工程合同合集5篇
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编精心整理的工程合同5篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
工程合同 篇1
甲方：(发包方)
乙方：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍(承包方)
本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况
1. 装修施工地
2.工期：﹍﹍﹍﹍﹍年﹍﹍﹍﹍月﹍﹍﹍﹍日至﹍﹍﹍﹍年﹍﹍﹍月﹍﹍﹍日
第二条：材料供应的约定
1.甲方提供的材料，乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计，施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 乙方自带施工地必须工具(锥子，切割片等)，要保证安全性，良好使用性，乙方自行工具维修费和损耗费用。
第三条：关于工程质量及验收的约定
1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修施工规范》GB50210—20xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327—20xx并参照《广东省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB—35/T98》及《深圳市家庭装饰工程质量验收标准》。
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
第四条：有关安全生产和防火等的现场管理约定
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条 ：关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定
1 在工人进场后三天给部分生活费，施工中途在给予部分生活费，工程完工后全款付清。
2.乙方承包内容：
(1)水电开槽、布线、穿线、埋槽;
(2)所以水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋);
(3)水电施工地穿墙、打孔、切割;
(4)开关面板安装;
(5)后期灯具的安装。
第六条：工程结算方式，按实结算、总价结算元/平米(套内面积)。
第七条：违约责任
1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的`，每逾期一天，乙方向甲方支付 的违约金。
第七条纠纷处理方式：因工程质量双方发生争执时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决、或协商调解不成事，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
第八条：合同的变更和解除
1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出， 经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。延。
第九条：其他约定
1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺
2.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工作的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方30元/天的劳务费。
3.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题有乙方免费维修，在接到甲方通知后必须半小时内到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可预见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条：附则
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后过程不得转包。
(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
(四)水电过程保修五年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇2
发包单位：______________________________(以下称甲方)
承包单位：______________________________(以下称乙方)
经甲乙双方协商，甲方同意将_____________________工程项日，经内部劳务招标，确定由乙方承包施工，为了明确双方责任，确保工程质量，按期完成本工程的施工任务，依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》以及甲方要求，经双方充分协商，达成如下协议，双方必须共同遵守执行。
第一条、工程名称
第二条、工程地点
第三条、承包范围
所有施工中的水.电.消防及防雷系统包工包料的施工。
第四条、承包内容
1.室内排水、强弱电、避雷、预埋、安装及管网的'防腐、油漆。电梯门厅、楼梯、灯具预埋安装、防雷系统，部分预埋件。具体施工做法和内容按甲方提供的施工图纸及说明和修改通知施工。
2.材料的场内运输。
3.所有工程的临电、临水全由乙方负责安装，甲方不负责出零杂工、所用材料。
第五条、承包方式
1、包工主材及主材配件、包油漆、包辅助材料、包机械、包工具、包质量、包安全、包工期、包单价的形式进行承包。
2、包施工工具、施工电牌、电线、安全帽、水鞋、雨衣。
第六条、承包价格
1、根据上述承包内容，按建筑面积结算，以每平方米为____元。
2、甲方如需修改图纸和设计变更，价格双方协商调整。
3、付款的审批程序按甲方规定。
第七条、付款方式
1、每月结算一次，并按完成工程量的60%支付进度款，工程竣工验收后付35%，剩余5%作为二年保修金，保修期满后一个月内付清。
2、乙方收到款后，每月必须付清工人工资，并向甲方提供工资发放表。
第八条、保证金
签订合同之日向甲方支付20万元保证金，根据第一次拨款逐步给乙方退还保证金。
第九条、工期
l、按甲方的施工进度计划完成。
2、甲方需赶工期时，乙方应无条件顺从，不得以任何理由拒绝拖延工期，否则甲方有权增加人员或增加队伍进行施丁，增加人员或增加队伍所完成的工程量从乙方的总工程量中扣除。
工程合同 篇3
甲方： (以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
为了认真贯彻执行国家安全生产方针和劳动安全法规，加强对施工现场安全生产的管理，落实安全生产责任制，切实做好安全生产，文明施工，经甲、乙双方协商，对乙方承建的酉溪镇福源金城商住楼A、C栋工程，签订以下安全生产责任制合同：
一、乙方应对工人加强安全生产教育，落实到人。乙方应班前班后对所属工人进行学习和教育，熟悉安全技术操作规程，使工人牢固树立“安全第一，预防为主”，珍爱生命的思想，强化安全施工管理和监督。
二、乙方必须服从甲方现场管理人员的安排指挥。甲方有权在施工现场对各班组进行安全检查，对违反建筑安全技术操作规程的班组进行处理，直至其整改合格后方可进行下道工序施工;对施工现场发现有不安全的隐患，有权停工整顿;对违章指挥和违章作业的工人，有权给予批评教育和经济处罚。
三、乙方班组和甲方现场管理人员要向工人宣传《安全生产纪律》、《十项安全措施》、《施工现场十不准》等有关安全生产施工规定，讲解建筑安全技术操作规程，使工人高度重视“安全第一”的思想，切实做好“三宝”、“四口”、“五临边”的安全防护设施的搭设，并达到安全施工操作规范验收标准，确保安全施工顺利进行。
四、乙方在操作中，应坚守工作岗位，严禁酒后操作。工人进入施工现场，必须佩戴安全帽、禁止穿拖鞋、打赤脚、穿裙子和喇叭裤，在没有防护设备的高空必须系好安全带。乙方应对安全帽、安全带、安全网进行定期检查，不符合要求的，严禁使用;对施工现场的脚手架、防护施工、安全标示和警示牌不得擅自拆动，需要拆动的，要经工地施工、安全管理负责人同意。同时施工现场要教育工人严守安全生产纪律，对违反安全技术操作规程和安全生产纪律的`工人要严肃处理，即无安全帽的罚款20元，酒后杜绝上岗。乙方要建立健全安全生产规章制度和安全操作规程，新工人和学徒工上岗前必须进行安全技术培训，使其懂得本岗位的安全技术操作规程，坚决杜绝老弱病残人员上岗，认真落实安全员和各种工人岗位责任制;同时，施工现场负责人要亲自组织安全员和班组长在施工现场每月搞一次安全大检查，每周进行一次安全知识学习，发现问题及时整改。以上规定必须绝对严格遵守，不得有误，并严格按照《文明工地》的八条标准，搞好文明施工，向安全要效益，向安全要信誉。
五、若乙方有经济处罚的，每月兑现，在各班组结算进度款中扣出，甲方作安全教育费用处理，乙方不得以任何理由拒付。
六、此协议一式三份，甲、乙双方和现场各执一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程合同 篇4
多项选择题
1、法律关系的三个要素是( )
A、目的
B、主体
C、客体
D、内容
2、下列合同属于从合同( )
A、分包合同
B、监理合同
C、借款合同
D、担保合同
3、合法代理的条件( )
A、事先取得委托书
B、经过公证或鉴证
C、以委托人的名义
D、在委托范围内
4、当事人订立合同的程序是( )的阶段
A、要约引诱
B、要约邀请
C、要约
D、承诺
5、合同是平等主体的( )之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议
A、自然人
B、法人
C、其他组织
D、国家机关
6、当事人对合同的格式条款的理解发生争议时( )
A、应按通常的理解予以解释
B、有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的一方的解释
C、有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款的一方的解释
D、在格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
7、按照《合同法》的`规定，下列( )等内容属于各类合同一般应包括的条款
A、数量和质量的约定
B、合同担保方式
C、合同价款和支付方法
D、解决合同争议的方法
8、无效合同的确认权属于( )
A、合同当事人双方的上级
B、监理工程师
C、仲裁机构
D、人民法院
9、建设工程合同是一种( )
A、双务合同
B、有偿合同
C、诺成合同
D、要物合同
10、合同当事人订立仲裁协议的作用是( )
A、市场竞争的需要
B、仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件
C、排除了法院对纠纷的管辖
D、合同当事人均受仲裁协议的约束
11、担保法规定的担保方式有( )
A、保证
B、定金
C、抵押
D、留置权
12、公路工程施工合同解除的条件有( )
A、合同当事人协商一致
B、承包人将其工程全部转包
C、因不可抗力因素致使合同无法履行
D、发包人不按约定支付工程款使合同无法履行
13、证明合同的真实性、合法性的机关是( )
A、人民法院
B、仲裁机构
C、公证机关
D、工商行政管理部门
14、合同纠纷的处理原则是( )
A、诚实信用
B、协商为主
C、公正、公平
D、调解优先
15、合同的有效实质要件( )
A、主体合格
B、合同当事人意思表示真实
C、合同内容不违反法律和社会公共利益
D、合同标的确定和可能
16、公路工程施工合同文件主要包括( )
A、合同意向书
B、合同协议书与中标通知书
C、合同条件与工程量清单
D、技术规范与图纸
17、中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的( )分包给他人完成
A、部分非主体工作
B、全部非主体工作
C、部分非关键性工作
D、全部非关键性工作
18、依据我国《招投标法》的规定，招标分为( )
A、委托招标
B、议标
C、公开招标
D、邀请招标
19、属于以下情况之一者，资格预审申请文件无效( )
A、未按期送达的资格预审申请文件
B、未经法定代表人或其授权的代理人签字
C、未加盖投标人印章的资格预审申请文件
D、内容虚假的资格预审申请文件
20、综合评分法适用于( )
A、二级公路
B、高速公路
C、一级公路
D、技术复杂的特大桥梁、特长隧道工程
工程合同 篇5
发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
一.工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程承包内容及范围：
二.合同工期
开工日期： 年 月 日开工，如有特殊情况甲方另行通知，工期日历天数为 天。但施工天数不能超期，若超期，每超一天承包人自愿被处 元违约金；需要夜间加班施工时，承包人应按照要求在确保工程质量的前提下，服从发包人的安排。
三.质量标准
1、施工质量必须符合现行施工验收规范、施工方案及技术交底的要求，如验收不合格，必须无条件返工达到验收要求，其工料费损失由乙方承担。
2、甲方及监理提出的整改意见乙方必须无条件及时执行。
3、乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务，如有损坏，乙方必须自费修复至原状，非乙方原因损坏除外。
4、每道工序未经验收，不准进入下一道工序施工。
5、 施工完毕且工完场清后通知甲方、监理工程师组织验收，合格后才能作为付款的前提。
6、其他约定 ：
四、工程价款、结算及支付
1. 土方工程量计算方法及单价:
实方单价/M3。
运土总量按回填前实测体积计算，土方体积以土方夯实后体积计量，。夯实土1m3折合虚土1.465m3。
2. 结算及付款：
回填土工程完成后，经 监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准，30日内发包人支付给承包人全部工程款。
五、安全及文明施工要求
1.回填土施工完毕，必须做到工完场清。
2.乙方负责进场施工人员的安全教育及安全技术交底，出现安全及人员伤亡事故，一切责任由乙方负责，所发生的费用全部由乙方承担。
六、甲乙双方责任
1、甲方责任：
（1）甲方委派工程部 为现场施工代表，对工程技术、进度、质量、安全及文明施工进行监督管理。
（2）甲方负责向乙方提供临时水、电源接驳点。
（3）甲方提供垂直运输设备给乙方使用。
2、乙方责任：
（1） 所有劳保费用包含在包干单价中，甲方不另行承担。乙方自行配备安全帽、安全带等劳动保护用品。
（2）乙方承包工程范围内工作内容不得转包，发现有转包行为，立即终止合同。
（3）劳务合同一旦签定，施工过程中乙方不得以任何理由提出加价行为或中途其他原因自行停工或无故不履行合同，否则甲方有权终止合同，勒令其退场并不予结算。
（4）在现场的塔吊必须在甲方、施工方的统一指挥下提供给乙方使用。
（5）乙方必须于开工前2日内将相关的 工程施工方案、施工措施报予甲方、监理方，审核批准后，方可施工。
（6）乙方负责对现场存在的各种成品、半成品工程的保护工作，如由于乙方原因损坏，必须无条件修复，所发生的.费用全部由乙方承担。
（7）乙方必须服从甲方、施工方现场代表和监理工程师的质量监督和施工管理，并接受甲方对乙方违规施工及管理的处罚。
（10）乙方必须配合其他配套专业施工单位的工作。
（11）乙方委派 为现场管理代表，联系电话 ,负责处理施工期间的施工质量、安全、文明施工等问题。施工过程中如发现质量或安全隐患时，应立即以口头或书面形式及时通报甲方。
（12）甲方对乙方施工过程随时监督和抽查工程质量，所认定不合格的，乙方无条件返修。
七、其他事项
1、合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，甲乙双方应达成新的谅解协议，协商不成时双方同意通过诉讼途径由甲方所在地人民法院解决。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决或签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式三份，甲方 二 份，乙方 一 份，具有同等法律效力，自签字之日起生效。
【工程合同】相关文章：
工程工程合同02-11
有关工程工程合同04-14
新版工程工程合同04-23
正规工程工程合同12-13
工程合同工程合同02-21
工程合同书工程合同02-27
常用版工程工程合同04-19
建筑工程工程合同06-22
工程工程合同13篇02-19
工程工程合同(15篇)02-25