、信件视为已经通知对方。甲方拨打乙方维修电话视为通知对方需要维修，无论乙方是否接听电话。因乙方关机、无法接通、不接听电话或不及时回复电话等原因导致不能接通的，乙方构成违约。

　　12、违约责任及解决合同纠纷的.方式，按《合同法》解决。违约金性质为惩罚性违约金，数额为总价款的 %，违约方处支付违约金外，还应赔偿对方损失。

　　13、本合同经甲乙双方签字或盖章之日起生效，本合同一式三份，甲方2份乙方一份。

　　甲方： 乙方：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

标准电力施工合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　交款单位：

　　根据《中华人民共和国合同法》，《建筑安装工程承包合同条例》，甲方将 工程承包给乙方施工。现双方经协商，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：鲅鱼圈区

　　3、工程内容：

　　4、工程承包方式：包工包料

　　5、工期：工程拟定 年 月 日开工， 年 月 日竣工，工程有效工作日为 天，以工程开竣工报告确定的开竣工时间为准。

　　6、工程结算方式：实行按工程概算包干方式。包干范围为初始施工图图纸范围内的工作内容，签定合同时双方应充分考虑施工周期内材料和设备涨价因素，签定合同后原则上不做调整。但以下两种情况可以调整：⑴因设计变更对工程造价有影响时。⑵、因甲方原因拖延开工超过三个月及以上，应依据市场价格变化。合同总造价包括初始合同价款和调整合同价款两部分。初始合同价款指双方商定的初步设计概算，调整价款主要指包干范围外的设计变更、市场价格变化。

　　7、合同价款：合同价款为 元人民币，最终价格以第一条6项工程结算方式计算的合同总造价为准。

　　二、甲乙方驻工地代表

　　1、甲方驻地代表：

　　2、乙方驻地代表：李孝辉

　　三、甲方工作

　　1、负责施工场地，具备开工条件，同时使施工场地满足施工运输需要。

　　2、开工前，接通施工场地水源、电源，拆迁现场内民房和障碍物。

　　3、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。

　　4、负责向乙方提供施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审。

　　5、配合乙方在开工前办理好与工程相关的手续。

　　6、根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。

　　7、负责组织相关部门对工程进行验收。

　　四、乙方工作

　　1、在工程施工前，负责申报开工报告，工程竣工后，提出竣工申请，协助竣工验收工作。

　　2、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求。

　　五、工程质量

　　1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家及部颁的电气安装规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的'监督。

　　2、隐蔽工程必须经相关部门检查、验收签章后，方可进行下一道工序。

　　六、施工与设计变更

　　1、甲方交付的设计图纸、说明和有关资料，作为施工的有效依据。

　　2、施工中如发现设计有错误或不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。乙方不得自行更改设计图纸。因设计变更导致费用增加，由甲方承担。

　　七、合同价款支付

　　自本合同签订之日起三日内，甲方向乙方支付本工程初始合同价款，计人民币 元。经甲方同意设计变更三日内，甲方向乙方支付本工程追加合同价款。

　　八、工程竣工验收

　　1、工程竣工后，由甲方组织相关部门进行验收，验收以国家或部颁发的竣工验收规定及施工图纸、说明书、施工文件为依据。

　　2、工程验收合格后，送电前由甲方负责看管此工程的设备、材料。

　　九、违约责任

　　1、工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工。

　　2、由于乙方原因未按期竣工，每逾一日，按合同总价款千分之三承担违约责任。

　　3、由于不可抗力或甲方原因，不能按期竣工，工期顺延。

　　4、甲方未按期全额支付合同总价款，每逾一日，按未支付部分价款千分之三承担违约责任。

　　十、双方约定的其他事项。

　　十一、本合同一式6份，甲乙双方各持3份。

　　十二、本合同自双方签字或盖章后生效。

　　十三、本合同签订后，甲乙方如需要提出修改时，经双方协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　甲方： 乙方：营口电力发展有限公司

　　法人代表(委托代理人)： 法人代表(委托代理人)：

　　年 月 日 年 月 日

标准电力施工合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　受甲方委托，确定该工程由乙方施工，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建筑部颁发的《建设工程施工合同》(GF-91-0201)结合本工程具体情况，经甲方对乙方资质的审查，乙方具备施工条件，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程性质：

　　4、工程日期：开工日期：

　　竣工日期：

　　5、质量等级：优良(以建设单位验收结果为准)

　　二、施工范围及工程量

　　1、安装VV224×35mm电缆线160米，φ100mm碳素波纹管150米，电缆沟开挖回填。

　　2、安装二块(20-80A)三相四线电能表及其相关调试。

　　3、电力部门所有增容报装手续的办理。

　　4、征地协调。

　　三、工程价款及付款方式：

　　1、本工程总价款为 元整。

　　2、付款方式：合同签订后，甲方一次性将全额工程款付给乙方。

　　四、甲方职责

　　1、图纸会审和施工安全技术交底：各工序开工前。

　　2、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解决施工中的有关问题，进行施工质量监督检查。

　　3、根据国家现行规范组织工程验收。

　　4、协助施工单位抓好安全文明生产。

　　5、监督检查施工的.安全质量情况。

　　五、乙方职责

　　1、组织施工作业人员按期进入施工现场。

　　2、按施工图纸和甲方技术要求，进行施工安装。

　　3、施工现场必须做到安全、文明、卫生。

　　4、由于乙方责任，施工时设置必要的安全措施，施工期间所发生的一切生产，交通(车辆、人身)事故由乙方负责。

　　5、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏，由乙方负全责。

　　六、工程质量

　　1、乙方在施工过程中执行如下标准：

　　1)《建筑电气安装工程施工及验收规范》GBJ303-88;

　　2)《建筑安装工程质量检验评定统一规范》GBJ300-88 《电力建设施工及验收评定》建筑工程篇GBJ69-87

　　3)《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88

　　2、乙方自购的工程材料必须合格，经甲方统一方可使用。

　　3、施工过程中，由乙方造成的质量不合格由乙方负责返工。

　　4、因乙方原因达不到质量要求，损失自负。

　　七、其它

　　1、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

　　2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，至本工程通电正式使用后失效。

　　甲方：代表签字

　　乙方：代表签字

　　签订日期： 年 月 日

标准电力施工合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　受甲方委托，确定该工程由乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：文化街萝卜会

　　2、工程地点：昌乐路文化街

　　二、施工范围及工程量

　　1、安装VV224×35mm电缆线160米，砌电缆井6座，电缆沟开挖回填。

　　2、安装一块(10-40A)三相四线电能表及其相关调试。

　　3、电力部门所有报装手续的办理。

　　三、工程价款及付款方式：

　　1、本工程价款附清单壹份，总价款为壹万贰仟元整。

　　2、付款方式：合同签订后，甲方一次性将全额工程款付给乙方。

　　四、甲方职责

　　1、负责现场技术交底，办理好本工程红线走廊手续。

　　2、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解2

　　决施工中的有关问题，进行施工质量监督检查。

　　3、根据国家现行规范组织工程验收。

　　4、协助施工单位抓好安全文明生产。

　　五、乙方职责

　　1、按批准的'施工设计图纸施工。

　　2、由于乙方责任，施工时设置必要的安全措施，施工期间所发生的一切生产，交通(车辆、人身)事故由乙方负责。

　　3、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏，由乙方负全责。

　　六、其它

　　1、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

　　2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，至本工程通电正式使用后失效。

　　甲方： 乙方：

　　代表签字 ： 代表签字 ：

　　签订日期： 年 月 日

标准电力施工合同14

　　发包人： 承包人：

　　鉴于发包人拟委托承包人承担 工程(以下简称"工程")的施工任务，且承包人同意接受该委托。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。

　　第1条 工程概况

　　1.1 工程名称： 。

　　1.2 工程地点： 。

　　1.3 工程概况：

　　第2条 承包范围 承包范围：

　　第3条 合同工期

　　3.1 开工日期： 年 月 日

　　3.2 竣工日期： 年 月 日 第4条 工程建设目标

　　3.1 质量目标：建筑工程：分项工程合格率为100%，分项目工程优良率≥98%，单位工程优良率为100%，观感得分率≥95%(国标90%);安装工程：分项及分部工程合格率为100%，单位工程优良率为100%。建筑工程外观及电气安装工艺优良，不发生一般施工质量事故;工程无永久性质量缺陷。工程带负荷一次启动成功。

　　3.2 安全目标：总体目标：努力实现安全"零事故"。 具体目标：不发生人身死亡事故和重伤事故;不发生重大施工机械设备损坏事故;不发生一般以上火灾事故;不发生负主要责任的一般交通事故;不发生环境污染事故和重大垮塌事故;不发生因工程建设而造成的大面积停电或电网解裂事故。

　　3.3 进度目标：严格执行工程里程碑计划，分解省公司下达的里程碑计划各单项工程关键节点，保质保量的完成两项工程。

　　3.4 投资控制目标：严格控制资金投入，做到不超概算。 3.5 环境保护目标：必须执行国家环境影响评价制度、环境保护"三同时"制度，严格遵守建设项目环境保护申报审批程序;涉及水土保持的项目，必须按照国家行政主管部门的有关规定执行。

　　第5条 签约合同价

　　签约合同价为人民币(大写)()(含税)，价格构成详见《价格表》(附件)。

　　第6条 合同组成部分 下列文件为合同的组成部分：

　　6.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件;

　　6.2 合同协议书;

　　6.3 合同专用条款;

　　6.4 中标通知书;

　　6.5 合同通用条款;

　　6.6 合同附件(包括技术标准和要求、图纸、工程量清单等);

　　6.7 招标文件和投标文件;

　　6.8 形成合同的其他文件。

　　上述文件应互为补充和解释，如有不一致之处，以上面所列顺序在前的为准。

　　第7条 承包人承诺

　　7.1 按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　7.2 工程建设满足达标投产的考核条件且达到工程质量目标，施工质量满足国家施工验收规范。

　　7.3 工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。

　　7.4 工程建设中文明施工，并采取积极的'安全措施，满足工程安全目标。

　　7.5 遵守国家电网公司对电力建设工程分包、劳务分包及临时用工的各项管理要求，并确保相应的资源配置。

　　7.6 严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工，确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收。

　　7.7 严格按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DA/T28-20xx)的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现：档案归档率100%，资料准确率100%，案卷合格率100%，保证档案资料的齐全、准确、系统;同时保证在合同约定的时间移交竣工资料。

　　7.8 积极配合施工图设计优化工作，及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并承担因此造成的投资浪费的相应责任。

　　第8条 发包人承诺

　　保证按照合同约定向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　第9条 词语含义

　　本协议中所用词语的含义与合同专用条款、合同通用条款中相应词语的含义相同。

　　第10条 合同生效

　　合同生效条件见合同专用条款。

　　第11条 签订日期

　　合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

　　第12条 合同份数

　　本合同正本一式 2 份，发包人执 1 份，承包人执 1 份;副本 8 份，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

　　发包人： (盖章)

　　法定代表人(负责人)或 授权代表(签字)： 签订日期: 地址： 邮编： 联系人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 税号：

　　承包人： (盖章)

　　法定代表人(负责人)或授权代表(签字)：

　　签订日期: 年 月 地址： 邮编： 联系人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 税号：

【标准电力施工合同】相关文章：

电力施工合同12-22

电力施工合同02-12

标准施工合同04-20

电力管道施工合同03-19

电力建设施工合同02-18

电力施工合同14篇02-12

电力施工合同(14篇)02-12

电力施工合同(15篇)04-23

电力施工合同15篇04-21