当前位置：9136范文网>实用文档>合同>购销合同

购销合同

时间：2024-01-17 09:12:38 合同我要投稿

购销合同

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同对我们的帮助越来越大，签订合同能够较为有效的约束违约行为。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的购销合同7篇，希望能够帮助到大家。

购销合同

购销合同篇1

　　合同编号：

　　购买方：（简称“甲方”）销售方：（简称“乙方”）

　　为明确甲乙双方权利、义务和责任，依照《中华人民共和国合同法》、《混凝土搅拌站采购招标文件》和《混凝土搅拌站投标文件》等，经双方协商，签定本合同，并共同遵守。

　　第一条名称、规格和数量

　　注：以实际需用数量为准，价款以实际设备用量结算。

　　第二条价格与价款

　　1、合同总价人民币￥万元整（万元整）。

　　2、合同总价款包括设备费、运输和保险费、现场指导安装费、调试费、技术培训费、税金以及随机附件和备品备件等。

　　第三条价款结算方式和期限：

　　1、结算方式：合同签订生效后15天内，支付合同总价款的15%作为预付款，全部设备到现场后支付合同总价款的25%，安装调试投产后支付合同总价款的20%，验收合格后两个月内支付合同总价款的30%，剩余合同总价款的10%作为质保金，质保期（质保期为12个月）

　　满后10个工作日内付清。

　　2、结算期限：根据设备具体到场、安装、调试和验收进度进行结算。

　　3、乙方交纳叁万元（30000元）作为履约保证金，若乙方违反合同约定，甲方不予返还；乙方完全履行合同约定，履约保证金在全部设备验收完毕后返还。

　　4、甲方支付至合同总价款90%的同时，乙方必须向甲方开具设备全额的正规发票。

　　第四条质量标准和期限：

　　1、符合国家相关标准和本合同约定的技术要求。

　　2、符合设备出厂测试和验收的标准。

　　3、质量负责期限：因设计制造等原因出现的质量问题，乙方负全部责任，由此造成的损失由乙方承担；在保质期内乙方负责产品的维修和故障排除，费用由乙方承担；对本产品乙方负责终身免费服务，超过保质期后的配件费用由甲方承担，乙方承担维护费用。

　　4、技术要求：

　　⑴ 充分考虑今后混凝土性能要求的提高，为设备升级改造预留条件。

　　⑵ 满足生产高性能混凝土的技术要求，以及招标文件、投标书和乙方承诺；主要配置和技术参数按招投标文件执行。

　　⑶ 出料口高度能够满足8-11方混凝土罐车的接料运输要求。

　　第五条

　　包装标准、包装物的供应：按照有关标准执行。

　　第六条交货时间和地点：

　　1、交货时间：20xx年8月10日前台HZS 120拌和站交付使用。

　　2、交货地点：中铁十四局集团有限公司成绵乐客运专线CMLZQ-4标项目经理部工地指定地点。

　　第七条交货方式、运输方式、运杂费及运输风险承担：

　　1、交货方式：由乙方送货到甲方工地指定地点。

　　2、运输方式：汽车运输或其他运输方式。

　　3、运杂费用和运输风险承担：设备运输发生的一切费用由乙方承担，运输途中发生的`被盗丢失、损坏和人身伤亡等一切事故由乙方承担。

　　第八条组装、调试、试运行和性能考核：

　　1、乙方负责指导安装，确保组装按期完成。

　　2、乙方负责指导设备调试。

　　3、性能考核：甲方组织有关技术人员进行设备的性能考核，考核结果甲乙双方共同签字确认。

　　第九条验收事项：

　　1、验收时间：设备组装、调试完毕，在完成500m混凝土生产量后进行验收。

　　2、验收方式：甲乙双方联合验收。

　　3、验收标准：国家相关最新标准，搅拌站生产高性能混凝土的技术要求，以及招标、投标文件和乙方承诺等。

　　4、验收内容：

　　⑴ 数量验收：台套混凝土搅拌站（包括：主机、控制室、料斗、计量系统、输送系统、螺旋输送机、外加剂储存装置、控制系统、防雷装置、供水装置和供气装置等）。

　　⑵ 质量验收：①厂家自检并出示材料第三方的检验报告；②外购件的产品合格证及相关资料；③自制件的技术标准和要求；④各部件的性能稳定情况；⑤外观是否合理、美观，结构是否安全可靠，拆装是否方便可靠。

　　5、验收问题处理：

　　⑴ 发现质量问题，乙方应及时解决，并按相关约定执行。

　　⑵ 有国家标准的按照国家标准执行，没有国家标准的按照招投标文件中规定的标准执行。

　　⑶ 双方对产品制造质量和安装质量发生争议时，可申请国家法定质量监督检验机构进行鉴定。

　　第十条提出异议时间和方法：

　　1、在验收过程中，发现货物的品种、数量和质量不符合规定，先妥善保管，甲方在7天内向乙方提出书面异议；在付款期内，甲方有权拒付此部分的货款。

　　2、乙方在接到甲方的书面异议后，应在2天内回复处理，否则视为违约。

　　第十一条随货备品、备件和工具：

　　1、有关检验报告、出厂合格证和技术文件。

　　2、随机备件和工具按照投标文件中的随机备件和工具清单执行.第十二条双方权利、义务和违约责任：

　　1、甲方权利和义务：

　　⑴ 负责基础施工及预埋件的加工和安装。

　　⑵ 提供设备正常安装运行所需到配电箱的工作电源，并配备必需的人员、吊装设备。

　　⑶ 有偿提供乙方安装技术人员的食宿。

　　⑷ 在收到乙方设备验收通知后，在10日内组织对设备进行验收。

　　⑸ 负责办理设备在当地使用所需的报检手续及费用。

　　⑹ 负责确定拌合站主机外包装、配料机、控制室等的喷漆颜色，另行书面通知乙方。

　　⑺ 若乙方不能满足供货时间、性能达不到规定的技术要求或售后服务不及时等，甲方有权分割乙方所中标的设备数量或终止合同，造成的损失由乙方承担。

　　2、乙方权利和义务：

　　⑴ 在设备到达工地后，及时派出技术服务人员指导现场安装、调试使用设备。

　　⑵ 在合同签订后三个日历日内提供搅拌站安装方案、基础施工图，提供技术支持，并派人到现场指导设备基础的施工。

　　⑶ 负责提供设备相关合格证明和验收所需的乙方的营业执照、生产许可证、计量器具合格证、计量器具生产许可证、计算资料等材

购销合同篇2

　　需方：

　　供方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就的电线电缆购销事项协商一致，订立本合同。

　　第一条合同概况

　　1、工程名称：

　　电缆盘由供方及时回收，若有丢失需方概不负责。

　　第六条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。

　　第七条合理损耗标准及计算方法：无。

　　第八条交(提)货方式、地点及时间：按需方的要求按时运至工地现场，并且将货物卸至需方指定的地点。交货时间为合同签订后天(如有变化，以需方指定材料员的书面通知为准)。

　　第九条运输方式及到达站(港)和费用负担：汽车运输，运输过程中所有费用由供方承担。

　　第十条检验标准、验收方法

　　1、供方产品进场时必须由需方签字确认后，方可作为结算的依据。

　　2、按电线电缆现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的'样品验收。外观质量可当场检验,内在质量,需送有资质检测机构检测,以检测结果为验收依据。

　　第十一条成套设备的安装与调试：无。

　　第十二条付款方式

　　1、合同签订后，天内需方支付合同金额的 %(即人民币：元)作为定金;货物运至工地现场，经验收合格后20天内付清所有货物价款。

　　2、供方供应的货物按需方指定的地点进场并对外观质量验收合格后付至合同价款的85﹪，供方在收到货款后5天内开具等额合法的税务发票给需方，否则需方有权拒绝支付任何款项，且供方承担违约责任并按未开发票货款的10%支付违约金。

　　3、供方供应的货物须经当地有资质的检测机构检测合格后20天内付清所有货物价款。

　　第十三条本合同解除的条件：供方的供货质量、时间未符合合同约定，需方有权解除合同,并追究供方的违约责任。

　　第十四条违约责任

　　1、供方未按合同约定供货，需方因此发生的损失由供方承担;超过5天不能交货的，需方有权解除合同。

　　2、需方未按合同约定付款，供方有权停止供货。

　　第十五条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　1、电缆进场后按国家相关标准进行检测，检测费用由供方承担。并免费负责指导电缆安装、敷设、试验等技术服务工作。

　　2、供货数量为暂定量，具体量以需方在施工过程中的要求为准，最终按实结算。

　　3、供方提供的电缆是全新的。电缆的封端应严密，不允许有接头。多芯电缆要求分色，其分色符合国家标准。

　　4、供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定，供方人员进入施工现场必须遵守需方现场的各种规章制度，因供方原因或产品质量问题造成的事故由供方自行承担，并承担由此给需方造成的一切损失。

　　供方：

　　需方：

　　年月日：

购销合同篇3

　　原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx

　　被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx

　　诉讼请求

　　1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

　　2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

　　3、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的'，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!

　　此致

购销合同篇4

　　甲方（购方）：

　　乙方（卖方）：

　　经双方协商一致，签订柴油购销合同条款如下：

　　一、数量、单价、计量单位、金额

　　柴油价格和运输价格随市场变化调整，如双方不能合意，双方有权终止终止买卖合同。

　　二、质量标准：柴油质量执行国家质量标准。

　　三、交货方式、地点：乙方送货到甲方指定地点

　　四、甲乙双方必须按如下期限提（供）货：

　　甲方需提前12小时通知乙方送货地点及数量，如乙方没能在指定时间及地点把柴油送到位，所造成的停工损失由乙方承担。如果乙方的`油质达不到甲方的要求时，甲方可以另选供应厂家。油质问题给甲方造成的一切损失由乙方承担。

　　五、付款方法和期限

　　1、结算方法采用转账支票或银行汇款到乙方指定账户，乙方提供真实有效合法发票，否则乙方付全部责任。

　　2、柴油款的结算方式：每月25日计量，数量以实际供油量为准，下月10付款，周六、周日、节假日付款顺延。

　　六、本合同一式两份，甲乙双方各一份。本合同由送油之日起生效，结算完毕之日作废。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

购销合同篇5

　　合同编号：签订地点：签订时间：

　　供方：需方：

　　第三条：包装要求：散装；

　　第四条：交（提）货地点：需方自提；

　　第五条：运输方式及到达站的费用负担：需方负责；

　　第六条：计量方式及过磅：以供方过磅为准，出现磅差，以第三方计量为准作为结算依据；

　　第七条：合同履行地：青龙满族自治县；

　　第八条：结算及付款方式：现金预付；

　　第九条：争议的解决方式：本合同在执行中发生争议时，签订合同双方应及时协商解决，协商不成时可向合同履行地

　　人民法院提起诉讼；

　　第十条：其他约定事项：本合同在执行期间，甲乙双方均不得变更和解除合同。如有未尽事宜或因故不能履行需要修改时，须经双方共同协商同意，并签订补充协议，方为生效。补充协议与本合同具有同等效力。

　　第十一条：付货方式：自合同签订之日起，在未完成本合同之前供方不得向其他方付货；

　　第十二条：合同有效期：本合同有效期自签订之日起止货物全部付清为止。第十三条：双方本着互惠共赢，真诚合作为基础，如供方在买卖过程中货物质量掺杂使假或恶意欺骗，给需方造成直接经济损失，由需方向公安、工商部门

购销合同篇6

　　供方：合同编号：

　　需方：签订地点：

　　签订时间：年日

　　一、产品名称、规格、厂家、数量、单价、金额

　　二、质量要求：质量达到国家标准，如有异议十五日内提出，供方包退包换.

　　三、运输方式及承担费用：物流货运，需方承担运费.

　　四、供货期限：自款到之日起十日内.

　　五、交(提)货地点、方式：

　　六、结算方式：结清货款，准时发货.

　　七、违约责任和争议解决：

　　如果任何一方单方面终止合同，应向另一方支付相当于合同总金额百分之二十(20%)的违约金;b、如果买方逾期付款，应向卖方按日支付相当于逾期付款部分百分之三(0.3%)的违约金，但最高不超过延迟总价的'百分之五(5%)。如果卖方逾期交货，应向买方按日支付相当于逾期交货部分的百分之三(0.3%)的违约金，但不得超过延迟交货部分的百分子五(5%)。若在本合同执行过程中发生争议，由双方协商解决;若协商不成，双方均可向起诉方所在地人民法院提起诉讼

　　八、本合同一式两份，买方一份，卖方一份，具有同等法律效力，合同经买卖双方签定盖章生效。

　　九、备注：

　　1.本合同自双方签字盖章生效，传真件有效。

　　2.我公司只保证油漆本身的质量，其他方面的问题如施工方面导致的问题恕不负责。用户选择油漆品种时尽可能向我公司或有关权威构咨询。

　　供方：

　　需方：

　　年月日：