- 相关推荐
建设工程防水施工合同
随着人们对法律的了解日益加深，很多场合都离不了合同，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编为大家整理的建设工程防水施工合同，欢迎大家分享。
建设工程防水施工合同1
发包人__________________(以下简称甲方)
承包人__________________(以下简称乙方)，经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目
本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式
包挖、包运、平整，不得转包。
三、承包价格
开挖、运输土方__________________元/m3(石砂)。
四、工期要求
按图纸要求尺寸进行开挖，自_______________月_______________日开始施工，在_______________天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的.要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。
六、安全要求
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算方式
采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第_____________天支付清工程款。
八、仲裁与调解
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
单位工程负责人：__________________
(甲方)：__________________
承包班组长(乙方)：__________________
联系电话：__________________
联系电话：__________________
_____________年____________月____________日____________年_____________月_____________日
建设工程防水施工合同2
施工单位：
承包单位：
经甲乙双方友好协商，甲方同意将为了明确双方责任和义务，确保工程的顺利实施，特达成以下协议：
一、施工承包范围施工承包范围主要包括__防水及图纸所要求的其他部位的防水工程。
二、承包方式：本工程实行“包工包料”的承包方式，即乙方包工人，包材料，包工具，包质量，包工期，包文明施工，包验收合格。
三、工程地址： __办公大楼
四、工程工期：施工工期为甲方通知乙方之日起计算，施工进度按甲方要求确定。
五、工程目标与责任：
1、甲方确定开工之后，提前3天通知乙方。
2、停水、停电、暴雨以及人力部可抗拒的`自然灾害等原因造成工程延误，经甲方，监理确认签证后，工期相应顺延。
3、甲方负责提供施工及生活用水、电及工人住宿。
4、甲方将施工面移交给乙方进行防水施工时，甲方须确保施工面达到合格标准。
5、乙方必须严格按照设计图纸，国家现行有关施工技术规范、规程，质量检验评定与验收办法、施工方案以及甲方和监理公司要求施工，接受甲方和监理公司的监督与指导。
6、乙方每完成一分段的工程，要经自检合格后，报监督部门验收，工程经监督部门验收不合格的，乙方须无条件返工且工期不顺延。
7、乙方使用的材料、工具、机械等用品由乙方负责，并须符合国家相关安全、质量验收标准，乙方负责提供工程所用的材料合格证和验收报告，。
六、工作造价、结算及付款方式：
1、本防水工程造价按现场实际发生数量计算。
2、双方议定分项工程竣工检验交工结算单价，工程包工包料单价协议条款约定后，任何一方不得擅自改变。材料名称 非焦油聚氨脂 26 单价单面自粘防水卷材 26 单价保温板 7 单价备注：不含找平
3、付款方式：进场施工付至工程总估价50%款项，完成按工程总价付至 90% 款项，经甲方、监理验收支付至工程总价 95%。余下 5%为保质金，工程竣工后一年付清。
七、安全文明施工：
1、施工过程中必须遵守相关的安全生产法律、法规及甲方有关制度管理办法等一切于安全有关事宜，若有违反，由此造成一切损失均由乙方承担。
2、乙方按施工规范作好施工质量、安全管理、指定安全防火责任人，凡在施工期间发生的施工质量、安全事故、均由乙方负责，并报甲方及有关部门。
八、违约责任：
1、甲方在乙方施工时，由于甲方原因引起乙方施工困难，甲方须承担相关责任。
2、乙方因质量事故造成甲方经济损失，乙方应承担责任及返工费用。
九、其他：
1、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商签订补充协议。
2、本合同一式二份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力， 合同自签字之日起生效。
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________法定代表人：__________
________年____月____日_________年____月____日