当前位置:9136范文网>实用文档>合同>消防水电合同

消防水电合同

时间:2024-03-06 06:54:25 合同 我要投稿

消防水电合同【汇编15篇】

  随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同出现在我们生活中的次数越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编为大家整理的消防水电合同,仅供参考,欢迎大家阅读。

消防水电合同【汇编15篇】

消防水电合同1

  发包人全称: (以下简称:甲方)

  承包人全称: (以下简称:乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议,工地水电安装合同范本。

  一、 工程概况:

  工程名称: (以下简称:本工程);

  工程地点:

  施工现场条件:以现场实际情况为准;

  施工部位:本合同约定乙方施工部位为: 中所有的水电安装工程包含的全部内容。

  二、 工程承包方式、承包范围及承包内容:

  1、承包方式:乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

  2、承包范围:室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

  3、承包的主要内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查。具体如下:

  A、 给排水部分:给水部分:自水泵房外墙1。5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

  B、 电气部分:从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。

  4、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合。

  三、 合同工期:

  1、乙方应严格按甲方要求的`工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日;开工日期为: 年 月 日,竣工日期为: 年 月 日。

  2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。

  3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延。

  4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成,每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(¥:1000。00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天,甲方有权单方面解除合同,由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时,具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

  四、 质量标准:

  1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):

  ① 建设强制性条文;

  ② 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;

  ③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—20xx;

  ④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—20xx;

  ⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ242—82);

  ⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242—82)

  ⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303—88);

  ⑧ 盛市相关部门的各种规章制度;

  ⑨ 甲方制定的工程质量验收实施细则,合同范本《工地水电安装合同范本》。

  2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(¥:1000。00元)的违约金,并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定综合单价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,按本合同协议书第三条第4款处理。

  3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

  五、 合同价款、工程量的计量及结算方式:

  1、本工程约定单价为不含税综合单价,此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中,不另行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用,且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间,甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标,乙方作为专业施工队伍,完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围,并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间,无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动,本合同所约定综合单价均不予调整,工程总造价以实际结算为准。

  2、工程量的计量:

  (1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行,下同)。

  (2)零星工程:工程量以“工日”为单位进行计算。

  (3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

  3、结算方式:按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括:本层楼板、梁和下层柱、墙,其中①±0。000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位,下同)。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例,具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为:

  ①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;

  ②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;

  ③安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);

  六、 违约保证金的收娶支付及工程款的支付:

  1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理,特别约定:在本合同签订之日起3日内,乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金,此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户,本合同方为有效,否则此合同无效。

  2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款:每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”,次日为工程量开始申报及审批日,甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延,下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为:按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。

  3、工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续,甲乙双方在决算书上签字值日起20日内,甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后,将余款一次性无息按实支付给乙方。

  4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。

  七、 施工管理规范

  乙方在施工期间,必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和办法:

  1、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46—88)。

  2、建筑机械使用安全技术规程(JGJ59—86)。

  3、建筑施工安全检查标准(JGJ59—99)。

  4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80—91)。

  5、永州市建设工程现场文明施工管理办法。

  6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)

  7、宿州市治安管理处罚条例。

  八、 合同生效:

  1、本合同订立时间:

  2、订立地点:

  3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。

  甲方:

  乙方:

  时间:

  日期:

消防水电合同2

  发包人:房地产开发公司

  承包人:消防工程有限公司

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本水电安装及消防安装工程施工项目协商一致,订立本合同。

  一、工程名称:

  1、工程名称:所建项目

  2、工程内容:水电安装及消防安装工程

  3、承包范围:

  A、给水排水工程:施工图中所属给排水工程、空调排水管道工程。

  B、电气照明工程:

  甲方提供施工图纸范围内所有电气安装工程(室内混凝土墙、顶板、梁柱内的线管、接线盒安装,所有强电、弱电设备的安装)。

  C、消防工程:

  设计图纸所涉及的消防工程范围,具体内容包括室内消防栓系统、室内自动喷淋系统、室内自动报警系统及应急照明和疏散指示等。

  二、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包验收。

  三、工期:

  以甲方指定某一项目开工日期及竣工日期为准。

  四、质量标准:

  乙方在施工过程中,工程质量必须力争优良,确保合格,严格按照施工规范按图施工,接受相关工程质量监督部门及甲方、工地技术负责人的管理、监督检测,验收,具体工程质量以通过相关部门验收合格为准,如达不到工程质量要求,甲方有权要求停工,返工整改,返工所需人工及材料全部由乙方负责。

  五、承包总价:

  按图纸所定的工程范围(量),以20__版《贵州省安装工程计价定额》及市场调差计价标准(主材参考《照贵州省建设工程造价信息》执行),按实际工程量包工包料,并结合施工图数据按实际工程量结算;变更项目经甲方签证,乙方认可按实结算。

  六、竣工验收:

  由乙方负责办理相关验收手续,并通过消防及相关部门验收合格,取得消防部门验收合格证。

  七、材料采购:

  材料由乙方自行采购,进场后由监理验收,合格后方可用于工程,如因质量原因所造成的工期延误由乙方承担一切责任及损失。

  八、工期延误:

  出甲方提供施工图纸变更外,乙方在土建主体施工期间,应根据土建施工进度做好各项预埋、预留工资,不得延误土建方施工进度,而且不能因为预留及预埋影响工期而影响整个工程竣工验收。

  九、安全及文明:

  1、乙方必须按照国家有关法律、法规《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等要求施工并对职工经常进行安全生产教育,及时做好安全检查,,如发生安全事故则按建设部、国家工商行政管理局颁发的相关文件执行。

  2、乙方人员必须服从甲方现场管理人员的安排,并自觉遵守甲方各项规章制度;施工人员进入工地后必须正确带好安全帽。如乙方承包项目因为施工安全及质量问题使甲方遭受相关部门处罚,其费用由乙方负责。

  十、保修:

  1、保修期自本工程竣工验收之日起计算,保修期为两年;

  2、在保修期内(除不可抗力及人为破坏因素外),乙方承担一切保修责任并负担其费用;

  3、质量保证金为总价的`2%,保修期满后10个工作日内一次付清;

  4、乙方接到甲方及物管维修通知后,必须在三天内到现场进行修理,如未及时到达,由甲方指派人员维修,费用从质保金中扣除。

  十一、付款方式:

  采用预决算制方式,按照月进度完成实际工程量95%支付,余款待工程竣工后,相关部门与遵义市城乡房产开发公司共同验收且所有消防、水电相关手续全部到位后,1个月内付清余款(留2%质保金)。

  十二、违约及争议处理:

  1、本协议一经签订,甲方双方应共同遵守执行,如有违约,违约方承担相应责任及损失。

  2、如遇本协议约定之外情形,甲乙双方共同协商解决,如协商不成,可向当地仲裁机关或管辖地司法机关申请仲裁解决。

  十三、其他事项约定:

  1、本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。

  2、本合同及其补充协议具同等法律效力。本合同及其补充协议内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

  3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共

  和国有关法律、法规和政策执行。

  十三、本合同双方签字后生效,保修期满、工程款结清后自动失效。

  【甲方】(盖章): 【乙方】:

  身份证号:

  【授权代理人】:______________ 【委托代理人】:____________

  联系电话: 联系电话:

  年 月 日

消防水电合同3

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  根据我国合同法及建筑相关法律、法规的规定,本着诚实守信、公平的原则,通过友好协商,甲乙双方关于小区水电消防安装工程发包一事,自愿达成协议如下:

  一、工程名称:水电消防安装工程。

  二、工程位置:巴州区印盒路。

  三、承包内容:(材料及工资)

  1、设计施工图中给水加压泵之后的所有给水管道、建筑主体内的所有排污管道。

  2、施工图纸内的防雷工程。

  3、施工图纸中配电柜之后的所有电气工程。

  4、所有的水、电、消防工程按图施工。

  四、工程价款及支付方式

  1、本合同工程建筑面积约50000平方米

  2、计价方式:按四川省20xx年清单定额组价计价。材料、人工费的调整按当地颁布的调差文件执行。

  3、乙方完成本合同总工程量以施工队伍垫资到±0到四楼时,甲方按已完成的工程量的80%拨付工程款,以此类推;本工程竣工验收合格后,下余工程款预留保修金后在一个月内付清。保修金在保修期满一个月内全部支付。

  五、质量标准

  本合同本工程质量必须达到“合格”质量标准。按国家相关标准进行验收评定。

  六、双方职责

  (一)甲方职责

  1、负责施工场地三通一平,即:水通、电通、路通、场地平整,并承担费用。

  2、提供全套施工图纸。

  3、负责解决处理周边关系及场地纠纷。

  4、负责办理好乙方工程竣工结算手续。

  5、派驻工地质量监督代表,负责对工程的质量、进度监督检查、隐蔽工程作好记载,签证及分项验收;协助工程竣工验收工作。

  6、全部工程竣工后,由甲方负责组织竣工验收。

  (二)乙方职责

  1、必须持证上岗,严格按照甲方提供的施工图纸和国家颁发的建筑工程质量、安全规范组织施工,确保工程质量、安全、进度。

  2、乙方自行派驻现场施工员,履行施工技术及质量监督职责,做好各项技术指导,监督检查、记录、签证等工作。

  3、乙方在施工中使用的水、电费由乙方自行缴纳。

  4、乙方自行搭设临时施工用房和材料保管用房,作好安全、防盗、排水工作。

  5、按时向甲方提供书面工程进度报告及各种验收报告和有关检查验收资料。

  6、工程竣工时,整理好所有资料,报甲方备案和验收。

  7、乙方负责该工程的各项检测并承担全部费用。不负担自来水,电力公司的入户、安装和验收费用。防雷检测应由甲方办理。

  8、在施工中因乙方原因发生的纠纷,由乙方自行解决。

  9、负责对现场施工人员的安全生产管理教育工作,落实专职安全员,切实做好安全防范工作,因水电安装工程过程中出现的安全大小事故均由乙方负责经济和法律责任,甲方概不负责。

  10、严格按照施工图和本合同约定,按时、按质、按量完成本合同的施工任务。

  11、尊重甲方的权威性,听从甲方的指挥,服从甲方领导和监督管理,按本项目管理模式履行本工程项目水电安装分部节点控制。

  12、必须严格履行工序程序,积极配合土建施工,不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。工期应与主体工期同步,安装,穿线等工序不得拖延其他工种的进度,由乙方造成的工期拖延损失由乙方承担经济责任。

  13、接受甲方监理,对生产安全、质量、工期监督。

  14、乙方必须经常对其员工进行安全教育、社会治安教育、教育职工遵纪守法,杜绝违章作业、聚众闹事的事态发生。

  15、乙方必须做好班前安全质量交底工作,进行过程控制,创优质争高速,为企业树形象争荣誉。

  16、乙方应严格按照施工图纸组织施工,质量应达到符合各级部门的施工规范和验收标准,消防由乙方全权负责验收合格。

  七、工程进度

  随主体工程进度,工期随土建工程工期延迟60天竣工。施工工期进度与土建同步。

  八、开工时间

  工程开工时间以甲方通知的时间为准。

  九、税、费

  乙方应依法缴纳的各种税、费,由甲方代扣。

  十、竣工验收:

  1、竣工前乙方应向发包方提供合同范围内的'相关工程技术资,料。

  2、工程竣工后,双方办清工程结算,按总价的1%预留保修金,余款甲方一次性结清。

  十一、工程保修

  1、按照《建筑法》及相应法律法规之规定,本工程在法定使用年限内,出现质量隐患和重大事故的经济损失和法律责任由乙方承担。

  2、工程竣工验收合格交付使用后,乙方对本工程按法定的保修年限内进行保修,竣工验收年后付清乙方预留的保修金。

  3、若业主不按规定使用,造成人伪损坏的,乙方不予保修,由业主自行承担。

  十二、安全责任

  本项目施工中产生的安全事故由乙方承担全部行政、民事经济责任。

  十三、违约责任

  本合同自双方签宇后,任何一方不得违约。若单方违约,由违约方按本合同履约部分3%向对方支付违约金。

  十四、安全及履约保证金

  本合同签订时,乙方向甲方交纳履约保证金5万元整(伍万元整),待乙方进场正式施工时向甲方交纳15万元整(壹拾伍万元整)。在四楼楼面道完混凝土时退还保证金10万元整(壹拾万元整),在十楼楼面道完混凝土时退还保证金10万元整(壹拾万元整)。如果在20xx年3月30日之前,乙方不能进场,视为甲方违约,甲方应按双倍退还乙方向甲方交纳的履约保证金。若乙方不能在甲方通知乙方正式施工时缴纳剩余的履约保证金,视为乙方违约,乙方前期缴纳的履约保证金甲方不退还给乙方。

  十五、未尽事宜

  双方协商解决签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同相冲突的以补充合同为准。要合同附件与本合同具有同等法律效力。

  十六、合同生效

  本合同一式二份,甲、乙双方签字盖章后生效,甲、乙双方各执贰份。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  法定代表人:法定代表人:

  项目负责人:项目负责人:

  年月日

消防水电合同4

  发包人(以下简称甲方):

  住址:

  承包人(以下简称乙方):

  住址:

  风险提示:发包人的相对义务

  购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

  若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

  经甲乙双方充分协商,甲方愿将_________________项目水电消防工程委托给乙方施工,为了明确双方在合同履行过程中的责任,依照《中华人民共和国合同法》及相关法律,在平等、自愿、诚信的原则下,双方签订该合同,以资共同遵守。

  1、工程概况

  2、工程名称:

  3、工程地点:

  4、承包方式:

  5、承包范围:

  6、工程量计算:

  7、承包价格:

  8、付款方式:前期预埋__________元∕㎡,砌墙__________元∕㎡,消防__________元∕㎡,给排水__________元∕㎡,穿线__________元∕㎡,避雷__________元∕㎡,外落水到总款的__________%,剩余__________%为质保金。

  9、质量保证:

  风险提示:工程质量未符合标准的归责

  因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

  因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

  (1)乙方应按图施工保质保量,注意成品保护。如乙方原因造成的材料浪费,乙方应照价赔偿。

  (2)因乙方原因导致工程质量不合格,需要返工的',由乙方承担一切费用。

  10、工程期限:

  风险提示:关于实际竣工日期的规定

  当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

  工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。

  计划开工期限_______年_______月_______日,计划完工期限_______年_______月_______日,总历时_______日。

  11、双方职责:

  (1)甲方职责:

  风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责

  承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。

  发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。

  ① 甲方为乙方提供完整的水电施工图纸。

  ② 到付款节点时及时支付工程款。

  ③ 提供施工所需的水电及消防料。

  (2)乙方职责:

  ① 按图纸施工,节约材料,保质保量,确保工程进度。

  ② 安全作业,增强安全意识,确保每个工人的人身安全,如违章作业出现安全事故,由乙方自行负责。

  ③ 必须持证上岗,严格按照甲方提供的施工图纸和国家颁发的建筑工程质量标准进行施工。

  ④ 乙方负责该工程的各项检测并承担全部费用。不负担自来水,电力公司的入户、安装和验收费用。防雷检测应由甲方办理。

  ⑤ 必须严格履行工序程序,积极配合土建施工,不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。工期应与主体工期同步,安装,穿线等工序不得拖延其他工种的进度,由乙方造成的工期拖延损失由乙方承担经济责任。

  ⑥ 按时向甲方提供书面工程进度报告及各种验收报告和有关检查验收资料。

  ⑦ 工程竣工时,整理好所有资料,报甲方备案和验收。

  风险提示:明确违约责任

  在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

  12、违约责任:

  甲乙双方,任何一方违反本协议均属违约,守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。

  13、争议解决

  双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

  14、本协议的最终解释权归甲方所有

  15、协议生效条款

  (1)本协议经双方签字、盖章后生效,工程结算付款后废止。

  (2)本协议于_______年____月____日在__________________(地点)签署。

  (3)本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。

  16、本协议未尽事宜,双方协商解决

  甲方:

  代表人:

  联系电话:

  签约地点:

  _______年____月____日

  乙方:

  联系电话:

  签约地点:

  _______年____月____日

消防水电合同5

  甲方:

  乙方:

  依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。

  一、工程名称:

  天人世纪城-世纪嘉兴

  二、工程地点:

  六盘水凤凰新区天人世纪城小区内

  三、承保范围:

  1、设计施工图纸内所包括的给排水、电气、消防设施、建筑智能化系统、水电安装工程全部内容。(如施工图纸变更,按变更后的内容施工)。

  2、承包方式:本工程采取乙方包工包料(含主材和辅材),进行安装、调试、和开通使用及竣工验收合格通过。并通过六盘水市建筑工程质量监督站和消防部门验收等全部手续完善,相关费用由建设单位承担。

  3、乙方负责所属工程现场临时施工用电、消防系统、用水的安装及维护。此项工作内容不列入工程结算、不计取费用。

  四、承包工程保证金

  1、工程安全质量保证金伍拾万元(50.00万元),结构封顶后全额退还。

  五、质量标准及质量验收:

  1、工程质量按总包合同有关质量的约定及国家现行安装工程施工的有关规范、规程、验收标准之规定,本工程质量必须达到符合国家建设工程质量验收规范标准。

  2、乙方自行负责承包范围内工程质量验收手续并承担验收费用;

  4、严格按设计施工图纸进行施工,材料严格按设计要求进行采购;

  所有材料必须有合格证、质量证明相关资料、所进场材料必须报经现场管理人员及监理单位进行验收,验收合格后方可进行使用。

  六、工程资料:

  资料统一由乙方负责按规定报验、整理、装订成册,工程完工后完整的交给甲方。

  七、质量保修:

  按甲方与建设单位订立《房屋建筑工程质量保修书》执行。

  八、工程安全事故

  1、如承包给乙方的项目发生安全事故,事故产生的金额伍万元(5.00万元)以下由乙方自己承担;金额伍万元(5.00万元)以上,由甲方承担70%,乙方承担30%。

  九、工期:

  开工日期:以现场通知为准。

  开工日期为日历天,______年______月_______日—______年______月_______日(因施工图纸变更导致工期延长,延误的工期根据建设工程施工合同相应顺延)

  十、结算方式:

  按照《贵州省安装工程______年计价定额》下浮9%后,进行结算,税金由乙方负责。(注:主材按照六盘水每月的信息价为主且不下浮。)

  十一、变更

  施工中甲方需对原工程设计进行变更,应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时,甲方应报规划管理部门和其他主管部门重新审查批准,并有原设计单位提供变更的相应图纸和说明。

  十二、结算标准:

  (一)定额标准

  1、执行《贵州省安装工程______年计价定额》。

  2、执行本协议之后按相关部门出台的政策性调整文件执行。

  (二)主材和设备的价格标准

  该安装工程所需主材和辅材均由乙方自行采购。其规格、品牌和质量必须符合设计和建设单位规定要求。

  1、贵州省建设工程造价管理总站颁布的同期《造价信息》;

  2、六盘水市同期市场价格、须经甲方、建设单位、监理单位认可价格为准。

  3、乙方所采购的主材和设备的档次必须与附后预算清单价格、档次、品牌相同,且乙方须经甲方和建设单位、代建单位、监理单位认可后才能购买。

  十三、安全施工:

  乙方必须遵照安全生产、文明施工的法律法规进行施工操作,不得违章作业,因乙方自身防护不力,造成的安全事故,一切责任、经济费用完全由乙方自行负责承担。

  十四、付款方式:

  按照甲方与建设单位订立的《建设工程施工合同》执行,工程的支付:支付每一笔工程款或进度款时,甲方须扣除下浮的9%后拨付给乙方。乙方垫资至转换层,转换层以后每月按实际工程量进度报表的85%支付进度款。

  最终支付:甲方收到乙方递交的结算资料后,60天内进行核实,给予确认或提出修改意见。经甲方确认结算资料,并经审计部门审定合格后,一个月后向乙方支付工程款至97%,剩余3%作为工程保修金,保修金的返还在工程竣工验收后该工程工期保修期(二年)满后返还,(保修范围及保修金的返还按照甲方与建设单位签订的《建设施工合同》)相关约定执行。

  十五、双方职责:

  甲方职责

  1、提供施工场地所具备的开工条件,办理相关的开工手续(其中相关费用均由乙方承担)。

  2、甲方为乙方进场后协调解决作业场所,乙方所属工程施工用电及用水事项(费用由乙方承担)。

  3、甲方负责协调乙方与监理,建设方的协调工作。

  4、甲方应按时对本工程进度、工程质量进行监督,及时办理乙方工程移交签证手续,督促乙方按规定做好各项记录资料及报表整理、报送。

  5、按合同约定拨付工程款。

  乙方职责

  1、乙方必须严格按照设计施工图,国家技术标准、施工规范进行施工,并认真做好各项技术资料,质量证明文件及时提交使用材料质量证明文件和合格证、检测试验报告及各相关报表的与施工相关的.技术参数(费用由乙方承担)。

  2、乙方在施工期间,必须严格按照甲方有关规定,并必须接受甲方代表的质量检查与监督。搞好安全施工,承担并负责本项目施工安全及安全相关责任确保现场文明施工。

  3、乙方负责编制该项目安全施工方案。严格按照设计图纸、技术标准、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到符合国家施工验收规范标准。科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期,加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全,加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工,承担由于自身责任造成的质量整改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。乙方必须配备具有资格证的施工员二名,姓名,联系电话;姓名,联系电话;安全员一名,姓名,联系电话常驻施工现场工作。

  4、按时向甲方提交工程报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收工作,乙方必须向甲方提供的资料范围:施工组织设计资料、施工技术资料、施工安全资料(包括机械设备所有资料)、竣工资料、工程结算资料及其它施工形成的资料。工程竣工验收后提交完成的竣工资料6套交予甲方。

  5、乙方自行解决办公用房,做好施工现场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品半成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

  6、乙方须服从甲方转发的建设方及工程师的指令。

  7、施工过程中涉及安全、质量建设行政主管部门监管需发生的费用由乙方负责。

  8、乙方原因延误工程,甲方将从乙方结算总金额中扣除10%作为对乙方工期延误的罚款:其他违约责任均按照甲方与建设单位签定的《建设工程施工合同》执行。

  9、本合同中明确,但在总包合同、补充协议中明确了甲方的责任和义务,乙方应承担其相应承包部分的责任和义务。

  10、合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到建设方和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其它制约措施:如乙方无故终止合同,合同期内自行退场或未解除合同前退场,甲方不承担支付工程款的责任并且可要求乙方赔偿因其行为给甲方造成的一切损失。

  十六、安全施工与检查

  1、乙方应遵守建筑施工安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,必须采取有效的安全防护措施,消除事故隐患,由乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的经济费用,由乙方全部承担。乙方应在整个施工期间为其现场施工操作的乙方人员全部投保人身意外伤害保险,缴纳保险费。

  2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育、监督检查。

  十七、安全防护

  1、乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其它保护用品),由乙方自行提供使用。

  2、乙方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作堆积、配备必要的安全生产和劳动保护设施,加强对乙方人员的安全教育。由于乙方人员违反安全操作规程、自身防护不力所造成安全事故、伤亡事故,由乙方全部承担由此产生的一切经济费用及法律及责任。

  十八、施工验收

  乙方应确保所有完成的施工质量应符合本合同约定的质量标准,乙方施工完毕,应在自检合格的基础上向甲方提交完工报告及相关部门及技术人员进行验收。若验收结果未达到《工程施工质量收规范》,乙方应无条件进行验收,其工期不予顺延。如因乙方施工质量引起的所有问题由乙方全部承担所有损失和责任。

  十九、其它事项:

  按甲方与建设单位订立的《建设工程施工合同》相关条款执行。

  二十、本协议一式陆份,甲方持肆份,乙方持贰份,均具有同等法律效力,双方签章后生效。

  甲方(签章):乙方(签章):

  签订日期:______年______月_______日签订日期:______年______月_______日

消防水电合同6

  发包人:

  承包人:

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本水电安装及消防安装工程施工项目协商一致,订立本合同。

  一、工程名称:

  1、工程名称:

  2、工程内容:

  3、承包范围:

  A、给水排水工程:

  B、电气照明工程:

  甲方提供施工图纸范围内所有电气安装工程(室内混凝土墙、顶

  板、梁柱内的线管、接线盒安装,所有强电、弱电设备的安装)。

  C、消防工程:

  设计图纸所涉及的`消防工程范围,具体内容包括室内消防栓系统、室内自动喷淋系统、室内自动报警系统及应急照明和疏散指示等。

  二、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包验收。

  三、工期:

  以甲方指定——一项目开工日期及竣工日期为准。

  四、质量标准:

  乙方在施工过程中,工程质量必须力争优良,确保合格,严格按照施工规范按图施工,接受相关工程质量监督部门及甲方、工地技术负责人的管理、监督检测,验收,具体工程质量以通过相关部门验收合格为准,如达不到工程质量要求,甲方有权要求停工,返工整改,返工所需人工及材料全部由乙方负责。

  五、承包总价:

  六、竣工验收:

  由乙方负责办理相关验收手续,并通过消防及相关部门验收合格,取得消防部门验收合格证。

  七、材料采购:

  材料由乙方自行采购,进场后由监理验收,合格后方可用于工程,如因质量原因所造成的工期延误由乙方承担一切责任及损失。

  八、工期延误:

  出甲方提供施工图纸变更外,乙方在土建主体施工期间,应根据土建施工进度做好各项预埋、预留工资,不得延误土建方施工进度,而且不能因为预留及预埋影响工期而影响整个工程竣工验收。

  九、安全及文明:

  1、乙方必须按照国家有关法律、法规《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等要求施工并对职工经常进行安全生产教育,及时做好安全检查,如发生安全事故则按建设部、国家工商行政管理局颁发的相关文件执行。

  2、乙方人员必须服从甲方现场管理人员的安排,并自觉遵守甲方各项规章制度;施工人员进入工地后必须正确带好安全帽。如乙方承包项目因为施工安全及质量问题使甲方遭受相关部门处罚,其费用由乙方负责。

  十、保修:

  1、保修期自本工程竣工验收之日起计算,保修期为两年;

  2、在保修期内(除不可抗力及人为破坏因素外),乙方承担一切保修责任并负担其费用 ;

  3、质量保证金为总价的2%,保修期满后10个工作日内一次付清;

  4、乙方接到甲方及物管维修通知后,必须在三天内到现场进行修理,如未及时到达,由甲方指派人员维修,费用从质保金中扣除。

  十一、付款方式:

  采用预决算制方式,按照月进度完成实际工程量95%支付,余款待工程竣工后,相关部门与遵义市城乡房产开发公司共同验收且所有消防、水电相关手续全部到位后,1个月内付清余款(留2%质保金)。

  十二、违约及争议处理:

  1、本协议一经签订,甲方双方应共同遵守执行,如有违约,违约方承担相应责任及损失。

  2、如遇本协议约定之外情形,甲乙双方共同协商解决,如协商不成,可向当地仲裁机关或管辖地司法机关申请仲裁解决。

  十三、其他事项约定:

  1、本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。

  2、本合同及其补充协议具同等法律效力。本合同及其补充协议内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

  3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

  十三、本合同双方签字后生效,保修期满、工程款结清后自动失效。

  【甲方】(盖章):

  【乙方】:

  身份证号:

  【授权代理人】:______________

  【委托代理人】:____________

  联系电话:

  联系电话:

消防水电合同7

  发包方: (甲方)

  承包方:x(乙方)

  经甲乙双方充分协商,本着平等、互惠互利共赢原则达成如下合同。

  一、甲方将开发的“xxxxxx“工程项目中水电消防等工程发包给乙方以包工包料的形式施工。

  二、承包范围:

  1、水电、消防(水泵房、水箱、所有水泵及其他机器设备)按图施工(室内)。

  2、乙方承担消防审图费用及承包范围内工程的税收。

  3、乙方必须保证消防验收过关,所需一切费用都有乙方自行承担。

  三、施工要求:

  1、必须严格按甲方是哦功能设计图纸要求及作法要求施工。

  2、图纸变更,增加的`工程量,价格按市场价另算。

  四、工程质量:验收合格

  五、承包价格:按每平方xxx元计价

  六、付款方式:工程全垫抵房,房价以开盘下浮xxx个点抵充工程款,按工程量进度比例抵房,可以提前开房票。(进场后可以先确定一套房)

  七、乙方须向甲方交纳履约保证金xxxx元,合同签订时乙方。

  八、在施工过程中如因乙方资金等问题造成工程不能顺利进行的停工超过xxx日得,或出现其他甲方认为乙方等不能履约合同情况下,甲方有权终止本合同,乙方无条件退场,待本项目全部完成后,甲方按乙方已完成工程量的造价xx%补偿。

  九、在施工过程中所有安全事故责任都由乙方自行承担,如甲方因事故垫付赔偿,甲方有权从乙方工程款中扣除。

  十、如甲方不开发该项目 ,乙方所叫履约保证金如数退还给乙方。

  十、本合同自双方签字后,待乙方交纳履约保证金后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

消防水电合同8

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》建设部《建筑安装工程总分包实施办法》经双方协商一致,签订本合同并严格执行。

  第一条:工程项目

  (1)工程名称:德清宝丰冷藏冷冻有限公司

  (2)工程地址:禹越镇九里港

  (3)承包工程范围:室内电气管线、室内给排水管道、防 雷接地、雨水管、所有图纸内包含的消防工程。

  (4)实施安装日期 年 月 日至 年 月 日止。

  第二条:工程进度付款方式 一层水电安装结束付总工程款的20%,二层水电安装结束后付总工程款的20%,封顶结束,竣工完成验收合格后,甲方应支付总工程款的50%,6个月内付总工程款的10%。

  第三条:计算工程款方式为29万,所含内容外的工程量另行计算。

  第四条:保证金

  合同签定三日内,应向甲方交纳 一层主体封顶一次性返还。

  五 第五条:工程质量

  甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收(消防工程自行负责验收,甲方不负担任何验收费用),乙方按照施工图纸和说明要求精心组织施工,保证工程质量,如工程质量不合格必须返工的人工费、材料费由乙方负责。反之如果甲方图纸需变更引起的返工由甲方按工程量、人工费、材料费支付给乙方。

  第六条:

  (1)甲乙双方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一的领导下组织施工,有计划的`材料供应,土建施工进度等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。

  (2)乙方应加强施工人员的安全教育,对乙方的施工人员不按规范进行违规操作所引起的安全事故,违规罚款,若造成安全事故有乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

  第七条:违约责任

  (1)乙方承包工程项目,在施工过程中经验收达不到国家验收规范标准,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。

  (2)合同签到订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除本合同,如乙方单方面解除合同时,甲方因影响施工计划造成经济损失由乙方负责赔偿。如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。

  (3)甲方不得借故拖欠各项应付款项,如甲方拖欠应付款项,乙方有权停止施工。

  第八条:附则

  (1)本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时可向当地仲裁委员会申请仲裁或向人展法院提出诉讼。

  (2)本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

消防水电合同9

  甲方:_______

  乙方:_______

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定,遵守平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程水电安装及消防安装工程施工项目协商一致,订立本合同。

  一、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包验收。

  二、承包内容:本工程( #楼,建筑面积约_______平方米)施工图纸所涉及的水电安装及消防安装工程及设计变更中所涉及的水电、消防工程。

  三、承包范围:

  1)给排水工程:①施工图中所有的给排水工程、空调排水管道工程;②冷热水的安装(包括开槽及修补、厨房及卫生间里冷热水配件和所有的盒具);③室外给排水接入市政管口;④工地临时用水的安装。

  2)电气照明工程:①本工程施工图纸范围内的所有电气安装工程(室内混凝土墙、顶板、梁柱内的线管、接线修盒安装,所有强电、弱电的安装),工地临时用电线路及灯具的安装。

  3)消防工程:设计图纸及设计变更所涉及的消防工程范围。

  四、工程验收:

  本合同工程完工后,乙方提交书面验收通知,甲方应于接到验收通知之日起,三日内组织验收,并出具书面验收合格证明。如甲方收到乙方验收书面通知五天未组织验收,则视为甲方验收合格。未经验收,甲方提前使用或擅自动用,已竣工工程视为工程验收合格。如甲方第一次验收不合格,应于三日内提出书面整改意见,属不合格部分由乙方免费返工。属于乙方责任的工程质量问题,由乙方无偿修理。经查证与乙方无关的或甲方在使用过程中损坏的,不在此限,由甲方负责。

  五、文明施工及环保要求

  5.1目标

  乙方承诺按建设单位和甲方要求,建成文明标准工地。

  5.2要求

  1)乙方承诺加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。

  2)乙方承诺按甲方的统一规划堆放材料、机具,按业主及甲方标准化工地要求设置标牌,标牌由甲方统一制作,费用由乙方承担,由甲方财务直接在乙方的验工款中直接扣除。

  3)施工期间,施工现场必须做到整洁、整齐。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工,乙方除接受甲方的罚款外,甲方将在每月的计价款中扣留工序总价2%的文明施工费,直至整改完退还。

  4)乙方应对所属人员进行文明施工教育,所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定,维护甲方良好的社会信誉,在施工过程中必须佩带上岗证牌,戴好安全帽,禁止穿拖鞋、酒后上班,杜绝一切不文明现象发生,如发现违章者,甲方将给予违章者50~_______元/次的罚款。

  六、进度指标及要求

  6.1指标

  本合同计划开工日期为__年____月____日,全部竣工日期为__年____月____日,竣工日期每推迟一天按合同总价的10%进行违约处罚。若进场5天内进度缓慢不能满足甲方工期要求,则乙方自动退场,甲方不承担任何经济责任。

  七、材料

  7.1材料采购及供应

  乙方自行采购,所有材料必须符合国家及建设单位的相关要求,并具备材质检验报告和质量证明书(大堆料必须是料场出来的'大堆料)。甲方将不定期对材料进行抽检,如抽检不合格,该批材料必须按照甲方要求和时间清理出工地现场,利用该批材料施工的项目乙方承诺自费返工,并承担由此而造成的一切损失。乙方自行采购的材料费用已包含在合同总价中。

  7.2水电费用

  建设所需的水电费用由甲方承担。

  八、机械

  8.1.机械配置

  1)机具由乙方自带,生产生活用电由乙方自行承担。乙方自带设备费用已包含在合同总价中。

  九、计价结算

  9.1计价原则及支付方式。

  本工程实行总价承包,合同签订生效之日预付合同总价10%预付款,工程完工并验收合格后支付剩余合同价款,质保金按4.1条第三点执行。

  所有费用通过银行转账,甲方不支付现金。

  十、争议解决

  合同履约过程中发生争议,双方应本着公平、合理的原则,协商解决,协商不成的,双方同意向长沙仲裁委员会提请仲裁。

  十一、合同生效与终止

  本合同签认生效程序依次为:乙方法定代表人或委托代理人签字、乙方加盖公章、甲方项目经理签字、甲方加合同专用章或者本项目公章后生效。工程施工完成,双方办理最终结算后合同关系即告终止。

  十二、其他事项

  1、本合同未尽事宜,甲乙双方另行协议,书面确认,作为本合同的补充,并与本合同具有同等的法律效力。

  2、本合同正本肆份,甲方叁份,乙方壹份。

  甲方:_______乙方:_______

  负责人:_______负责人:_______

  签定日期:_______日期:_______

消防水电合同10

  甲方:_______乙方:_______

  经甲、乙双方平等、自愿地友好协商,甲方将鄂州市八一社区危房区改造项目的消防工程以包工包料包竣工验收的形式承包给乙方进行施工安装;根据《中华人民共和国民法典》及相关行业法律法规,在甲乙双方平等互信的原则下达成如下协议,以资共同遵守。

  一、工程概况

  1、工程名称及地点:_______

  2、承包方式:包工包料包竣工验收。

  3、工程内容:该工程设计图纸的室内消防内容。

  二、工程的造价结算及付款方式

  1、乙方根据甲方提供的消防设计图纸,按_______年定额和《鄂州信息造价表》以及消防产品的出厂价格表为依据,据实结算;在此预算总价的基础上下浮10%作为该项目的包干价,下浮后每平方米为______元(¥:_______)作为该工程包干结算价格。

  2、双方签订合同后,乙方向甲方打款人民币_____元(¥:_______)作为该项目的施工保证金,待乙方进场施工后,甲方将保证金全额返还给乙方;乙方在材料进场后,甲方支付给乙方总工程款的30%,工程安装完工付到总工程款的65%,经消防部门验收合格后付到总工程款的'95%,余款作为保证金在验收后6个月内付清。

  三、工程的质量要求及施工范围

  1、乙方根据甲方提供的设计图纸及合同内容,按照相关施工规范进行文明施工;乙方在设计单位及甲方同意且不影响消防验收的前提下,可以根据现场实际情况进行工程局部的施工调整。甲方改图纸另行处理。

  2、乙方进场安装的各种设备及材料必须提供相关合格证明。

  3、消防资料由乙方负责组织和整理,乙方必须确保所施工工程合格及通过消防部门验收。

  四、甲乙双方职责

  1、甲方负责提供给乙方现场施工场所,以及施工所需的水、电等,且提供给乙方良好的作业平台,施工所需的费用由乙方自行承担。

  2、乙方在施工中必须严格做好安全文明施工,如果乙方不按相关规范进行施工,造成的安全责任由乙方自行承担。

  3、乙方施工期为5个月,从合同签订后实际进场之日计算,工程完工后由消防部门组织验收,如验收不合格经整改后消防部门验收仍不合格,则乙方负责损失,如属于甲方其他辅助消防工程验收不合格的由甲方负责损失。

  4、未尽事宜

  五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。

  甲方:_______乙方:_______

  _______年_______月_______日_______年_______月_______日

消防水电合同11

  甲方(全称):____________

  乙方(全称):____________

  按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方就本工程施工事宜协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:____________

  工程地点:____________

  承包范围:____________

  承包方式:

  二、工程概况

  开工日期:_________

  竣工日期:_________

  合同工期总日历天数:_____天

  三、质量标准

  工程质量标准:

  四、合同价款

  金额(人民币大写):

  五、组成合同的文件

  1、本合同

  2、中标通知书

  3、投标书及附件

  4、标准、规范及有关文件

  5、图纸

  6、工程量清单

  7、工程报价单及预算书

  双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  六、合同的生效及终止

  1、合同签订之日起生效

  2、除质量保证书外,甲乙双方履行合同的全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后,本合同即告终止。

  3、合同的权利义务终止后,甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则,履行通知、协助、保密等义务。

  七、图纸

  提供方及份数:

  八、甲方工作:

  1、提供经当地消防部门审批的设计资料,如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。

  2、对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。

  3、如工程需基建方预留、预埋等基建配合工作,甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。

  4、提供具备施工条件的施工场地

  5、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地

  6、双方约定甲方应做的其他工作:

  九、乙方工作

  1、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。

  2、在施工过程中,如发现要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出,由甲方和设计单位与消防部门协商解决。

  3、乙方应按合同规定的时间完成和提供服务。

  十、施工组织设计和工期

  1、开工及延期开工

  乙方应按合同约定的开工时间开始施工。乙方不能按时开工,应当以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开

  工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。因甲方原因不能按按合同约定的开工时间开始施工。甲方应并以书面形式通知乙方,推迟开工时间,工期顺延。

  2、由于下列原因造成的工期延误,工期相应顺延:

  a)甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件;

  b)工程量改变和设计变更;

  c)因停水、停电、停气等原因造成的停工;

  d)不可抗拒力;

  e)因甲方无法达成约定义务造成的工期延迟;

  f)双方约定工期顺延的其他情况:

  3、工程竣工

  a)乙方按协议条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工,如

  遇特殊情况双方另议。

  b)施工中甲方如需提前竣工,双方协商一致后应签订提前

  竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施,甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工追加的合同价款等内容。

  十一、工程质量

  a)工程质量应达到协议书约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。

  b)双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的'损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。

  c)乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员检查检验,并为检查检验提供便利条件。

  d)甲方代表的检查检验不应影响施工的正常进行。如影响施工的正常进行,影响正常施工的费用由甲方承担,并相应顺延工期。除此之外严重

  影响正常施工的追加合同价款由甲方承担。

  e)隐蔽工程和中间验收

  根据国家、盛市有关规定执行。

  f)重新检验

  无论甲方代表是否进行过验验、当其提出对已经隐蔽工程重新检验时,乙方应按要求进行剥露或开孔,并在检验后重新进行修复。甲方承担由此发生的费用,并相应顺延工期。

  g)本工程约定的质量保修金为施工合同价款的?%,本工程双方约定乙方向甲方支付质量保修金为(大写)

  质量保修金应在保修期过后一周内由甲方一次性返还。

  本工程约定的质量保修期为一年。一年后如出现故障,乙方只收更换设备款和施工成本费用。

  十二、合同价款与支付

  1)合同价款的确定本合同价款采用_________方式确定。

  2)双方约定的工程款(进度款)支付方式和时间:

  3)甲方应按约定的支付方式和时间支付工程款(进度款),由于甲方未能按时支付工程款(进度款)所造成的一切后果由甲方负责,如影响工程进度的相应顺延工期。

  4)工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。

  十三、工程设计变更

  施工中甲方需对原工程设计进行变更,应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时,甲方应报规划管理部门和其他主管部门重新审查批准,并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。

  因工程设计变更所产生的工程费用应作为工程款的一部分与工程款同期调整支付。

  十四、竣工验收与竣工结算

  1)工程竣工验收标准为国家和行业现行各项验收标准及甲乙双方的有关约定

  2)工程竣工验收合格后,乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。之后双方参照本合同书约定的合同价款及补充条款约定的合同价款调整等内容,进行工程竣工结算.

  3)甲、乙双方对工程竣工结算价款发生争议时,按合同中关于争议的约定处理。

  十五、索赔和争议

  1)违约的处理:

  除不可抗拒力外,因乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它违约行为,由乙方支付违约金,违约金按工程

  总造价的0.5%每天计收,但误期赔偿最高限额不超过合同总价的5%。

  2)索赔

  方欲中止或解除全部合同,应提前10天书面通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。

  3)争议

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向乙方所在地人民法院起诉。

  十六、合同解除

  1)甲,乙双方协商一致,可以解除合同。

  2)有下列情况之一的,甲、乙双方可以解除合同:

  1、因不可抗力致使合同无法履行;

  2、因一方违约致使合同无法履行。

  4)合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和转移工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地,甲方应为乙方撤出提供必要条件,并按合同约定支付应支付的工程价款.已经定货的材料、设备由订贷方负责退货或解除订货合同,不能退还的贷款和因退货,解除订货合同发生的费用,由责任方承担。除此之外,有过错的一方赔偿因合同解除给对方造成的一切损失。

  5)合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

  十七、合同份数

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份;副本一式两份,甲乙双方各执一份。

  十八、补充条款

  甲方:____________(章)

  乙方:____________(章)

  地址:____________

  地址:____________

  法定代表人:____________

  法定代表人:____________

  委托代理人:____________

  委托代理人:____________

  电话:____________

  电话:____________

  传真:____________

  传真:____________

  开户银行:____________

  XX编码:____________

  XX编码:____________

  ______年月日

消防水电合同12

  发包方:_________(甲方)

  承包方:_________(乙方)

  经甲乙双方充分协商,本着平等、互惠互利共赢原则达成如下合同。

  一、甲方将开发的“_________“工程项目中水电消防等工程发包给乙方以包工包料的形式施工。

  二、承包范围:

  1、水电、消防(水泵房、水箱、所有水泵及其他机器设备)按图施工(室内)。

  2、乙方承担消防审图费用及承包范围内工程的税收。

  3、乙方必须保证消防验收过关,所需一切费用都有乙方自行承担。

  三、施工要求:

  1、必须严格按甲方是哦功能设计图纸要求及作法要求施工。

  2、图纸变更,增加的工程量,价格按市场价另算。

  四、工程质量:验收合格

  五、承包价格:按每平方_________元计价

  六、付款方式:工程全垫抵房,房价以开盘下浮_________个点抵充工程款,按工程量进度比例抵房,可以提前开房票。(进场后可以先确定一套房)

  七、乙方须向甲方交纳履约保证金_________元,合同签订时乙方。

  八、在施工过程中如因乙方资金等问题造成工程不能顺利进行的'停工超过_________日得,或出现其他甲方认为乙方等不能履约合同情况下,甲方有权终止本合同,乙方无条件退场,待本项目全部完成后,甲方按乙方已完成工程量的造价_________%补偿。

  九、在施工过程中所有安全事故责任都由乙方自行承担,如甲方因事故垫付赔偿,甲方有权从乙方工程款中扣除。

  十、如甲方不开发该项目,乙方所叫履约保证金如数退还给乙方。

  十、本合同自双方签字后,待乙方交纳履约保证金后生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

消防水电合同13

  发包人:_____________

  承包人:_____________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本水电安装及消防安装工程施工项目协商一致,订立本合同。

  一、工程名称:

  1、工程名称:_____________

  2、工程内容:甲方提供施工图所涉及的水电安装及消防安装工程

  3、承包范围:

  A、给水排水工程:施工图中所属给排水工程、空调排水管道工程。

  B、电气照明工程:甲方提供施工图纸范围内所有电气安装工程(室内混凝土墙、顶板、梁柱内的线管、接线盒安装,所有强电、弱电设备的安装)。

  C、消防工程:设计图纸所涉及的消防工程范围,具体内容包括室内消防栓系统、室内自动喷淋系统、室内自动报警系统及应急照明和疏散指示等。

  二、承包方式:

  包工包料、包质量、包安全、包验收。

  三、工期:

  以甲方指定项目开工日期及竣工日期为准。

  四、质量标准:

  乙方在施工过程中,工程质量必须力争优良,确保合格,严格按照施工规范按图施工,接受相关工程质量监督部门及甲方、工地技术负责人的`管理、监督检测,验收,具体工程质量以通过相关部门验收合格为准,如达不到工程质量要求,甲方有权要求停工,返工整改,返工所需人工及材料全部由乙方负责。

  五、承包总价:

  按图纸所定的工程范围(量),以20xx版《贵州省安装工程计价定额》及市场调差计价标准(主材参考《照贵州省建设工程造价信息》执行),按实际工程量包工包料,并结合施工图数据按实际工程量结算;变更项目经甲方签证,乙方认可按实结算。

  六、竣工验收:

  由乙方负责办理相关验收手续,并通过消防及相关部门验收合格,取得消防部门验收合格证。

  七、材料采购:

  材料由乙方自行采购,进场后由监理验收,合格后方可用于工程,如因质量原因所造成的工期延误由乙方承担一切责任及损失。

  八、工期延误:

  出甲方提供施工图纸变更外,乙方在土建主体施工期间,应根据土建施工进度做好各项预埋、预留工资,不得延误土建方施工进度,而且不能因为预留及预埋影响工期而影响整个工程竣工验收。

  九、安全及文明:

  1、乙方必须按照国家有关法律、法规《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等要求施工并对职工经常进行安全生产教育,及时做好安全检查,如发生安全事故则按建设部、国家工商行政管理局颁发的相关文件执行。

  2、乙方人员必须服从甲方现场管理人员的安排,并自觉遵守甲方各项规章制度;施工人员进入工地后必须正确带好安全帽。如乙方承包项目因为施工安全及质量问题使甲方遭受相关部门处罚,其费用由乙方负责。

  十、保修:

  1、保修期自本工程竣工验收之日起计算,保修期为两年;

  2、在保修期内(除不可抗力及人为破坏因素外),乙方承担一切保修责任并负担其费用 ;

  3、质量保证金为总价的2%,保修期满后10个工作日内一次付清;

  4、乙方接到甲方及物管维修通知后,必须在三天内到现场进行修理,如未及时到达,由甲方指派人员维修,费用从质保金中扣除。

  十一、付款方式:

  采用预决算制方式,按照月进度完成实际工程量95%支付,余款待工程竣工后,相关部门与遵义市城乡房产开发公司共同验收且所有消防、水电相关手续全部到位后,1个月内付清余款(留2%质保金)。

  十二、违约及争议处理:

  1、本协议一经签订,甲方双方应共同遵守执行,如有违约,违约方承担相应责任及损失。

  2、如遇本协议约定之外情形,甲乙双方共同协商解决,如协商不成,可向当地仲裁机关或管辖地司法机关申请仲裁解决。

  十三、其他事项约定:

  1、本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。

  2、本合同及其补充协议具同等法律效力。本合同及其补充协议内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

  3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

  十三、本合同双方签字后生效,保修期满、工程款结清后自动失效。

  甲方(盖章):_____________ 乙方:_____________

  身份证号: _____________授权代理人:______________ 委托代理人:____________

  联系电话:_____________ 联系电话:_____________

  日期:___年___月___日日期:___年___月___日

消防水电合同14

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议:

  第一条 工程概况

  1、工程地点:

  2、工程承包方式:包工、包料、包质量、包安全、包消防验收

  3、工期:随工程主体

  4、合同价款

  本合同工程以建筑面积每平方米人民币计算,若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实际计算。

  第二条 工程质量及验收标准的约定

  严格按国家有关建筑安装施工规范施工,按照国家有关建筑安装工程质量验收规范验收。

  第三条 安全生产的约定

  严格遵守规定的施工时间、降低噪音、减少污染、文明施工,完工后做好现场整洁工作,创优达标任务。

  第四条 工程付款、结算方式、承包内容的约定

  1、付款、结算方式:

  ⑴、乙方员工进场后,甲方应付给乙方进场安置费5000元。

  ⑵、乙方施工当月在无完成工程量之前,甲方只付给乙方员工生活费1000-20xx元/人。

  ⑶、施工阶段:甲方根据乙方每月完成的工作量,并经甲方、监理及质监部门验收合格后,由甲方向乙方支付当月完成工作量80%价款;以此类推直至安装工程全部施工完毕。经竣工验收合格后,余款在一月内付清,并扣除5%总价款以作保修金。此保修金在1年期满后全额还予乙方。

  2、承包内容:

  ⑴、按图纸设计,室内供电从电井出来到入户一灯一开。公共部分,除主干线、预分支线及电柜、动力设备外的电缆、电线、电箱、照明线管、电力线路、开关线路、插座线路、消防报警线路、弱电线路、预埋、预留、安装、调试。

  ⑵、从水井出来到入户一厨一卫一开关一水龙头,预埋、预留、安装、调试。

  ⑶、厨房、卫生间给、排水和落雨水、阳台、空调废水及地下室集水坑排水,预埋、预留、安装、调试。

  ⑷、除消防水箱、消防水泵以外的'消防管道、喷淋管的预留、预埋、安装、调试。

  ⑸、人防工程、水电预留、预埋。

  第五条 纠纷处理

  因工程质量问题双方发生争议,由甲乙双方协商解决。若协商调解不成,可按本合同约定向当地人民法院提起诉讼。

  第六条 合同的变更和解除

  合同的变更和解除,必须由甲乙双方协商解决,任何一方无权变更或解除合同。否则应按合同价款 %支付违约金。

  第七条 其他约定

  ⑴、因气候、停电等不可抗力或不可预见的因素造成的工期延误,经双方确认后可延期。

  ⑵、甲方在竣工验收后,可要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工,超3次的部分,每次甲方应支付乙方300元的劳务费。

  ⑶、保修期内,由于甲方使用不当或不可抗力、不可预见因素造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费。

  第八条 安装工具

  本工程甲方提供管槽机、套丝机、切割机、电钻、电焊机等大型机械,另由乙方自理。

  第九条 甲方责任和义务

  ⑴、为乙方提供垂直运输机械使用。

  ⑵、向乙方提供施工图纸,限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

  ⑶、向乙方提供操作规范、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容。

  ⑷、甲方有义务为乙方提供工伤保险(乙方需提供有效证件)。

  ⑸、在发生重大工伤事故时,甲方有义务为乙方垫付医用的一切费用,并做好安抚工作。

  第十条此合同为一式两份,甲乙双方各执一份。此合同双方签字生效。如有疑问甲乙双方可另签补充协议。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

消防水电合同15

  甲方:__________

  乙方:__________

  依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规和地方相关规章规定及一些强制性条文规范、标准参照施工图设计文件以及施工现场环境,本着平等、自愿的原则,经双方多次友好协商,达成一致,形文如下,以示双方共同遵守:__________

  一、工程概况:__________

  1、工程名称:__________

  2、工程地点:__________

  3、工程内容:3#、4#、5#、6#、7#楼水电工程安装(图纸内的所有室内水电安装工程,水到厕所、厨房,电到分线盒)未含水表、电表及水泵房。

  二、承包方式:

  包工包料、包质量、包辅材、包工具、包安全、包文明施工。

  三、承包范围:

  1、甲方直接发包给乙方的分部工程。

  2、工程施工所需的机具、手动工具、辅材内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、焊锡、不干胶、扎带、生料带、麻丝、石笔、刷子等),试压及检测由乙方自备,费用乙方自理。

  3、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生皆由乙方负责。

  4、负责安装工程竣工后质保期内的保修服务工作。

  5、乙方配合施工过程中的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要的系列工作。

  6、乙方必须参加社保机构设立的人身意外险、伤害险和安装工程一切险,开工前要向甲方出示保费单据和参保合同后方可开工,否则甲方有权从承包方工程款中扣除保险费代为缴纳。

  四、施工工期:

  1、乙方必须在甲方要求的规定时间内进场,并且按照甲方的要求开工,在甲方制定的施工进度计划内完成全部承包范围内的`工作(除却外界影响和人力不可抗拒的因素造成工期顺延外)。

  2、由于甲方原因以及不可预见、不可抗拒的外界因素发生延误工期,由甲方负责其工期予以顺延。

  3、如乙方原因未能按照合同规定的施工日期完成合同工程,则须向甲方支付逾期违约金,违约金为1000元/天。

  4、在施工过程中,如遇图纸设计变更和现场需求,乙方必须根据甲方施工要求无条件服从现场技术管理及监督人员安排予以施工,且双方根据增添工程量出具工程签证单,按照当下实价另计核算。

  五、质量要求:

  1、乙方必须严格按甲方提供的图纸设计及有关设计变更文件和国家现行的规范及有关操作规程要求施工,保质保量完成工程任务。

  2、执行标准:《工程建设标准强制性条文》《建筑施工安全检查标准》《建设工程施工现场供用电安全规范》《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》《建筑电气工程施工质量验收规范》等相关国家法律法规文件要求。

  3、质量体系要求:

  1该项工程质量交验合格工程。

  2进场材料须按批次进行报验,未经甲方监理验收合格材料严禁使用在工程上。

  3施工过程中,每道工序在完成后,必须经甲方工程师、理工程师验收认可后才能进行下道工序施工。应按照施工图的要求,完工后按此要求进行检查验收,质量等级达到合格标准,

  3、施工资料由乙方负责。乙方负责收集、整理、归档。

  4、乙方人员在施工现场,必须随时随地接受甲方工程师、监理工程师的监督、检查。

  六、工程的结算及支付办法:

  1、本工程合同价按建筑面积来核算,单价为:____________元/平方米

  2、建筑面积依照施工图纸中注明的建筑面积进行计算、如图纸中建筑面积确有误差,由甲方审核后予以调整。

  3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。

  4、工程款支付办法:

  第一批次付款:水电工程主体至15层,支付完成水电的预留预埋工程量80%。

  第二批次付款:按月速度完成工程量的80%来进行月结算。

  第三批次付款:整体完成验收合格后支付工程量的97%,余留3%的质保金。质保期限为两年,期满后7个工作日内甲方付清乙方3%的质保金。

  七、履约保正金及返还:

  1.本工履约保证金为_____元。

  2.履约保证金在工程竣工后:__________由甲方和相关职能部门完成备案后并验收合格返还。

  八、文明施工

  1、施工现场场貌、安全文明施工要求

  应按照甲方的要求将本工程的施工场地原材料及半成品增放整齐,标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清,不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净,堆放整齐。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工,对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。

  2、作业人员管理

  乙方施工人员必须是身体健康者,禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工,以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工,乙方必须向甲方出示作业人员身份证及特种作业操作证。两证复印件由甲方留存。

  3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。

  九、其他事项

  1、本合同一式四份,甲、乙方各持贰份。双方签字或盖章后生效,工程完工,双方履行完合以务后自动失效。

  2、乙方在施工过程中质量、进度,施工等必须遵循《水电现与管理办法》。

  3、本全同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行,未尽事宜,双方协商解决。

  4、双方因合同履行发生争议时,应协商解决,协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

  甲方:__________乙方:__________

  银行账户:__________

  ______年_____月_____日

【消防水电合同】相关文章:

消防水电合同03-22

消防水电合同8篇03-18

消防水电合同10篇04-24

消防水电合同范本06-09

消防水电合同9篇07-14

消防水电合同(9篇)07-14

消防水电合同11篇03-07

消防水电合同(11篇)03-09

水电维修合同11-04