工程施工安装合同
在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的地位越来越不容忽视，签订合同能够较为有效的约束违约行为。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的工程施工安装合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
工程施工安装合同1
发包方(甲方)：__________
承包方(乙方)：__________
签订地点：__________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包方、承包方双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称：__________
工程地点：__________
第二条 合同工期
合同工期总日历天数： 天。开工时间：____年____月____日;竣工时间：____年____月____日。(开工时间以甲方通知为准)不含南宁供电局停电接火时间。
如遇雨天、不可抗拒原因以及由于设计变更造成工期增加或发包方负责的土建工程项目未能交付使用等原因工期则顺延。
第三条 合同价款与承包方式
1、合同金额(含税)：人民币：_____ )。
2、承包方式： 包工，包安装含辅材材料。
3、开具增值税专用发票9%。
第四条 合同价款调整
1、 因设计变更修改﹑签证﹑增加工程量，双方进行合同总价调整。计算口径按合同原概、预算计取标准。
2、如发生以下情况，双方协商解决：
(1) 国家计划重大调整。
(2) 不可抗拒的自然灾害。
除此之外，不进行合同总价调整。
第五条 工程款的支付
1、 工程款支付方式：转账。
第六条 工程质量与验收
以国家颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，达到电力部颁的工程质量检验及评定的合格条件。并接受发包方的.现场监督与检查。
第七条 安全施工
1、承包方在工程施工中要严格执行电力建设安全施工管理的有关规定，承担《安全生产工作规定》所明确的组织、协调、监督责任，认真采取安全防护措施严防事故发生。
2、在施工过程中，应严格按电力行业安全作业要求采取严格的安全保护措施，做到安全施工、文明施工，承担因违反《安全生产工作规定》而造成事故一切责任。
第八条 设计变更
1、承包方执行电力建设施工及验收技术规定、建设工程施工技术有关管理的规定，严格按照施工图纸施工，发现设计差错缺漏不得将错就错或擅自修改，应及时向发包方代表和设计单位提出变更设计申请。
2、发包方对原设计进行变更或同意承包方的变更设计申请，应送原设计单位审查、修改、补充，取得相应的图纸、说明，对于较大或重大设计变更应取得有关部门批准。
3、设计变更内容：
(1)工程量增减;
(2)取消或增加某一项目;
(3)杆塔及基础形式变化;
(4)线路长度增减等。
4、由于发包方原因的重大设计变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方承担，延误的工期相应顺延。
第九条 竣工结算
1、工程款结算
自签订合同日三个工作日内，预付合同造价总额50%款，即人民币： ;待工程俊工后3个工作日内支付工程总额30%款，即人民币： ;验收合格通电一个月内付清工程总额20%款，即人民币： ;付清合同款7个工作日内开出发票。
第十条 材料设备供应
1、发包方或承包方应根据设计和规范要求采购工程需要材料、设备或配制加工非标准设备，必须有产品质量合格证书，并且满足南宁供电局有关技术规范要求，具备广西电网投标资质合格供应商范围。
2、由承包方采购的设备、材料与设计和规范要求不符，发包方代表拒绝验收，由承包方重新采购符合要求的物资，承担由此发生的费用，工期不能顺延。
3、由发包方采购的设备、材料与设计和规范要求不符、不满足南宁供电局有关技术规范要求或不具备广西电网投标资质合格供应商范围，承包方可以拒绝安装，由发包方重新采购符合要求的物资，并承担由此发生的费用，工期顺延。如发包方不更换不符合要求的物资，承包方有权终止本合同，发包方承担违约责任。
第十一条 双方责任
发包方责任
1、负责办理该工程的申报手续、供电行政收费、有关城建开挖、恢复报批手续及相关费用。
2、经供电局有关部门会审同意的设计图纸及施工方案如有变更，由发包方与供电局有关部门协商解决。
3、施工期间，发包方应派工程负责人到现场以便联系工作。工程范围内的供电线路因工程施工需要，则要服从停送电的安排。
4、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
5、负责在承包方递交工程联系单或其它工程资料三个工作日内完成会签工作，超出以上时限的作甲方默认处理。
6、不按合同规定拨付工程款，工期顺延，发包方应补偿承包方因此遭受的损失。
7、发包方自行采购的材料和设备，安装后影响到电网运行的，后果由发包方承担。
承包方责任
1、承包方要认真执行电力建设施工及验收的技术规定、建设工程技术管理有关规定，严格按照经供电局有关部门会审同意的方案施工，发现设计错漏不得将错就错或擅自修改，应及时向发包方提出变更设计申请。
2、保证按照国家有关规定及施工图纸要求进行施工，工程验收质量不合格者，其返工所需一切费用均由承包方负责。
3、 负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护，负责施工场地清洁。
4、因承包方原因造成工期延误或验收不合格而延误的，每延迟一天，承包方按合同总造价的万分之四支付违约金给发包方。
5、配合发包方办理停电接火手续。
工程保修
1、保修期限：一年(由工程验收合格送电运行24小时后算起)。
2、保修范围：承包方承建的全部工程内容。(发包方采购的设备除外)
第十二条 不可抗拒力
参照执行《建设工程施工合同(__)》第二部分通用条款第十一条其他中第39款。
第十三条 合同文件
合同文件组成应包括以下部分：
1、本合同文本;
2、施工委托书;
合同争议及解决
合同执行过程中如有争议，双方本着友好协商的原则进行解决。经双方协商不成，向南宁仲裁委员会申请仲裁解决。
第十四条 其他
为保证施工顺利进行，除上述条款外，发包方、承包方双方应对整个工程施工中，遇到的任何问题应互相协商解决，以便工程顺利完成。
第十五条 合同生效及终止
本合同自发包方、承包方双方签字盖章之日起生效，至工程竣工交验收，保修期满自然失效。
合同份数：本合同一式4份，甲方2份，乙方2份。
发包方：__________ 承包方：__________
法定代表人：__________ 法定代表人：__________
代理人：__________ 代理人：__________
开户银行：__________ 开户银行：__________
南宁长堽东路支行
帐 号：__________ 帐 号：__________
地 址：__________ 地 址：__________
电 话：__________ 电 话：__________
日 期：__________ 日 期：__________
工程施工安装合同2
甲方：_________________(以下简称甲方)
乙方：_________________(以下简称乙方)
为了本次安装工程能做到规范施工，确保质量。经甲、乙双方协商同意，将其安装相关事宜订立如下合同，以资共同信守。
1、工程概况及工程范围
1、工程名称：_________________
2、工程地点：_________________
3、承包范围：_________________供水管道材料、配件、土方开挖、安装工程。
2、工程合同造价
合同价款含材料、配件、安装、税金等合计人民币：_________________
(￥元)，详见工料清单。
3、合同工期
本工程自________年____月____日至________年____月____日，共计_________天。
4、质量要求：_________________
确保安装维修项目管道、配件、水表不漏水，土方开挖当日清理保洁，开挖恢复按实际开挖前现状要求恢复原样，并清理好施工现场。
5、付款方式
合同签订后7日内预付60%工程款，剩余40%工程款待甲方验收合格后一次性付清给乙方。
6、以上各条甲乙双方必须共同信守，如出现违约方，约定赔付对方违约金贰万元人民币。
7、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
8、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份。
甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
委托代理人：_________________委托代理人：_________________
日期：________年____月____日 日期：________年____月____日
工程施工安装合同3
甲方：___________
合同编号：___________
乙方：___________
签订日期：____年____月____日
本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》（以下简称原合同）的补充合同。
现临时水敷设线路按照现场条件需要约____米。原预算长度为____米，由于现场3台桩机施工，原____mm2临时电线路（配电箱）负荷不够，需更换____mm2临时电线路及配电柜（____x____x____mm），遵循自愿、平等、公平和诚实信用的`原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。对临时水结算方式以补充说明：
一、临时电工程增补费用：
更换BLVV—____mm2电缆____m/条x4条=____m。增补费用____元/m。计____元。
更换配电柜（____x____x____mm）____台增补费用____元。增补费用合计____元（大写：____）。
二、本协议签订后工期按主合同执行。
三、其它：按订立的主合同执行。
备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地法院诉讼解决。
甲方：___________
法人（代表）：___________
日期：____年____月____日
乙方：___________
法人（代表）：___________
日期：____年____月____日
【工程施工安装合同】相关文章：
安装工程施工合同02-27
消防安装工程施工合同03-02
水电安装工程施工合同04-09
建筑安装工程施工合同01-15
空调安装合同安装空调的合同08-31
安装的合同01-14
【精选】安装合同08-30
(精选)安装合同08-27
安装合同【精选】08-30