当前位置:9136范文网>实用文档>合同>工程合同

工程合同

时间:2023-10-22 08:34:32 合同 我要投稿

工程合同7篇(优秀)

  随着时间的推移,能够利用到合同的场合越来越多,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?下面是小编为大家整理的工程合同7篇,希望能够帮助到大家。

工程合同7篇(优秀)

工程合同 篇1

  白鹿镇兰蟒村通村公路

  路面硬化工程承包合同

  甲方: 沈维全

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为修建白鹿镇兰蟒村通村水泥路,经沈维全(下称甲方)和(下称乙方)共同商定,于二O一二年月日达成并签订本协议如下:

  一、建设内容

  本工程从湖塘口至兰蟒村(指起止地点),公路长度约5公里,按图纸和工程量清单进行施工。

  二、技术标准

  按测设图纸施工,若有不明确或不一致之处,按巫溪县交通委员会《通村水泥路技术标准》要求施工。

  三、工程质量

  严格按照图纸或农机部门工程人员指令施工。严格质量要求。严禁出现豆腐工程。违者造成的经济损失和返工费用概由乙方负责。工程保质期为二年,如果因施工质量原因造成工程维修,由乙方负责出资维修。

  四、安全责任

  工程施工期间,应加强安全管理,一切安全责任概由乙方自行负责。

  五、工期

  乙方应在签订协议后天内立即开工。

  完工时间:前。

  六、承包价

  根据工程预计数,本合同承包价为人民币60元/一立方.

  七、付款方式

  工程开工后由乙方自行解决启动资金,工程完成后,经巫溪县交通委员和相关部门验收合格后,甲方即支付总工程款的50%,在验收合格的前提下于农历

  20xx年底支付总工程款的30%,剩余20%为工程质量保证金,二年内付齐。

  八、材料供给

  1、甲方负责工程机械设备和水泥、砂石的'供给。

  2、乙方负责解决工人和其他所有材料、后勤的自给。

  3、乙方在使用甲方的机械设备中应本着小心呵护,合理按照操作规程使用,如有故障出现应自行修复。工程到期应将所有设备归还给甲方。

  九、违约

  1、乙方在此承诺:保证在各方面按合同规定承担本合同的实施和完成及其缺陷的修复,如不能按质量和工期要求完成工程,超过工期按 元∕每天,对承包人进行扣除工程款,期间造成的损失由乙方自行负责。

  2、甲方在此承诺:保证按合同规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

  十、解决本合同纠纷方式。

  1、在合同签订所在地人民法院起诉或仲裁委员会裁决。

  2、双方在合同履行期间所有发生的问题,双方应友好协商,未尽事宜或可另订附加合同,附加合同享有本合同之同等法律效力。

  十一、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字后生效。

  甲方: (签字)乙方: (签字)

  签约地点: 签订时间: 年 月日

工程合同 篇2

  甲方:*****工程

  乙方: 性别 电话

  居民身份证号码

  家庭住址 邮政编码

  户口所在地 省(市) 区(县) 乡镇 村

  根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

  一、劳动合同期限

  第一条 劳动合同期限(甲乙双方选择适用)

  1、有固定期限劳动合同

  本合同于 年 月 日生效,于 年 月 日终止(如有试用期,则试用期从 年 月 日到 年 月 日)。

  2、以完成一定的工作任务为期限的合同

  本合同生效日期为 年 月 日;以乙方完成工作任务为合同终止时间。

  二、工作内容和要求

  第二条 甲方招用乙方在 (项目名称)

  工程中担任 岗位(工种)工作。

  第三条 乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作任务,达到规定的质量标准。

  三、劳动保护和劳动条件

  甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营需要,经乙方同意后,可安排乙方加班,但不得违反国家有关规定,且应合理安排职工补休或按照《劳动法》的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。

  第五条 甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工安全教育。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工种操作证书的乙方进行岗前培训(或书面交底)后,方可上岗作业。

  第六条 甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全、卫生的有关规定,为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。

  第七条 甲方根据国家有关法律法规,依法建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。

  四、工资保险待遇

  第八条 乙方在试用期间的工资为每日(或每月) 元,试用期满后工资为每日(或每月) 元;按工作量计算工资的,每 (工作量单位)支付工资 元。

  双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。

  甲方应在每月 日前计发乙方的工资(不得交由包工头代发),并由乙方签字确认。

  甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。

  合同甲方如为分包方,工资支付发生违约情况由工程总承包单位负责支付。

  甲乙双方对工资支付的其他约定

  第九条 甲方应按规定为乙方办理社会保险,并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后,应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤,其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。

  五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订

  第十条 乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律和安全技术操作规程。

  第十一条 乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:

  (一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

  (二)有打架斗殴、偷窃、等违法、违纪行为的;

  (三)严重失职,营私舞弊,对甲方造成重大损害的;

  (四)严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的;

  (五)被依法追究刑事责任的。

  第十二条 有下列情形之一的,乙方可以解除本合同;

  (一)在试用期内的;

  (二)甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的'手段强迫劳动的;

  (三)甲方不能提供安全的劳动条件或者按照本合同规定支付劳动报酬的。

  第十三条 变更、解除、终止、续订本合同,应在规定的时限前以书面形式通知对方,不得擅自变更、解除、终止本合同。

  六、违约责任、劳动争议处理及其它

  第十四条 甲方与乙方解除劳动合同时,应给乙方出具终止、解除劳动合同证明书。甲方解除乙方劳动合同,符合劳部发[1994]481号文件规定的,应支付经济补偿金。

  甲、乙方违法解除劳动合同,应按劳部发[1995]223号文件给对方以赔偿。

  第十五条 双方因履行本合同发生争议,应当自劳动争议发生之日起,60日内向工程所在地( 区、县)有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可直接到裁决书之日起15日向人民法院起诉。 第十六条 甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件,与劳动合同具有同等法律效力。 第十七条 本合同未尽事宜或与国家、山东省有关规定相悖的,按照有关规定执行。

  第十八条 本合同一式四份,甲乙双方各执一份,一份交工程所在地劳动部门备案,一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。

  第十九条 双方约定的其他事项。

  甲方(公章) 乙方(签字或盖章)

  签订日期: 年 月 日

工程合同 篇3

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》及有关规定,经双方协商遵循公平、诚实信用原则,签订合同,共同遵守执行。

  第一条该工程为本工程甲方以 包工包料 的全包形式包给乙方,总承包价为 人民币 元包干。

  第二条 施工准备

  一、发包方:

  1、 月 日前甲方负责协调准备施工电源、水源及进场道路,拆迁清除全部障碍物(包括架空或隐蔽的)。

  2、合同签订后2天内,提供完整的.工程要求和质量标准,以及其它有关技术资料。

  二、承包方:

  1、施工中发生质量事故,应及时报告有关各方,按规定程序进行处理。

  2、乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全不力造成事故的责任和因此发生的费用。非是乙方责任造成的事故,由责任方承担责任和有关费用。发生伤亡事故,应立即上报有关部门和通知有关各方,按主管部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件发生的费用由事故责任方承担。

  3、乙方在施工期间必须遵守甲方制订的治安保卫(门卫制度)、环境卫生以及其它有关方面的规定(纪律、制度),否则,不但应承担所发生的后果而且应承担违约责任。

  4、乙方在施工期间,严禁在施工现场打架斗殴,搞好防盗及施工现场综合治理工作,严防治安案件的发生,一旦发生应承担一切责任。

  三、本合同经双方代表签字后生效:本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇4

  甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,确保工程质量,工程进度及安全,经双方协商一致,签订本合同,以此共同遵守。

  第一条:工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  第二条:承包方式、价格及范围

  1、承包方式:包工不包料,不包辅材,包质量、安全、进度。

  2、承包单价:110隐框玻璃幕墙 /㎡,面积约 ㎡;点式玻璃采光顶 元/㎡,面积约 ㎡。

  3、范 围:贵州山桥农资产品物流配送中心外装饰图所示内容

  第三条:工程结算方式

  1、 110隐框玻璃幕墙及点式玻璃采光顶骨架制作安装完毕支付至承包总价的50%;玻璃到场安装完毕支付至承包总价的80%;玻璃打胶清洁完工,结清尾款; 结算总价根据实际完成工程量据实结算。

  2、如甲方工程款不按时支付,乙方有权停工。

  3、如甲方工程款不按时支付,因人工工资纠纷所引起的一切经济责任由甲方承担。

  第四条:工期

  1、在施工条件具备的情况下,工人进场施工开始计算工期, 年 月 日开工,至 年 月 日竣工,历时 天。

  2、在施工中如遇特殊情况,经现场监理工程签证后,工期相应顺延,并以书面形式确定顺延期限。

  第五条:工程质量

  1、工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收。乙方必须严格按照施工图纸和要求,精心组织施工,保证工程质量,并接受甲方现场管理人员的监督检查、调动和指挥。

  2、乙方在施工中保质、保量进行施工,经甲方验收后如质量达不到标准,甲方有权限期整改。

  3、乙方在施工中因质量不符合标准所造成的返工、修理或重做等其工费损失应由乙方承担。另外还应赔偿因返工、修理或重做所造成甲方原材料的损失费用。

  4、乙方参与现场施工的人员以书面形式将其姓名、身份、技术人员证件,所分担的工作通知甲方,持证上岗。

  5、乙方应服从项目管理人员、监理公司的管理。

  第六条:现场管理及安全生产

  1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理制度,严格按照安全要求进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除安全隐患,由于乙方安全措施不力,造成事故达到责任和因此而发生的费用由乙方自行承担。

  2、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻执行有关安全施工的规章制度,严格遵守操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上诉规定而发生伤亡事故,其损失由乙方自负,乙方负责现场施工的各项安全管理工作,做好安全防范,并对施工人员进行遵纪守法及现场规范管理,安全生产的教育。

  3、乙方进场后,甲方需为乙方提供住宿。乙方的日常生活,炊具自行解决,生活费由乙方承担,须保证现场清洁卫生。

  4、乙方必须在甲方的监督下,及时足额支付施工人员工资,由乙方未支付和未付足施工人员工资所引起的纠纷由乙方负责。

  5、在施工过程中,如不按安全管理违反操作规程造成的人生安全伤亡事故由乙方负责,并承担由此造成的经济损失和有关部门的罚款,因乙方原因发生火灾等事故,由乙方负责,并赔偿甲方损失。

  6、甲方须为所有进场施工人员购买意外伤害保险。

  7、乙方必须遵守甲方项目部的.规定,甲方有权按照项目部管理规定对违反规定的人员进行处罚。

  第七条:材料及设施供应

  1、本工程所需的材料,由甲方供应,乙方应在3天内书面提出用料单,交付甲方项目部。如不按期提供所用材料或因甲方原因现场不具备施工条件而造成乙方停工(达48小时),则甲方承担乙方的停工损失,按现场施工人员50元/人进行补偿。

  2、乙方设专人收领甲方到场的各种材料,妥善保管,合理利用,必须接受甲方现场监管,不得浪费。乙方进场的物资未经甲方允许,不得运出场外。

  3、乙方组织工人文明施工,重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。合理使用甲方提供或租赁的机具,如果人为损坏、丢失则照价赔偿。

  第八条:双方责任及义务

  1、甲方权利及义务

  (1)甲方有权对乙方违反合同条款内容实施处罚、经济赔偿及辞退的权利。根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。

  (2)甲方提供乙方具备本合同作业的施工现场。免费提供施工住房、用水、用电,使用机具及材料;及时提供所需建筑材料并及时到位;

  (3)甲方提供给乙方技术服务,给乙方创造施工条件,现场管理人员、监理公司对工程进度、安全施工、工程质量和合同执行监督检查,负责设计图纸问题的处理,设计变更签证;

  (4)甲方负责各部门联系,协调各班组间配合,使工程达到安全高效。

  (5)按照本合同向乙方支付工程款。

  2、乙方权利及义务

  (1)乙方有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保按时保质保量完成甲方交给的任务。

  (2)乙方在工地施工期间应节约用水、用电;

  (3)严格按照施工图及说明施工,确保工程质量,按合同规定的质量标准工期要求如期完工和交付。

  (4)乙方不得在甲方未违约的情况下擅自离场,否则,甲方有权扣发乙方工资,并可向乙方追加因此而造成的损失。

  第九条:违约责任

  1、由于乙方原因,不能按合同约定的期限交工的,每逾交付一天,则向甲方偿付违约金 元(按天计算)。

  2、由于甲方原因,不能按合同约定的期限支付工程款的,每逾支付一天,则向乙方偿付违约金 元(按天计算)。

  3、合同签订后,不经双方同意,任何一方不得随意变更或解除,若任何一方解除合同,应赔偿守约方全部经济损失。

  第十条:争议的解决方式

  合同执行过程中,如发生争议,双方协商解决,协议不成可直接向工程所在地人民法院起诉。

  其他合同为说明事项,一律按《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。

  第十一条:本合同一式两份,双方各执一份,双方以盖章签字后生效。未尽事宜,双方另行协商。

  第十二条:本合同工完帐清时,自动失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇5

  出租方:____________________________________

  地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________

  法定代表人:____________ 职务:____________

  承租方:____________________________________

  地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________

  法定代表人:____________ 职务:____________

  一、出租方根据承租方需要,同意将____ 吨载重量____ 牌汽车____ 辆租给承租方使用。

  二、承租方租用的汽车只限于工地运载____ 、____ 、____ 、____ .承租方有调度权,出租房有义务派出司机并负责行车安全、技术操作。

  三、承租主要负责对所租车辆进行维护保养,在退租时如给车辆设备造成损坏,承租方应负责修复原状或赔偿,修复期照收租金。因出租方所派司机驾驶不当造成损坏的由出租方自负;如果致使承租方不能按合同规定正常使用租赁车辆,承租方不需支付迟误期间的租金,而且出租方每天还要偿付承租方____ 元的违约金。

  四、租用期定为____ ,自____ 年____ 月____ 日起至____ 年____ 月____ 日止。承租方如果继续使用或停用应在5日前向出租方提出协商,否则按合同规定照收租费或按合同期限将车调回。

  五、租金每月为____ 元,从合同生效日起计,每月结算一次,不足一个月按一个月计算租金;承租方应在每个自然月 号提前支付下个月租金。

  六、所用燃料由承租方负责。

  七、违约责任。出租方不得擅自将车调回,否则将按租金的.双倍赔偿承租方。承租方必须按合同规定的时间和金额支付租金,每逾期一天,加罚一天的租金。

  八、其他未尽事项,由双方协商,另订附件。

  九、本合同一式____ 份,双方各执正本一份。

  出 租 方:____________(签章)

  代 表 人:____________

  ____年____月____日

  承 租 方:____________(签章)

  代 表 人:____________

  签约日期:

工程合同 篇6

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议:

  一、 工程内容及承包方式

  1、工程内容:

  2、工程安装费 万元(具体明细见附表):

  具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量

  3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。

  4、工程工期:从 年 月 日至 年 月 日。

  二、工程价款的支付方式

  5、工程价款的支付方式:

  5.1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20%

  5.2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的.75%。

  5.3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。

  5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

  三、工程管理

  6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》,及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

  7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

  8、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。

  9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。

  10、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的0.5%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。

  11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

  12、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。

  四、设备、材料供应与清理

  13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

  14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

  15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

  五、违约责任

  16、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权:①责令乙方立即停止施工,②不付乙方工程款,③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

  17、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。

  18、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。

  19、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

工程合同 篇7

  项目名称: 20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设项目勘测、设计 发包方名称(以下称为甲方):**

  设计方名称(以下称为乙方):**

  根据乐山市市中区政府采购中心招标编号SZQ-FWCG-10066公开招标结果,甲方确定乙方为市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设项目勘测、设计单位。为明确责任,协作配合,确保该设计方案编制质量,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。

  第一条 本合同依据下列法律、行政法规、部门规章和专业技术文件等签订:

  1.1 《中华人民共和国合同法》;

  1.2 《乐山市市中区天然林资源保护和退耕还林工程领导小组办公室关于认真做好巩固退耕还林成果专项规划建设的通知》(乐中天退办[20xx]1号 )、《国家发展和改革委员会等9部委关于印发巩固退耕还林成果专项规划项目管理办法的通知》(发改西部[20xx]1382号);

  1.3其他相关的行业规范、规定。

  第二条 工程概况

  2.1 工程名称:市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设项目勘测、设计

  2.2 工程地点:乐山市市中区。

  2.3 工程范围及内容:

  2.3.1 工程范围:包括**等乡镇。

  2.3.2 工程内容:市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建项目设勘测、设计

  第三条 工程进度、工程收费标准及支付方式

  3.1 工程进度要求:

  A包:20xx年巩固退耕还林成果沟渠建项目位于棉竹、牟子、青平、苏稽、临江、安谷、车子7个乡镇,规划防渗整治沟渠**公里(总投资预计**万元)。合同签订后60天内完成(不扣除节假日)。

  B包:20xx年巩固退耕还林成果沟渠建项目位于剑峰、全福、童家、悦来、普仁、安谷、九峰7个乡镇,规划防渗整治沟渠**公里(总投资预计**万元)。合同签订后120天内完成(不扣除节假日)。

  设计内容及要求:由乙方按项目的技术标准和要求自行组织勘测,根据勘察成果,并按照“因地制宜、经济合理、安全可靠”的原则编制初步设计方案(包括:设计方案、编制概算、设计图表等)。初步设计方案经审查通过后,编制技施设计方案(包括:施工图设计、施工图预算、用于施工招标的施工图和工程量清单等),并提供项目实施阶段的服务工作等,所有设计成果除提供满足需要的纸质资料外,均需提供电子版资料。

  完成时间:20xx年巩固退耕还林成果沟渠建项目勘测、设计在合同签订后60天内完成(不扣除节假日);20xx年巩固退耕还林成果沟渠建项目勘测、设计在合同签订后120天内完成(不扣除节假日)。

  3.2 合同价款及支付方式

  3.2.1 乐山市市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计采用整体合同价(含方案编制费、专家审查咨询费、评审费、施工期的设计服务费等),合同价**元(大写: 万元整),其中:A包乐山市市中区20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计采用整体合同价**元(大写: 万元整),B包乐山市市中区20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计采用整体合同价**元(大写:**万元整)。

  3.2.2 支付方式

  A包:乐山市市中区20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计。合同签订后七个工作日内预付合同价款的20%,即人民币**元(大写元整)。完成项目的勘测、设计任务,并提交经审查审定的初设、技施成果资料后支付合同价款的60%,即人民币**元(大写 元整),其余价款即人民币72000元(大写**元整)在施工期的设计服务完成后一次性付清。

  B包:乐山市市中区20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计。合同签订后七个工作日内预付合同价款的20%,即人民币**元(大写**元整)。完成项目的勘测、设计任务,并提交经审查审定的初设、技施成果资料后支付合同价款的60%,即人民币**元(大写**元整),其余价款即人民币**元(**元整)在施工期的设计服务完成后一次性付清。

  第四条 乙方向甲方提交以下成果和资料,并对其准确性和可靠性负责。

  1、《乐山市市中区20xx年××乡(镇)巩固退耕还林成果沟渠建设项目初步设计方案》(含附表和附图)。

  2、《乐山市市中区20xx年××乡(镇)巩固退耕还林成果沟渠建设项目施工设计方案》(含附表和附图)。

  3、《乐山市市中区20xx年××乡(镇)巩固退耕还林成果沟渠建设项目初步设计方案》(含附表和附图)。

  4、《乐山市市中区20xx年××乡(镇)巩固退耕还林成果沟渠建设项目施工设计方案》(含附表和附图)。

  第五条 检查验收

  编制的方案按分项目的投资规模应通过区(或市,区县)退耕办组织的专家评审委会的技术评审。(成果包括A4纸打印装订成册12套,电子文档用Word20xx编辑好、链接好的全套资料,计算表格用电子表格计算,插入Word文档后,在电子表格中修改,Word文档要能更新;图纸用CAD格式保存为CAD20xx图形。)

  第六条 双方责任

  6.1 甲方责任:

  6.1.1 甲方向乙方提供进行市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设项目勘测、设计的相关资料及文件,并提供项目区社会经济情况、项目区总体思路等相关资料,并对其准确性和可靠性负责。

  6.2 乙方责任:

  6.2.1 乙方应按国家技术规范、标准及甲方提出的设计要求和进度要求,进行市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计,按时提交质量合格的'成果,并对成果质量负责。

  6.2.2 乙方应指派专人参加由甲方组织的协调会,对甲方提供的有关文件、资料进行复核、审查,并自行组织实地勘测。

  6.2.3 乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三方泄露、转让、扩散甲方提交的图纸、档案和文件等技术经济资料。如发生以上情况,甲方有权向乙方索赔。

  6.2.4 乙方应依法履行纳税义务。

  第七条 违约责任

  7.1 在合同履行期间,甲方在乙方未违约的情况下要求终止或解除合同,乙方不退还甲方已付的设计费用,且甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费用。

  7.2 甲方应按本合同第3.2.2款规定的金额和时间向乙方支付设计费用,每逾期一天,甲方应加付乙方按本合同总价千分之二的逾期违约金;逾期超过30天以上时,乙方有权暂停履行合同,并书面通知甲方。

  7.3 乙方应按照国家现行的有关规定进行方案设计,确保设计成果质量。如因乙方的重大设计失误,造成甲方损失的,除应负责继续完善和完成设计工作外,乙方还应当赔偿甲方全部直接或间接的经济损失。乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责及时修改或补充。

  7.4 如因乙方原因引起方案编制返工,或因不可抗力以外的原因不能按照规定时限提交规划成果资料,造成损失,除应负责继续完善和完成方案编制工作外,还应视造成的损失大小依法承担相应的经济和法律责任,并免收相应受损部分的设计费用。由于乙方自身原因,延误了按本合同第

  3.1款规定的设计成果资料的交付时间,每延误一天,应减收合同总价的千分之二。

  7.5 由于甲方原因无法按第6.1.1款规定的时间提供影响初步设计方案编制进度的相关资料及文件,每延误一天,则提交设计成果资料的交付时间相应顺延。

  第八条 其他约定事项

  8.1 乙方负责自身的人员、设备等的管理和安全,若发生人员伤害、设备损毁等事故,由乙方自行承担。

  8.2 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。其中需增加编制和报批项目的设计方案,按照原采购项目的方案编制标准和要求,以及相同的费率,由甲乙双方协商,形成增加项目的补充合同,报区政府采购中心备案。

  8.3 甲方委托乙方完成的设计方案所有权、使用权以及知识产权归属甲方所有。

  8.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。非甲、乙双方的原因致使合同不能部分或全部履行时,按实际履行完成的合同项目工作量支付价款。

  8.5 本合同履行中发生争议,双方当事人应及时协商解决,也可由当地行政主管部门调解。调解不成时,双方当事人同意由乐山市市中区仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同约定仲裁机构达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。

  8.6 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要、修改的招投标文件等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  8.7 本合同自双方签章后生效,并由甲方送乐山市市中区区政府采购中心和乐山市市中区区财政局备案,于双方履行完合同规定的义务后终止。

  8.8 本合同一式拾份,正本贰份,副本捌份,双方签字盖章即生效。由甲方持正本壹份,副本伍份,乙方持正本壹份,副本叁份。