工程合同

[集合]实用的工程合同5篇

　　在人们的法律意识不断增强的社会，合同的法律效力与日俱增，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的工程合同5篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

工程合同 篇1

　　合同编号：tpy-06010100001 签定时间：20xx 年 月 日

　　甲方：__________________________乙方：

　　此合同是由甲乙双方就 标识制作项目共同制定的'，双方同意达成如下协议：

　　（一） 标识制作项目总金额为：大写：

　　（二）工程地点：

　　（三）交货时间、工期、责任、付款方式

　　2.1合同签定之日起，乙方与200 年 月 日安装完成，如有特殊情况(或不可抗拒原因)工期可以往后顺延。

　　2.2付款方式：合同签定之日予付总造价30%定金计： 。（小写： ），安装完后，余款总造价70%计： ，（小写： ）5日内一次付清，以上付款为现金或支票支付。

　　2.3责任：甲方须保证、协调因此施工场地的水、路、电畅通。如因此原因让乙方不能按时完工, 乙方不付任何责任。如因款项不到位让乙方不能按时完工, 乙方不付任何责任.

　　（四）质保期：标识自安装完之日起，质保180天。如发现质量问题（人为、不可抗拒原因除外）乙方负责及时排除。

　　（五）质量保证及验收标准以乙方的文件内容（附予算单）为准。

　　（六）争议解决：

　　因执行本合同所发生的争议，由签约双方友好协商解决，如双方经协商后仍不能解决时，可依法向乙方所在人民法院提起诉讼。

　　此合同一式两份，签约双方各持一份。

　　甲方代表签字： 乙方代表签字：

　　日期： 日期：

　　盖章： 盖章：

工程合同 篇2

　　发包方（甲方）：法定代表人：承包方（乙方）：法定代表人：风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　一、工程地点：

　　二、工程装饰装修面积：

　　三、工程范围：

　　1、承包范围：室内各厅房的天、地、墙装潢、门及门锁等；约定的由乙方设计的室内各种柜、台面、洁具、灯具等。

　　2、非承包范围：

　　2-1、电器类：全场空调、电视、电脑、音箱、点歌系统、控制面板、频闪、花灯、台灯、落地灯；

　　2-2、家具类：沙发、软包凳、茶几等可移动家具类；2-

　　3、装饰类：全场装饰画、油画、装饰物、花草、纱幔、窗帘、摆件台、装饰柜、珠帘、雕像、字牌、台牌、门牌、指示牌、消防指示牌等；2-

　　4、弱电系统类：全场呼叫系统、录像监控系统、程控电话系统、网络系统等；2-

　　5、现代消防系统及普消设施、清风系统、强排烟系统等；2-

　　6、强弱电布线类：主电源布线、中央空调电源布线、强排烟布线、清风布线、呼叫系统、监控系统、程控电话系统、闭路电视系统、网络系统布线；2-

　　7、厨房设备设施及烟道；2-

　　8、用品类：酒店用品及设施设备、酒具果盘、烟缸等；2-

　　9、所有行政职能部门的报建、报检及费用；2-

　　10、施工期间的用水、用电及费用；2-1

　　1、其它约定项目：如防盗门、卷帘门、防护栏、防火门、电梯（电梯基础设施）。

　　四、承包方式：乙方包工、包料。

　　五、工程期限及保修期：风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　1、开工日期________年____月____日。竣工日期________年____月____日。总日历工期天数________天。

　　2、甲方要求乙方提前竣工的，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取措施的费用，同时每提前一天支付乙方赶工费_______元。

　　六、工程款和报价单工程价款：本合同工程造价为（人民币）_________元。

　　第二条 工程监理若本工程实行工程监理，甲方应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

　　第三条 双方指派人员

　　1、甲方指派______为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督，办理验收、变更、登记手续和甲方授权的其他事宜。

　　2、乙方指派_____为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，在乙方授权范围内处理本工程相关事宜。

　　3、任何乙方更换指派代表，应当以书面方式通知对方。

　　第四条 甲方工作

　　1、开工____日前，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。

　　2、开工____日前，要为乙方入场施工创造条件腾空房间，清除影响施工的障碍物，以不影响施工为原则。对只能部分腾空房屋所滞留的家具、陈X等采取保护措施。

　　3、向乙方提供施工期间的水、电、气及电讯设备，说明注意事项并承担相应费用。

　　4、办理施工所涉及的消防、环保、建委、税收等各种申请、批准等手续，并承担相关费用及税费。

　　5、遵守物业管理部门的各项规章制定，负责处理因施工带来的扰民问题及邻里关系。

　　6、负责保护好周围的建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

　　7、不得有下列行为：

　　（1）随意改动房屋主体和承重结构，如确需折改原建筑结构、设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

　　（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。

　　（3）在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

　　（4）破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。

　　（5）强令乙方违章作业施工的其他行为。

　　第五条 工程变更

　　1、在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期的根据。

　　2、甲方私自与工地施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方自负，给乙方造成损失，延误工期的，并应赔偿乙方损失。

　　第六条 材料供应风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　1、按照合同附表，由甲方提供的材料设备，应为符合设计和国家标准要求的合格产品，并应按施工进度计划及时供应到现场，并事先通知乙方，双方对所供应材料的数量及外观进行共同验收合格后使用。

　　2、由乙方提供的材料、设备，必须与所供的材料明细表中的品种、规格、型号、品种、等级、质量、计量标准及数量相符，经甲方签字认可后再行使用。

　　3、材料验收合格的标准：

　　4、材料验收质量异议：如一方对对方提供的材料持有异议需要进行复检的，检测费用由其先行垫付；材料经检测确实不合格的，检测费用则最终由对方承担。

　　第七条 工期延误对以下原因造成竣工的日期延误，工期应当顺延：

　　（1）甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；

　　（2）甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的；

　　（3）因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　（4）因甲方责任造成工期延误的其他情况。

　　第八条 质量标准风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　1、本工程执行的质量标准：施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰公共场合施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制定的`施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　2、在竣工验收时双方对工程质量发生争议时，应当申请由相关行政主管部门认可的专业机构予以认定；认证过程支出的相关费用由申请方垫付，并最终由责任方承担。

　　第九条 工程验收及质量保修期

　　1、工程验收分隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收三部分：

　　（1）隐蔽工程和中间验收：应由甲、乙双方及时办理，以便进入下道工序施工，甲方如不能按通知时间到现场视为验收合格。

　　（2）竣工验收：工程全部结束后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知后____日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方因故不能验收，应在收到验收通知后当日内以书面形式通知乙方，另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用，验收合格签字后，结清工程余款，工程保修单即行生效。甲方另定的验收时间不得超过竣工后7个工作日，否则视为承认工程产品竣工验收合格。

　　2、双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

　　3、双方未办理验收手续，甲方不得入住或经营使用，如甲方擅自使用视同验收合格，甲方不得以未在验收资料上签字认可为由拒绝乙方后期工程款项的收取，否则由此而造成的损失由甲方承担。

　　第十条 工程款支付方式

　　1、合同签字生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款：

　　（1）工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算单，并将有关资料送交甲方，甲方在收到资料三天内审核完毕，如无异议视为同意并支付工程尾款。甲方应在审核完毕____日内付清合同约定的款项，否则乙方有权采取措施以甲方财产抵扣相应工程款。

　　（2）在工程价格（合同总价）中对应缴纳的税费，甲方从合同总价款中已扣除，由乙方委托甲方缴纳税费，（由甲方代扣、代办税费）乙方不再承担任何税费，由此产生的税费以及相关责任由甲方承担。

　　第十一条 违约责任风险提示：明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　1、一方当事人未按约定履行合同义务或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔给对方造成的直接经济损失。

　　2、甲方责任

　　（1）因甲方原因造成乙方不能进场施工，乙方有权单方解除合同。甲方应在收到乙方解除合同通知书之日起____日内，做出答复，并承担经济损失。

　　（2）因甲方未按规定的时间、要求提供材料、设备及安装（如空调预埋、消防管道预埋），造成延期开工或中途停工，甲方应赔偿乙方停窝工损失。按照每日_____元计算。

　　（3）由于甲方提供的材料、设备质量的规格差异、安装差异，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影响工程质量或造成损失，其返工费用由甲方承担。

　　（4）甲方未按合同约定期限支付每期工程款，每延误____日，应当向乙方支付迟延部分工程款的违约金。若因此造成工程停工、窝工等延误工期和损失，由甲方承担责任。

　　（5）工程未经验收，甲方提前使用造成质量问题或损坏，由甲方承担责任。

　　第十二条 争议解决方式本合同在履行过程中产生的争议，由当事人双方协商解决，如协商不成的，按以下第_____种方式解决争议。

　　1、提交_____仲裁委员会仲裁。

　　2、向原告方住所地人民法院提起诉讼。

　　第十三条 其他

　　1、本合同和补充合同具有同等法律效力。

　　2、因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应当本着公平原则协商解决。

　　3、本合同一式_______份，双方各执______份。

　　甲方：法定代表人：________年____月____日

　　乙方：法定代表人：________年____月____日

工程合同 篇3

　　第一部分 协 议 书

　　发包人：(全称)*******［以下简称甲方］

　　承包人：(全称)******** ［以下简称乙方］

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：************

　　工程地点：************

　　工程规模：************

　　工程立项批准或核准、备案文号：

　　资金来源：政府投资

　　二、工程承包范围 *******************************************************

　　三、合同工期

　　开工日期：****年**月 * 日

　　竣工日期：****年**月 ** 日

　　合同工期总日历天数： ** 天。

　　四、工程质量

　　工程质量标准：*********************************************

　　五、合同价款

　　合同价款：

　　(大写)：(人民币) ************ 元；

　　(小写)：**************** 元。

　　其中：安全防护、文明施工措施费：

　　(大写)：*************** 元；

　　(小写)： **************元。

　　其它约定：*********************

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第2.1款赋予的规定一致。

　　七、发包人承诺

　　发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的'款项，履行本合同所约定的全部义务。

　　八、承包人承诺

　　承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

　　九、合同生效

　　本合同订立时间： **** 年** 月 *** 日

　　本合同订立地点：******

　　双方约定本合同 *********** 生效。

　　十、合同备案

　　本合同生效后必须送 ***************备案。

　　发包人：(公章) 承包人：(公章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

工程合同 篇4

　　建筑单位：_______施工单位：_______工程项目：_______

　　电话：___________电话：___________工程地址：_______

　　一、工程项目及施工期限：__________________________。

　　二、工程总造价：______________(大写)

　　三、质量标准：依照本工程施工详图施工，说明书及验收技术规范办理，施工中双方应做好隐蔽工程，分项工程竣工工程的验收工作，如因施工上造成不合质量要求而发生返工费用，乙方包工包料由乙方负责，甲供材料造成的由甲方负责。

　　四、材料供应：乙方包工包料由乙方自行采购，甲供材料由甲方负责采购到场，并由乙方认可，由甲方支付材料总价，乙方应按合同的约定及安全文明施工。

　　五、其它事项

　　1、甲方在开工前应办好各项施工准备手续，做到施工现场路通、电通、水通。

　　2、施工途中甲方提出工程变更，应有有关部门批准。并由甲方签发变更通知书。变更造成的`增加工程及损失由甲方负责。

　　3、由甲方原因造成工期延误由甲方负责，乙方造成的由乙方负责。

　　4、本工程设计、预算如有增列项目或差错，在本合同有效期内审合修正，竣工结算时以工程决算为准。

　　六、本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，本合同经双方签订盖章生效，至工程验收合格、款项结清后失效，本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　建设单位(甲方)盖章：______________

　　施工单位(乙方)盖章：______________

　　_____________年_______月_______日

工程合同 篇5

　　甲方：

　　法定代表人：

　　通讯地址：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　通讯地址：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就________招标代理事项协商一致，订立本合同。

　　一、代理业务的内容、形式

　　1、甲方委托乙方组织建设工程招标活动。

　　2、工程概况：_________________________。

　　3、本次招标范围：

　　（1）招标代理的内容：填写申请表格，编制招标文件（包括编制资格预审文件）；审查投标人资格；组织投标人踏勘现场和答疑；组织开标、评标、定标；提供招标前期咨询等业务。

　　（2）招标代理的形式：______________________。

　　二、工作条件和协作事项

　　1、建设工程规划临时许可证、建设项目资金来源证明等。

　　2、委托方提供能够满足施工，标价计算要求的施工图纸及技术资料；或者经符合资质条件的工程造价咨询机构编制的建设项目投资预概算。

　　3、乙方代理过程中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，按照有关程序规定进行，接受招标监督管理部门的监督。

　　4、委托代理人在签订本合同时，应出具委托证书。

　　三、委托期限

　　本合同自签订之日起执行，中标通知书签发后自行废止。

　　四、费用支付方式及日期

　　1、本工程造价为人民币____元（大写），收取代理费用合计人民币____元（大写）。付款方式为____（现金或转账），代理费用应在开标前全部付清。代理费用不包含编制标底的费用、资格预审及评标专家费用。

　　2、投标单位购买标书每份工本费计人民币____元（大写），所得归乙方。

　　五、委托人的权利

　　1、委托人有权参与招投标的有关活动。

　　2、委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况。

　　3、委托人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。

　　4、委托人有权确定代理人的具体工作内容。

　　5、如委托人或建设行政主管部门发现代理人在代理活动中违反有关的法律、法规或建设程序并经确认，委托人有权要求代理人纠正，直至中止合同。

　　六、委托人的义务和责任

　　1、委托人在代理人开展招标代理业务之前应按照有关规定办全本项目招标所需的有关审批手续，使招标工作具备条件。

　　2、委托人应当向代理人及时、无偿、真实、详细的提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料（如建设批文、资金证明、地质勘察资料、施工图纸等）。

　　3、对代理人提出的书面要求，委托人应当在____日内做出书面答复，如因此造成的时间延长由委托人负责。

　　4、在合同履行期间，委派熟悉业务、知晓法律法规、工作认真负责的____作为委托人的代表，配合代理人工作。

　　5、委托代理咨询项目中如内容、时间等有重大调整，委托人应当书面提前____日通知代理人，以便调整相应的.工作安排，如因此造成的时间延长由委托人负责。

　　6、委托人不得泄露依法应当保密的任何信息。

　　7、在法律规定的时限内签订工程合同，并在签订合同后提交招投标监管机构备案。

　　8、承担由于自己过失造成代理人的经济损失。

　　9、委托方及其工作人员，不得以任何形式向代理人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其它礼物；不得在代理人报销应由个人支付的费用。

　　10、委托人应当完成的其它工作。

　　七、代理人的权利

　　1、有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门有关规定的人为干预。

　　2、依据国家有关法律法规的规定，在授权范围内办理委托项目的招标工作。

　　3、有权建议更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员。

　　4、如委托人的某些条件和要求不符合现行的法律、法规或程序，代理人可以建议委托人进行修改。拒不修改的，代理人有权单方面终止履行合同。

　　5、除发包方案、中标通知书及招投标情况书面报告由委托人盖章签字，中标通知书再加盖代理人公章外，自拟定发包方案至提交招投标情况书面报告所形成的资料、文件均只需由代理人盖章签字。

　　八、代理人的义务和责任

　　1、按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动。

　　2、在委托授权范围内为委托方提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方。

　　3、有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作。

　　4、代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避。

　　5、在代理活动中不得泄露依法应当保密的任何信息。

　　6、对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责。

　　7、代理人成立招标代理项目组，并任命____为项目组组长，负责该项目招标代理工作。

　　8、因代理人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程招标代理服务费总额（除去税金）。

　　9、因不可抗力导致代理合同不能全部或部分履行，代理人不承担责任。

　　10、代理人不得采用行贿、给予其他利益或者诋毁他人等不正当手段进行竞争。

　　九、违约和争议的解决

　　1、由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　2、由于违约造成第三方损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。

　　3、委托人与代理人在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关主管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可向合同签订地法院提起诉讼。

　　十、其它

　　1、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式___份，甲方___份，乙方___份，报招标管理机构___份，具有同等效力。

　　委托方（甲方）：

　　法定代表人（签章）：

　　签订日期：___年___月___日

　　代理方（乙方）：

　　法定代表人（签章）：

　　开户银行：

　　银行账号：

　　签订日期：___年___月___日

【工程合同】相关文章：

工程工程合同02-11

正规工程工程合同12-13

有关工程工程合同04-14

新版工程工程合同04-23

工程合同书工程合同02-27

工程合同工程合同02-21

工程工程合同13篇02-19

工程工程合同(15篇)02-25

工程土方工程合同02-24

工程工程合同15篇02-24