当前位置:9136范文网>实用文档>合同>委托试验合同

委托试验合同

时间:2023-11-28 10:55:55 合同 我要投稿

(精华)委托试验合同15篇

  在不断进步的社会中,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同也是非常有必要的行为。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是小编精心整理的委托试验合同,欢迎大家分享。

(精华)委托试验合同15篇

委托试验合同1

  甲方(委 托 人):

  乙方(检测机构):

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的`原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。

  第一条:工程概况

  1.1工程名称:

  1.2工程地点:

  1.3结构类型:

  1.4监督单位:

  1.5开工日期:20_-4-1

  1.6其它:

  第二条:检测项目

  甲方委托乙方的检测项目:

  原材料检测 □压实度检测 □弯沉检测

  砼、砂浆强度检测 □砂浆配比试验 □砼配比试验

  其它:

  第九条 争议的解决方式

  双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向

  当地法院进行起诉。

  第十条 附则

  本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

委托试验合同2

  甲方(委托人):

  乙方(检测机构):

  检测机构编号:

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《北京市建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的.原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。

  第一条:工程概况

  1.1工程名称:

  1.2工程地点:

  1.3结构类型:

  1.4监督单位:

  1.5开工日期:

  1.6其它:

  第二条:检测项目

  甲方委托乙方的检测项目:

  见证取样检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测□钢结构工程检测□建筑幕墙工程检测□室内环境检测□其它:

  第九条争议的解决方式

  双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向

  当地法院进行起诉。

  第十条附则

  本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。

  甲方:(盖章)甲方:(盖章)住所:住所:

  法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:

  开户银行:开户银行:账号:账号:

  邮政编码:邮政编码:单位电话:单位电话:

  传真:传真:联系人:联系人:

  联系人手机:联系人手机:

  合同订立时间:___年___月___日合同订立地点:

委托试验合同3

  甲方:____________

  乙方:____________

  一、试验内容

  由甲方委托乙方完成对____工程__标所包含的相关试验检测工作。

  二、试验检测条款

  1、乙方按照甲方的要求建立工地试验室,试验检测参数依据成立该项目工地试验室所属地行业监管部门备案文件为准,乙方仅对甲方现有投标文件中合同约定的试验检测频率要求进行测试,出具检验报告,乙方对甲方的相关检测信息确认无误后、应在对外承诺的检验周期内出具准确可靠的试验检测报告。

  2、乙方负责对甲方的样品进行留样,以保证测试结果的'复验、追溯、样品保存期为一个月。

  3、乙方未经甲方允许,不得将对方有关试验检测资料向第三方透露。

  4、该协议有效期以签订的日期当日起生效,不符合相关试验检测规范的样品,可采取拒收及不出具相关试验检测报告的形式,予以处理。

  三、违约责任及赔偿

  如果在协议有效期内,甲、乙双方未能履约本协议之规定,应按照《合同法》和《民法通则》的规定承担一定的违约责任。

  四、其他

  本协议一式两份,双方各执一份。

  五、未尽事宜

  本协议书未尽事宜由双方协商解决。

  甲方(盖章):________________

  代表签字:________________

  日期:________________

  乙方(盖章):________________

  代表签字:________________

  日期:________________

委托试验合同4

  委托方:______以下简称甲方)

  服务方:________(以下简称乙方)

  项目名称:__________

  __年__月__日

  根据建设部《建设工程质量监测管理办法》、省建设厅《山东省建设工程检测管理规定》,乙方受甲方委托,对甲方的工程材料来样及其他专项建筑实体工程进行检测。乙方根据有关规范和甲方的检测要求,予以科学、公正、准确、高效地进行检测,并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任,双方经友好磋商,就相关事宜达成如下协议:

  一、工程概况

  工程地址:__________

  施工单位项目负责人:__________

  联系电话:__________

  建设单位:__________

  建设单位项目负责人:联系电话:监理单位:项目总监:联系电话:建设(监理)单位见证员:联系电话:_____送样员:杨荣花联系电话: 15336356106报建面积:(平方米)

  二、检测服务范围及时间

  1、见证取样检测:

  (1)、水泥物理力学性能检测;

  (2)、钢筋(含焊接及及机械连接)力学性能检测;

  (3)、建筑用砂常规检测;

  (4)、建筑用卵石、碎石常规检测:

  (5)、砼强度检测;

  (6)、砂浆强度检测;

  (7)、简易土工试验;

  (8)、混凝土掺加剂检验

  2、主体结构检测

  (1)、混凝土、砂浆、砌体强度现场检测;

  (2)、钢筋保护层厚度检测;

  (3)、混凝土预制构件结构性能检测;

  (4)、后置埋件的力学性能检测。

  3、其他茌平县建设工程质量检测站通过计量认证的检测项目。

  4、检测完成时间:无特殊原因在承诺期限内完成检测任务,因其他不可抗拒原因造成检测推迟的由乙方通知甲方,双方共同协商确定检测时间。

  三、检测项目及方法

  按照“检测委托书”中的项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法,甲方必须在甲方前向乙方递交检验委托书。

  四、检测费用

  检测费用按茌平县人民政府收费管理办公室颁发的`《茌平县建设工程质量检测站收费许可证标准》(证号:371523210701)规定执行,标准未明确规定单价的项目费用双方协商确定。付款方式如下:

  每次委托按实收取□记账形式

  五、相关权利与义务

  甲方义务:

  1、工程开工后,凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。

  2、定期与乙方确认工程进度,并根据付款条件支付相应检测费用。

  甲方权利:

  1、对在建工程的各类检测数据有知情权,协商执行过程,可随时查询。

  2、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。

  3、在检验过程中,若甲方对乙方检验人员或工作程序等有意见,可向乙方提出申诉。

  乙方义务:

  1、根据相关标准及甲方要求,在承诺期限内完成检测任务,提供检测报告。

  2、对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不足设计要求等),及时向甲方通报。

  3、做好相关服务工作,特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目),分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包(费用另计)。

  4、提供检测咨询服务,指导甲方抽样送检工作。乙方权利:根据相应服务内容收取检测费用。

  六、检测标准

  1、甲方明确检测标准(可以是国家标准、行业标准或企业标准)情况下,按甲方指定标准进行检测。

  2、甲方未明确检测标准,按工程施工验收规定的标准执行。

  3、各类标准执行优先等级:国家标准>行业标准>企业标准。

  七、甲、乙双方按照上述条款履约合同,如其中一方违约合同,另一方有权终止合同或提请合同管理机关行政调解;本委托书一式两份,甲、乙双方签字后生效;

  八、本委托书一式两份,甲、乙双方签字后生效。

  九、补充说明:

  甲方(签字盖章):

  乙方(签字盖章):

  法定代表人:

  法定代表人:

  联系电话:

  联系电话:

  传真:

  地址:

  传真:

  地址:

  建设工程见证人员授权书

  茌平县建设工程质量监督站:

  根据《山东省建设工程质量监测管理规定》的要求,现授权下列人员对茌平县安康小区廉租房18#楼工程施工过程中建筑材料取样送检实施见证:

  以上见证人员对本工程见证取样送检试验的代表性和真实性负责。

  建设单位(章):

  监理单位(章):

  __年__月__日

委托试验合同5

  甲方:_________

  乙方:_________

  根据甲方公路工程建设的需要,甲方委托乙方作为母体建立工地试验室,负责本工程自检试验检测工作。结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程检测质量,经甲方、乙方协商一致,签订本协议。

  一、工程概况

  工程名称:_________

  工程地点:_________

  二、基本事项

  甲方在乙方的授权范围内对上述工程项目的材料质量、工程内容中涉及的相关试验进行检测,并向乙方支付管理费用。乙方依据国家现行有关标准向甲方提供检测技术管理。

  三、双方责任和义务

  (一)甲方的责任和义务

  1、甲方工地试验室应在授权范围内开展试验检测工作,认真执行各项试验检测规程和技术标准,保证试验检测数据及资料的完整性、可靠性和准确性。

  2、甲方试验室的'授权负责人应严格遵守丽水市丽州工程试验检测有限公司的管理制度,接受乙方的检查、指导与监督。

  (二)乙方的责任和义务

  1、工地试验室应严格按照现行的国家和行业标准、规范、规程独立开展检测工作,保证试验检测数据、公正、准确。

  2、工地试验室是以乙方为母体而建立的,所有检测行为均代表乙方进行,对本工程质量负责。

  四、本协议一式两份,双方签字盖章后生效,双方就协议事项履行完毕后,协议自然失效。

  甲方:_________

  乙方:_________

委托试验合同6

  委托单位:(以下简称甲方)

  施工单位:(以下简称乙方)

  甲方近期施工任务重,无法及时完成施工临时用电工程电气工作,特请乙方对该工程进行电气试验。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方充分协商,同意签订本合同。

  第一条:工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  4、工程工期:本工程定

  第二条:工程承包范围及决算依据

  1、工作范围:电压等级为1kV以上及35kV以下,高压开关柜、变压器、电缆等配电设施

  2、工程结算依据:

  本工程预算、结算根据:费用构成及计算标准:①闽建筑〔20xx〕103号关于颁发《全国统一安装工程定额福建省单位估价汇总表》(20xx版)的通知;②建设工程人工预算单价:根据闽建筑[20xx]15号文件《关于调整建设工程人工预算单价的通知》;③定额采用:《第二册·电气设备安装工程》、《福建省建筑安装工程费用定额》(20xx版)及闽建筑〔20xx4号文件福建安全文明施工取费标准和使用方法的通知。

  3、决算方式:采取以预算代结算方式结算。

  第三条:工程款拨付及结算

  1、在合同签订之日起的.二天内,甲方向乙方支付调试贰仟伍百零叁元整(小写)¥:2503。0元,一次性付清。

  2、乙方收到测试费及甲方提供了具备试验条件并书面通知乙方后,在七个工作日内完成试验。

  3、甲方负责试验人员、设备及器具的车辆运输及现场试验配合工作。

  第四条:纠纷解决办法

  本合同未尽之处,可参照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规并由双方协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等的效力。协商不成时,可向合同签订人民法院提请讼诉。

  第五条:本合同壹式肆份,甲方持壹份,乙方持叁份。

  甲方:(盖章)乙方:(盖章)

  法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)

  委托代理人:委托代理人:

  开户银行:账户名称:

  帐号:开户银行:

委托试验合同7

  甲方:

  乙方:

  X公司(以下简称“甲方”)为合法的药品生产企业。X有限公司(以下简称“乙方”)为合法的药品临床试验验证代理公司。依据《中华人民共和国合同法》、就甲方委托乙方完成中药保护延长保护期的临床试验研究、临床试验组织,临床试验资料完善整理、临床试验总结提供相关的技术服务,双方经过平等协商,在真实、充分表达意愿的基础上,达成以下协议,并由双方共同恪守。

  一、双方承担的责任和义务:

  (一)甲方责任和义务:

  1、在本合同签订后一周内,向乙方提供开展临床试验工作必须提供的甲方营业执照、生产许可证、GMP证书、药品批件、质量标准、药品、产品物价单、药品检验报告共8个文件,并保证以上资料的真实性,且符合国家中保审评要求。

  2、根据临床试验方案向乙方(按照方案规定数量)无偿提供合格的临床试验用药品

  3、按合同规定的付款方式,向乙方支付研究经费。

  4、根据临床试验进度,甲方定期向乙方派出监察员监察临床相关工作。

  5、甲方保存抗感胶囊中药保护延长保护期的临床研究相关资料以及临床研究所有的合法文件和原始记录。

  (二)乙方责任和义务:

  根据《药物临床试验质量管理规范》(GCP)、《中药品种保护条例》及国家食品药品监督管理局中药保护品种首保和续保的有关规定,在规定的临床试验期限内完成临床试验的组织、协调、监查、数据管理与统计、提交临床研究资料等临床研究工作;完成该品种临床试验相对应的适应症和病例数并符合国家食品药品监督管理局颁布的该品种续保的有关临床研究的要求。具体如下:

  1、向甲方提供乙方相应的合法资质,包括营业执照、组织机构代码及税务登记证(盖乙方鲜章)。

  2、负责确定临床试验参加医院和牵头单位,与医院方面签订临床研究合同,支付研究费用。本次组织参与试验的临床医院应符合新的“中药品种审评技术指导原则”的规定。临床试验负责单位应为国家药物临床试验机构,参与临床试验工作的医院资质均为三级甲等医院。

  2、负责向甲方提供临床试验医院的相关资质和临床试验方案。

  3、负责制订、印刷临床研究方案、病例报告表、知情同意书。

  4、负责任命经GCP培训的监查员对临床研究进行定期的监查;确保临床试验遵守临床试验方案和相关法规要求;确保试验资料完整、规范并可溯源。

  5、在甲方保证提供给乙方的该药品的质量标准和说明书符合国家中保审评要求的前提下,确保该临床研究资料能通过国家中药品种保护审评委员会及有关主管部门对中药保护品种临床试验审评和临床现场核查。

  6。负责协调中保办和中保审评专家的政府事务,确保甲方取得中。

  7、对合作过程中了解或知悉的甲方技术秘密与商业秘密承担保密义务,对抗感胶囊临床研究资料及有关数据承担保密义务,如有泄露甲方有权要求乙方承担因此造成的一切损失。

  8、如果试验过程中有严重不良事件,乙方应及时配合医院处理,并及时(含观察不超过24小时)报告甲方,同时协助处理相关事项。

  9、负责申报资料有关临床研究部分的补充、修改、完善,且甲方不再另行支付费用。

  10、向甲方提供临床研究全套申报资料及其相应的电子文件,包括牵头单位及参加医院资质证明、临床试验方案、各医院小结表、统计分析报告、临床试验总结报告,以上资料一式六份,并加盖临床研究单位公章,且临床研究资料应有主要研究者和研究负责人的亲笔签名。

  11、向甲方提供临床研究所有的合法文件原件和原始记录,主要包括编盲记录、盲态审核报告、揭盲记录、临床监察报告、知情同意书、病例报告表、发药登记表、各医院仪测仪器及正常检测值范围表、受试者入选登记表、主要研究者签名样张等,以供主管部门的临床现场核查及甲方存档。

  二、临床试验期限:

  乙方应在该合同签订后并在首款(合同签订的七个工作日内)和试验药物(合同签订后的十个工作日内)及其相关资质材料全部到位之日起,于_年X月X日前完成临床试验研究,并将抗感胶囊中药保护延长保护期的临床试验资料(参加医院资质证明、临床试验方案、各医院小结表、统计分析报告、临床试验总结报告一式六份)交与甲方。

  三、合同费用、支付时间和方式:

  甲方付给乙方技术服务费总金额为:_X万元(人民币___X)。具体支付方式如下:

  1、在合同签订七个工作日内,甲方向乙方支付临床试验费总额的25%,__万元(____)人民币的`前期工作费用;

  2、在乙方向甲方提供甲方、乙方、医院签定的三方协议和临床试验方案后的五个工作日内,甲方向乙方支付临床试验总费用的20%,_万元(_元)人民币;(累积为总费用45%);

  3、乙方将全套临床试验申报资料提供给甲方并经中保办受理后的五个工作日内,甲方向乙方支付临床试验总费用的20%,__X万元(__元)人民币,(累积为总费用的65%);

  4、在乙方通过宁夏区药监局的临床试验现场核查后的五个工作日内,甲方向乙方支付临床试验总费用的20%,12。52万元(壹拾贰万伍仟贰佰元)人民币,(累积为总费用的85%);

  5、甲方收到中药保护证书后七个工作日内支付剩余的乙方临床试验总费用的15%,_元(_)人民币。甲方支付每一笔款后,乙方应在一个月内向甲方出据金额相等的发票。

  四、合同执行与赔偿:

  1、由于乙方提供的临床研究申报资料不能通过中药保护品种审评,导致甲方抗感胶囊中药保护续保申请失败,乙方应承担全部责任,并按合同总金额赔偿甲方(将甲方支付给乙方的所有临床费用退还给甲方)。

  2、中药保护品种评审中如发生补充临床研究资料的情况,乙方在相关部门要求补充资料期限的时间内完成临床资料补充的工作。

  3、乙方临床试验研究时间若超过临床研究完成时限,其超出时间按每天20_元向甲方支付违约金,违约金可在未支付的尾款中扣除。

  4、在临床试验中,如果出现严重不良反应,乙方应及时报告申办方(含观察时间24小时内),由研究方和甲乙双方协商解决不良反应的问题,费用由甲方承担。

  五、临床试验研究资料及成果的所有权归属全部归甲方所有,乙方不得私藏,如有发现,甲方有权要求赔偿。

  六、合同的终至

  合同执行期间遇国家政策调整和不可抗力因素影响,双方协商终至合同执行。本合同所指不可抗力因素,除法律规定情形之外,还包括以下情形:如国家政策、法规调整、重大突发流行疾病发生等原因影响医院不能正常开展的临床研究工作;国家政策、瘟疫、毁灭性地震、重大台风水灾的发生和影响,乙方为此不承担相关过错责任或赔偿责任。

  七、经双方协商订立的附加条款将作为本协议的组成部分,具有同等的法律效力。

  八、争议的解决办法:

  本合同条款和未及条款如发生争议,双方友好协商解决,如协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  九、其他:

  本合同一式肆份,用中文书写,甲方执贰份,乙方执贰份,经双方单位和其法定代表人盖章签字后即生效,且每份具有同等的法律效力,自双方签字盖章之日起生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

委托试验合同8

  委托单位:

  受委托单位:

  签订时间:

  签订地点:

  根据《民法典》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定,结合在施工程具体情况,就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量,明确责任,经委托方:北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方:北京(以下简称乙方)平等协商一致,特签定本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:国家空管系统1501工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目

  2、工程地点:

  3、建筑面积:

  4、结构类型:

  5、层数:

  6、结构完成日期:

  7、工程竣工日期:

  二、试验检验范围及试验检验资料标准

  1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块)等材料进行常规及见证复试检验,土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验,并提供砂浆配合比。

  2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01—51—的要求及时、准确提供试验检验报告,试验检验报告为一式肆份。

  3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类,由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。

  三、试验检验费用收取标准及结算方式

  中相应单价的%支付乙方试验检测费用。单位公章,经与甲方试验人员核对,由甲方试验人员出具签字资料,甲方总工程师签字确认,工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。

  3、甲方每月____日,根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费,剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。

  四、甲方的权利与义务

  1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求,对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。

  2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。

  3、本合同有关条款中甲方应负的责任。

  五、乙方的'权利与义务

  1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求,对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时,乙方应24小时内通知甲方,若因乙方原因延误工期,乙方需承担相应的赔偿责任。

  2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告,要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告,给甲方正常施工造成的影响,乙方需承担相应的赔偿责任。

  3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。

  六、违约责任

  1、乙方未按照合同履行义务,给甲方造成损失的,应承担相应的经济责任。

  2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。

  七、合同的效力

  本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方指定签订合同的公章为北京城建十建设工程有限公司合同专用章,其它印章一律不具备效力。

  本合同未尽事宜,经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充,修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认,并加盖北京城建十建设工程有限公司合同专用章后方可生效,补充条款与本合同具有同等效力。

  八、其它约定事项

  收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。

  九、争议解决方式

  本合同在履行过程中所发生的任何争议,双方协商解决,协商无效时,依法向工程所在地人民法院起诉。

  十、附则

  本合同壹式伍份,自双方签字盖章之日起生效。

  委托单位名称:受委托单位名称:(盖章)(盖章)

  法定代表人:法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  单位地址:单位地址:

  联系电话:联系电话:

  传真:传真:

  签定日期:

委托试验合同9

  托方(甲方):________

  受委托方(乙方):____________

  经甲乙双方协商,签订委托试验协议如下:

  第一条:实验项目和内容

  1、混凝土:7天、28天抗压强度及配合比;

  2、砂、石颗粒级配、含沙量、泥块含量、针片状颗粒含量;

  3、水泥:XX性、凝结时间、强度、细度;

  4、其他双方协商的项目

  第二条:甲方责任

  1、甲方负责对所试验样品规范标准要求抽取,同时对取样样品的真实性和代表性负责;

  2、甲方如对试验结果和数据有异议,应在收到试验报告____日内向乙方提出;

  3、甲方负责填写检测委托单的.相关内容,凭乙方出具的检测委托单领取检测报告,并及时支付相关的检测费用;

  4、甲方负责配备齐全所要求的相关技术标准;

  5、甲方负责按委托的项目配备齐全试验设备,并保证设备正常工作。

  第三条:乙方责任

  1、乙方负责甲方的试验工作,并委派相关工程师、实验员到现场进行工作;

  2、根据甲方要求的试验项目及内容,严格按照标准规范进行试验操作,保证试验数据的准确性和公正性并及时提交试验报告;

  3、试验结果有异议或出现不合格项目时,乙方负责及时通知甲方。

  第四条:检测程序

  1、由甲方将受检样品送到乙方实施检测。

  2、需乙方现场抽样,甲方须提前一个工作日通知乙方。

  3、每次送样或乙方现场抽样,甲方需填写检测委托单,明确样品的相关信息及检测要求。

  本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章生效。

  甲方(盖章)________

  ________年____月____日

  乙方(盖章)________

  ________年____月____日

委托试验合同10

  合 同 编 号:

  甲方(委 托 人):四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶马路

  风电场道路工程项目部

  乙方(检测机构):丘北县建设工程质量检测中心

  检测机构编号:20_250098R

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的`原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。

  第一条:工程概况

  1.1工程名称:大唐丘北赶马路风电场道路工程

  1.2工程地点:丘北县舍得乡

  1.3结构类型:级配碎石基层、泥结碎石路面

  1.4监督单位:中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

  1.5开工日期:20_-4-1

  1.6其它:

  第二条:检测项目

  甲方委托乙方的检测项目:

  原材料检测 □压实度检测 □弯沉检测

  砼、砂浆强度检测 □砂浆配比试验 □砼配比试验

  其它:

  第九条 争议的解决方式

  双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。

  第十条 附则

  本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。

  甲 方:(盖章)

  乙 方:(盖章)

  法定代表人:

  法定代表人:

  联 系 人: 联系人手机:

  联 系 人: 联系人手机:

  合同订立时间: 年 月 日

委托试验合同11

  委托单位:

  受委托单位:

  签订时间:

  签订地点:

  根据《民法典》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定,结合在施工程具体情况,就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量,明确责任,经委托方:北京城建十建设____程有限公司(以下简称甲方)和受委托方:北京(以下简称乙方)平等协商一致,特签定本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、建筑面积:

  4、结构类型:

  5、层数:

  6、结构完成日期:

  7、工程竣工日期:

  二、试验检验范围及试验检验资料标准

  1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块)等材料进行常规及见证复试检验,土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验,并提供砂浆配合比。

  2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-20______的要求及时、准确提供试验检验报告,试验检验报告为一式肆份。

  3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类,由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。

  三、试验检验费用收取标准及结算方式

  相应单价的______%支付乙方试验检测费用。单位公章,经与甲方试验人员核对,由甲方试验人员出具签字资料,甲方总工程师签字确认,工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。

  甲方每月25日,根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费,剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。

  四、甲方的权利与义务

  1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求,对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。

  2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。

  3、本合同有关条款中甲方应负的责任。

  五、乙方的权利与义务

  1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的`要求,对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时,乙方应24小时内通知甲方,若因乙方原因延误工期,乙方需承担相应的赔偿责任。

  2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告,要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告,给甲方正常施工造成的影响,乙方需承担相应的赔偿责任。

  3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。

  六、违约责任

  1、乙方未按照合同履行义务,给甲方造成损失的,应承担相应的经济责任。

  2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。

  七、合同的效力

  本合同自双方签字盖章之日起生效。

  甲方指定签订合同的公章为北京城建十建设____程有限公司合同专用章,其它印章一律不具备效力。

  本合同未尽事宜,经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充,修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认,并加盖北京城建十建设____程有限公司合同专用章后方可生效,补充条款与本合同具有同等效力。

  八、其它约定事项

  收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。

  九、争议解决方式

  本合同在履行过程中所发生的任何争议,双方协商解决,协商无效时,依法向工程所在地人民法院起诉。

  十、附则

  本合同壹式伍份,自双方签字盖章之日起生效。

  委托单位名称:(盖章)

  受委托单位名称:(盖章)

  法定代表人:

  法定代表人:

  委托代理人:

  委托代理人:

  单位地址:

  单位地址:

  联系电话:

  联系电话:

  传真:

  传真:

  签定日期:

  签定日期:

委托试验合同12

  合同编号:

  甲方(委托人):

  乙方(检测机构):

  检测机构编号:

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的'规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。

  第一条:工程概况

  1.1工程名称:大唐丘北赶马路风电场道路工程

  1.2工程地点:丘北县舍得乡

  1.3结构类型:级配碎石基层、泥结碎石路面

  1.4监督单位:中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

  1.5开工日期:

  1.6其它:

  第二条:检测项目

  甲方委托乙方的检测项目:

  原材料检测□压实度检测□弯沉检测

  砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验

  其它:

  第三条争议的解决方式

  双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。

  第四条附则

  本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。

  甲方:(盖章)

  乙方:(盖章)

  法定代表人:

  法定代表人:

  联系人:

  联系人:

  联系人手机:

  联系人手机:

  合同订立时间:

委托试验合同13

  委托方(以下简称业主):________

  委托(以下简称服务商)对业主专用变电所进行预防性试验,试验计划日期为:___年___月___日

  为使委托任务安全顺利进行,特订如下协议:

  一、变电所业主办理委托时,须带有该变电所电气一次系统图。在图上标明委托试验范围,以及试验期变电所是否保留运行的高压和抵押电气设备。

  二、服务商根据业主提供的电气一次系统图,进行现场查勘和核对,开出“变电第一种工作票”。

  三、试验当天,由业主值班员根据工作票操作票要求,进行停电操作并作各项安全措施。在预试工作中如需操作和恢复送电,应由业主方值班员进行。

  四、被试设备需要拆除电气连接进行试验时,拆除和恢复工作由服务商派员进行,不另行计费,业主应安排专业电工配合。

  五、变电所停电后,能否提供预试电源请业主事先告知,服务商可自带发电机供电。

  六、工作票许可手续办妥后,工作人员在工作票规定的范围内做好技安措施进行预试工作,如工作人员违反安全工作规程,造成设备损坏和人员伤亡事故,应由服务商负责。

  七、业主值班员在试验工作未结束、工作票未办理中介手续前,不得随意改变工作票规定的'安全措施,更不允许对设备进行送电操作,如因上述情况发生设备损坏和人员伤亡事故,应由业主方负责。

  八、如在测试过程中发现有损坏无法使用的部件业主应自行或委托设备供应商购买,服务商可给予安装调试(需另行收费),如因上述原因延误送电,服务商不承担责任。

  九、电气设备通过预防性试验合格,标明该设备性能正常,服务商出具实验报告单。服务商之实验报告,仅对试验当期负责,并不承担设备今后长期安全运行之责任。

  十、测试过程中由测试单位造成的设备及人员损伤,责任由测试方承担

  十一、工程费用定价元人民币,预试结束后二周内一次性支付,业主不按期付款应向服务商支付违约金,每逾期一天,按合同总价的千分之五偿付违约金。

  十二、本协议共两份,双方各执一份。本协议自双方签订时生效,工程竣工签证、款清后自行失效。

  本协议签订日期___年___月___日

  业主(签章):________

  服务商(签章):________

  代表人(签章):________

委托试验合同14

  委托方:

  法人代表(负责人): 职务: 受委托方:

  法人代表(负责人): 职务: 委托方与受委托方相距公里:

  委托人与受委托人经协商,就产品质量检验事宜签订如下协议:

  一、委托事项:

委托方应积极配合受委托方抽送样品,受委托方负责对委托方生产的产品依据《生产许可审查细则》的规定,对出厂检验项目委托部分进行检验。

  二、委托检验产品及频次:

双方协商确定委托检验的产品及品种为 ,委托方生产的每个批次的产品送到受托方检验合格后出厂,受委托方一年约需检验委托方的批次的产品(产品批次的确定:根据委托方的产品生产工艺特点,按照同一次投料或同一班次生产为一个批次的原则,由委托方与受委托方共同研究、合理确定产品的生产批次,确保产品批批抽送样受检,受委托方必须为委托方批批出具检验报告)。

  三、委托方委托受委托方检验产品的范围及内容:

  四、检验费用及交付方式:

  受委托方检验一个批次委托方产品的成本约 元,一年预计检验委托方 批次产品,总成本预计为元。协议签定后,委托方以现金或支票方式向受委托方支付检验费。本协议期限为 年,检验费为 元/(半)年,委托方可一次或按 支付检验费用。

  五、权利和义务

  (一)委托方:

  1、如实向受委托方介绍本协议所涉及产品的生产工艺和产品质量情况;

  2、按约定的检验频次,配合乙方抽(送)样工作,并保证样品的真实性、代表性;

  3、依法使用检验合格标识,不得在未经检验或检验不合格的产品上使用合格标识;

  4、按约定的期限和方式交纳检验费用;

  5、及时改进受委托方检验报告明示的质量问题,并将改进结果告知受委托方。

  6、协议期间若改变生产工艺、产品配方时,应及时告知受委托方,以便及时跟踪检验,确定改变的有效性。

  (二)受委托方:

  1、按照协议约定收取检验费用; 2、保守委托方生产经营和技术秘密;

  3、按约定对委托方生产的'产品进行检验,并在(送)样后__日内向委托方提交书面检验报告,并保证检验报告的真实性、准确性;

  4、根据检验结果,帮助、指导委托方改进和提高产品质量;

  5、未经委托方许可,不得以任何方式使用委托方委托其检验产品的产品检验结果。

  六、违约责任:

  1、委托方、受委托方双方中的一方未履行本协议内容,另一方有权终止本协议,违约方应向对方支付检验费用 %的违约金。

  2、委托方、受委托方在履行协议期间发生违法行为的,自行承担法律责任。

  七、争议解决方式:

  1、委托人、受委托人在履行本协议期间,就本协议约定内容或履行方式等发生争议的,可以提请质量技术监督部门调解解决,也可以直接向人民法院提起民事诉讼。

  2、委托人、受委托人有违法行为的,可以向其上级主管部门投诉,也可以直接向省质量技术监督局投诉。

  本协议一式二份,委托方一份、受委托方一份,自双方负责人签字之日起生效。

  甲方:_________

  乙方:_________

委托试验合同15

  委托方(甲方):

  受托方(乙方):

  依据国家《民法典》及北京市《建筑安装工程资料管理规程》的规定及要求,经双方协商,甲方就办公楼装修改造工程材料及施工试验委托乙方完成之事宜达成如下协议:

  一、工程概况

  工程名称:办公楼装修改造工程施工地点:

  建筑面积:

结构类型:

  楼层数:6层(地上:6层;地下:/层)

  常规试验□见证试验试验范围:□

  工程负责人:/联系电话:/

  乙方上门取样取样方式:□甲方送样□

  备注:取样方式需双方同意后确定。

  二、委托试验范围

  该工程所发生的所有检测试验见北京市质量技术监督局20__年10月19日核发的计量认证证书附表(不包括室内环境检测)。

  三、甲方义务和权力

  1、甲方必须如实向乙方提供委托试验工程概况,并制定合理的工程试验计划。

  2、为保证工程资料的完整和连贯,该工程全部试验应优先委托乙方,对乙方不能完成之试验可委托乙方另行委托具有相应资质、能力的检测机构,也可由甲方自行委托。

  3、甲方须指定有资质人员按国家、行业和地区的相关标准、规范、规程规定的方法取样,并对试样的代表性、真实性负责。

  4、甲方应根据乙方提供的《试验周期表》中各项试验的试验周期,提前安排试验委托,以保证试验报告及时签发和工程施工按期进行。凡因甲方漏取试样或未即时委托,发生不符合交工验收要求或造成质量事故,由甲方自行承担责任。

  5、甲方送检试样应符合相应的标准,并均需委托登记,委托单填写应内容真实、项目齐全、字迹工整,特殊试验项目或非必试项目应注明。防水材料、外加剂及其他特殊材料需提供检验报告或材质证明,回填土需提供平面取样图。领取报告时须凭试验卡,并予以登记。

  6、办理有见证试验,应先办妥备案书,并交乙方存留一份上机登记备案。见证送样时,需交验有效见证记录,乙方予以盖章登记。

  7、甲方应留置快捷有效的联系方式,便于乙方信息反馈,若遇电话变更,应及时通知乙方。

  8、甲方有权对乙方针对于本工程所进行的试验工作进行监督,对试验技术管理有建议权。

  9、甲方对试验报告有异议,请于收到报告日起十个工作日内向乙方提出。

  10、乙方对试验报告份数有特殊要求时,需提前提出,并办理相关手续。

  11、甲方宜在工地建立标准养护室,如有需要,乙方可协助建立,费用双方协商后,由甲方支付。

  12、根据北京市地方标准DB11/T386—20xx《建设工程检测试验管理规程》中施工现场试验管理的要求,应遵循以下要求:

  ⑴单位工程施工前,施工单位项目技术负责人应组织制定工程检验计划。监理(建设)单位应制定有见证取样和送检计划。

  ⑵施工现场应建立现场试验站,并根据工程规模大小,配备相应的试验人员、仪器设备和设施,建立健全现场试验管理制度。

  ⑶施工现场应建立现场试验站的业务范围包括:

  ①简易土工试验;

  ②砂浆、混凝土试件的制作及养护;

  ③各种原材料和施工过程中要求试验项目的取样及制样;

  ④确定施工过程所需工艺参数的试验,如钢筋班前焊试验等。

  ⑷现场试验员应经过培训合格后上岗。

  ⑸现场试验站应设有工作间和标准养护室,其环境条件应满足相应标准的规定。

  ⑹现场试验站应配备与所开展工作相适应的仪器设备,建立完整的仪器设备台帐和档案,并按规定的周期进行校准(检定)。

  ⑺施工项目部试验管理人员应及时向试验员下达各类试验取样通知单。

  ⑻施工现场的取样、制样应符合有关标准规定,并建立试样(件)委托台帐。现场试验员对取样的真实性、代表性负责。

  ⑼混凝土、砂浆试件应注明成型日期、强度等级、试件编号和养护条件等信息。同一取样批所留置的不同用途的试件可以编号相同,但应按表1所规定的后缀字符予以区别。

  表1试件类型与后缀字符对照表

  ⑽施工现场抽取或制作的试件应有唯一性标识,内容应包括试件(样)编号、材料的规格、型号、制样或成型日期等内容,但不应注明施工单位和工程名称。试件编号应按单位工程分类顺序排号,不得空号和重号。

  ⑾依据标准需重新取样复试时,复试样品的试件编号应与初试时相同,但应后缀复试加以区别。初试与复试报告均应进入工程档案。

  ⑿施工过程中出现试验结果不合格或不符合要求时,应在试样(件)委托台帐中注明处理意见,不得删除台帐中的相应内容。试样(件)委托台帐应作为施工技术资料存档。

  ⒀施工单位项目技术负责人应对现场试验设备、环境设施进行检查,对试验员进行考核。

  ⒁施工单位项目技术负责人应及时了解试验结果,并采取相应措施。

  ⒂现场试验资料的管理应符合北京市地方标准DBJ01—51《建筑工程资料管理规程》和DBJ01—71《市政基础设施工程资料管理规程》的规定,确定施工工艺参数的`试验资料不进入工程档案。

  四、乙方义务和权力

  1、乙方应了解甲方工程概况,配合甲方合理安排工程试验工作。

  2、乙方对甲方试验委托应提供义务咨询、查询及指导。

  3、乙方应对甲方试验委托单与试样核对验收,对不符合要求的试样及委托单有权拒收。

  4、乙方应确保对甲方委托试验项目执行有效的国家、行业、地区或企业标准,保障结果准确。

  5、乙方接受委托后应尽快安排试验,在《试验周期表》中规定的时间内完成试验,出具试验报告,如遇特殊情况,在不影响甲方正常施工的前提下,可与甲方协商解决。

  6、乙方出具的试验报告一式五份,乙方存档一份,其余四份提供给甲方。

  7、乙方应将不合格试验结果(除同条件养护砼试块或砂浆试块龄期不足28d外)及时联系甲方办理,直至试验结果合格。

  8、乙方应保证试验公正、准确、及时。

  9、乙方仅对甲方委托的来样负责。

  10、乙方负责到甲方现场拉取试验样品。

  五、付款方式

  1、试验费计算方式:

  在委托试验范围内的试验项目,试验费为万元(元整)

  2、经甲乙双方协定,甲方工程完工时,如尚有欠款未结清,应在取走最后报告单时结清所欠费用。

  六、其他

  1、本合同遇有未尽事宜,由双方协商另行补充,补充合同文件与原合同文件共同生效。

  2、合同执行中发生争议,双方协商解决,协商未成,可向仲裁机构申请仲裁。

  3、本协议自签定之日起生效,至甲方工程结束,并付清试验费用,乙方交清试验报告,本协议自行终止失效。在此期间,甲、乙双方均不得无故终止本协议。

  4、本合同一式叁份,甲方持贰份,乙方持壹份。

  5、联系电话:

  甲方:乙方:

  传真:

  七、甲、乙双方约定的其他事项:

  甲方签字:乙方签字:

  签字日期:年月日签字日期:年月日

  甲方(公章)乙方(公章)

【委托试验合同】相关文章:

委托试验合同02-16

试验委托合同01-29

试验检测委托合同09-20

委托试验合同(通用15篇)08-10

试验检测委托合同7篇09-28

委托的合同08-21

委托的合同08-25

试验工作总结09-14

试验工作总结10-09