当前位置：9136范文网>实用文档>合同>公路工程施工合同书

公路工程施工合同书

时间：2024-04-09 16:12:35 合同我要投稿

公路工程施工合同书

　　随着法律知识的普及，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编收集整理的公路工程施工合同书，欢迎大家分享。

公路工程施工合同书

公路工程施工合同书1

　　本协议书由_________（以下简称“业主”）为一方，与_________（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。

　　鉴于业主已委托监理单位为_________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

　　一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

　　二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

　　1．公路工程施工监理中标函或委托函

　　2．公路工程施工监理合同通用条件

　　3．公路工程施工监理合同专用条件

　　4．《公路工程施工监理规范》

　　5．公路工程施工监理招、投标文件

　　6．双方签认的补充或修正文件

　　7．其它文件：_________

　　8．附件：

　　附件a——监理服务的形式、范围与内容

　　附件b——业主提供的'监理工作条件

　　附件c——监理服务的费用与支付

　　其它附件：_________

　　三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。

　　四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

　　五、本协议书经双方签字盖章后，自_________年_________月_________日生效，至_________年_________月_________日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

　　六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本_________份。双方各执_________份。

　　业主（盖章）：_________

　　监理单位（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　单位地址：_________

　　邮编：_________

　　电话：_________

　　传真：_________

　　开户银行：_________

　　帐号：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_________

公路工程施工合同书2

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，由乙方承担探矿工程，为保障工程顺利进行明确双方责任和义务达成如下协议：

　　一、工程项目：单孔孔深

　　二、钻孔直径：钻孔，如果遇到特殊情况不得

　　三、单价：

　　四、总工程量

　　五、甲方责任和义务：

　　1、甲方责任钻孔设计，孔位定点、钻孔编录、取样及钻孔验收。

　　2、甲方责任负责三通一平场地平整及外部协调。

　　3、甲方负责乙方解决施工过程中出现的问题，如搬家人力不够由甲方给予协调。

　　4、甲方提供乙方人员住宿。

　　5、甲方需承担乙方无故停工造成的`损失，由甲方赔偿乙方的误工费，如当地百姓阻挠施工等，不可抗拒力除外。

　　六、乙方责任和义务

　　1、乙方负责按设计要求施工并提供合格的钻孔。

　　2、乙方负责钻孔质量，严格按照六大指标执行。

　　七、工程验收及付款方式：

　　1、工程验收：单孔完工后，由甲方进行验收，验收合格后，以实际进尺计算工程费。

　　2、付款方式：用现金支付，甲方预付给乙方材料、运输费等相关的费用元,乙方来回往返车费由甲方承担。全部工程结束后，甲方扣除乙方进场费用，一周内结算清。

　　3、甲方支付给乙方工程费用,不得超过一周。

　　八、钻孔在实际进尺中如孔内出现坍塌、粉化、溶洞、出水等突发情况下，甲方应向乙方提供所需的材料等一切费用。在钻孔打不进去的情况下按实际进尺计算工程费用。

　　九、其它：本协议未及事宜，由甲乙双方协商解决。

　　十、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，本合同由双方代表签字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　___年__月__日

公路工程施工合同书3

　　业主：____________

　　监理单位：____________

　　本协议书由____为一方，与____为另一方共同订立。

　　一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

　　二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

　　1、公路工程施工监理中标函或委托函

　　2、公路工程施工监理合同通用条件

　　3、公路工程施工监理合同专用条件

　　4、《公路工程施工监理规范》

　　5、公路工程施工监理招、投标文件

　　6、双方签认的补充或修正文件

　　7、其它文件

　　8、附件：

　　附件——监理服务的形式、范围与内容

　　附件——业主提供的监理工作条件

　　附件——监理服务的费用与支付

　　其它附件

　　三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的'费用和提供监理工作条件。

　　四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

　　五、本协议书经双方签字盖章后，自___年___月__日生效，至___年___月___日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

　　六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本___份。双方各执___份。

　　业主：___________监理单位：_____

　　法定代表人：法定代表人：____________

　　单位地址：_________单位地址：____

　　邮编：邮编

　　电话：___________电话：________

　　传真：传真：____________

　　开户银行：开户银行；

　　帐号：帐号：____________

公路工程施工合同书4

　　甲方(发包人)：____________

　　代表人：____________

　　联系地址：_________

　　乙方(承包人)：____________

　　代表人：____________

　　联系地址：_________

　　为了明确双方职责，确保工程质量和工期，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，结合本工程具体情况，经双方协商同意，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2 工程地点：

　　1.3 工程内容：

　　1.4 承包范围：

　　1.5 承包方式：本合同采用 (单价或总价)承包方式. 承包价是乙方为本合同工程达到验交成品的所有工序作业费及材料费用等直接和间接费用及税金，以及其他为完成合同内容的所有费用总和。

　　采用单价承包的，单价的计价范围同甲方与业主所订合同中的计价范围相同，即:乙方所承包工程一切费用均已包含在合同附件1中有关工程细目的单价中，不再另行单独支付。本工程单价一经确定，不再调整。

　　采用总价承包的，合同价格包含乙方为完成本工程所需的全部费用。除工作量变更、设计变更以外，各种自然、人为潜在风险、市场变化等因素造成的乙方损失，乙方不得以任何理由提出任何额外支付要求。

　　1.6 质量标准: 按照交通部现行公路工程施工技术规范及质量检验评定标准和本工程设计规范、施工图纸、监理要求、甲方要求组织施工及进行质量检查验收，一次验交合格，达到优良工程。

　　1.7 合同工期: 开工日期: ——年 ——月——日

　　完工日期: ——年——月——日

　　总日历工期____天。

　　第二条工程价款的确定与结算

　　2.1 工程价款的确定: 本合同实行单价(单价或总价)承包。合同价____万元(暂定)。

　　实行单价承包的，工程价款的确定以乙方实际完成的并经甲方、监理工程师认可计量的工程量与工程细目单价乘积以及发包人上级审计部门的审计结果作为最终工程价款。

　　实行总价承包的，即合同价包干工程，则合同价款在经甲方上级审计部门审计后，以审计结果作为工程价款。发包人不再进行其它任何形式的支付(设计变更、工作量变更除外)。

　　第三条工程预付款与工程进度款的支付

　　3.1 本工程不支付工程预付款。

　　3.2 工程进度款以乙方实际完成并经甲方和监理验收合格的成品工程量逐月付款至实际进度的百分之八十(特殊情况下可付至百分之九十)。

　　第四条设备材料供应

　　4.1 甲方提供的材料设备包括水泥，其费用由甲方逐月扣回或在最终结算时从工程款中一次性扣回。

　　4.2 乙方为本工程提供的材料设备包括钢筋、片石、碎石、砂等，其费用由乙方自行承担。

　　4.3 乙方用于本工程的.所有材料与设备必须经过国家认证检测机构的检验，乙方应当出具检测合格报告单及出厂合格证后才能进场使用，检测费用由乙方自行承担。

　　第五条工程质量

　　5.1 本工程质量执行国家和行业的质量检验评定标准，因承包方原因达不到约定的质量标准，承包方承担违约责任。

　　5.2 为保证本工程质量等级的实现，乙方必须接受建设单位的质量监督部门监督，同时服从甲方驻工地代表的质量监督与检查。

　　第六条双方权利与义务

　　6.1甲方权利与义务

　　6.1.1 工程开工前向乙方提交施工图纸壹份，并组织现场技术交底。

　　6.1.2 按合同要求及时向乙方拨付有关工程款。

　　6.1.3 组织审查承包方的施工组织设计和施工技术措施，并审定承包方提出的安全防护措施。

　　6.1.4 委托同志为甲方工地代表，负责工程质量监督检查和现场施工协调并办理隐蔽工程的验收和有关签证手续。

　　6.1.5 在工程质量监督检查中发现不符合设计和规范要求等质量问题，甲方有权责令乙方停工或返工，因此造成的经济损失均由乙方承担。

　　6.1.6 负责组织预验收和竣工验收，并及时办理结算手续。

　　6.2 乙方权利与义务

　　6.2.1 严格按图纸和规范要求，甲方及监理指定的施工工艺施工，未经甲方及监理工程师许可不得擅自更改设计或降低工程质量标准，否则甲方不予认可已完工程量，乙方无条件返工，其责任和经济损失由乙方自负，同时承担由此引起的甲方所有损失。

　　6.2.2 乙方在开工前——日内向甲方送交开工报告，提交切实可行的施工组织设计、质量、安全防卫、环境保护、防火、综合治理措施、工地出入管理制度、工程安全措施各壹份并自行组织实施，并承担因上述措施不力造成的全部后果。

　　6.2.3 每——日向甲方报送施工项目的施工进度表壹份并经甲方审查认可后作为施工进度控制依据。同时，每月——日前向甲方报送当月进度报表和下月工作安排计划。所承担分项工程完工验交——天内，按甲方、监理及建设单位要求向甲方提交完整的竣工资料一式两份，由甲方负责统一装订。乙方应当使用甲方统一资料表格，费用由乙方承担。

　　6.2.4 乙方在施工中要严格执行甲方规定的工序报验制度，每道工序完成后在取得甲方和监理工程师的签认后，方能转入下道工序施工。若发现设计图纸有误或与实际不符时，乙方必须立即报告甲方，甲方同监理工程师协商确定方案后组织人员进行处理。

　　6.2.5 对隐蔽工程的中间验收，必须在具备条件后，乙方自检合格和中间验收48小时前通知甲方代表现场验收，否则视为不合格工程，不予验收。

　　6.2.6 运输中的一切交通事故责任及经济损失乙方自负。

　　6.2.7 施工中不能破坏甲方上道工序成型的工程内容，否则承担因此给甲方造成的所有损失。

　　6.2.8 施工中材料堆放场地、预制场地、水源、电、材料、取土土源、石料开采及一切附属设施条件、施工便道、施工及施工场地中的地方关系协调乙方自行处理，费用自负。

　　6.2.9 乙方应做到文明施工、安全生产、在施工现场两头设立安全标志，施工中由于承包方原因和非甲方原因造成的人身伤亡均由乙方负责，甲方不承担任何责任。挂牌及安全标志发生的费用由乙方承担。

　　6.2.10 搞好施工中的环境保护和综合治理，遵守工程所在地政府和有关部门对施工水土保持、环境保护和施工噪音等方面的管理规定，施工期间发生的一切地方关系和群众纠纷，乙方自行调解处理。

　　6.2.11 工地食宿、工具、灶具和工程用的材料，施工机具、车辆等，由乙方自行解决，费用自理。

　　6.2.12 施工中严禁中断交通，要确保道路通畅。

　　6.2.13 明确工地常住负责人一人为乙方工地代表，代表乙方履行合同规定有关事宜，负责授权外重要问题的请示汇报，必须坚守工地，亲自指挥生产，未经甲方许可，不能离开工地。按时参加甲方的生产会，如缺席，按每次支付1000元违约金处理。

　　6.2.14 施工垃圾乙方自行选择合适场地弃运并掩埋，不能乱弃，破坏环境，或引起其它纠纷，否则引起的后果乙方自负。

　　6.2.15 乙方不能有损害甲方企业形象的行为，否则，在事实存在的情况下，甲方有权随时清退乙方，一切后果均由乙方承担。

　　6.2.16 施工中乙方注意保护好地下及地上一切公用设施(如地下管网、光缆、电视线等)、民房、构筑物等，否则，由此引起的一切损失由乙方自行负担。

　　6.2.17 施工中发现有地下文物时，乙方必须采取措施注意保护好现场，等国家有关部门接收，否则因乙方措施不力造成文物流失，乙方承担一切后果。施工中注意保护附近文物，造成文物损坏或灭失时，乙方承担全部责任。

　　6.2.18 施工中注意不能破坏公路沿线植被、草场、林场、耕地、水土保持，否则全部责任及经济损失均由乙方承担。

　　6.2.19 乙方在施工期间应严格遵守国家及地方的法律法规，遵守地方群众的生活风俗，否则，引起的一切纠纷、民族矛盾由乙方自行解决，并承担由此引起的一切经济损失、政治及其他后果。

　　6.2.20 在竣工验交前，负责对已完工工程进行保管，完成场地清理工作，在此期间已完工程发生损坏或丢失现象，负责无偿修理。

　　6.2.21 负责甲方提供设备的工地安全看护，并承担费用。

　　6.2.22 凡是施工范围内与已建铁路、公路等有交叉、干扰的地段，乙方应在不干扰铁路、公路工程运营的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏导现有交通和水流，其费用已计入合同价款中。

　　6.2.23 施工段落内与农田交界处，注意保护农田，不能损坏农田，在征地范围施工，否则，引起的纠纷乙方自行解决处理并承担有关费用。

　　6.2.24 乙方施工过程中及施工完毕后搞好和相临施工项目或后续施工项目的协调交接工作，保证不影响后续施工单位或相临施工单位施工。

　　第七条工程进度

　　乙方施工能力及进度不能满足甲方工期及进度要求时，甲方在向乙方提出警告后，乙方七日内仍不能达到甲方工期、进度要求时，甲方有权另行指定其他施工队伍。为保证甲方工程工期的需要，另行指定施工队伍的施工费用由甲方与指定队伍直接协商，所完工作量直接从乙方总工程款中扣除，无需乙方同意。对此，乙方应当谅解并同意。对因此给甲方造成的工期延误，乙方承担有关责任。

　　第八条暂时停工

　　若乙方施工的工程质量、安全、环保、防护等措施不能满足规范要求，甲方或监理人员或业主有权下达暂时停工指令。同时，当乙方的施工影响到甲方的正常施工或整体施工的合理部署时，甲方也有权下达暂时停工指令。在暂时停工期间，乙方应当妥善保护停工工程，并保障其安全。暂时停工所造成的一切损失由乙方自行承担。

　　第九条竣工验收

　　9.1乙方在工程全部竣工验收前——日，应将验收日期以书面形式报告甲方届时验收，并向甲方送交完整的竣工资料，一式两份。

　　9.2 甲方在接到乙方竣工验收报告及竣工资料后，应按业主要求组织竣工验收，如因业主原因而不能按时组织验收时，甲方提前通知乙方并与乙方另行商定验收日期。

　　9.3 本工程验收合格，从验收之日——日内乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管工程，应由乙方负责看护。在此期间若已验收工程发生损坏，责任应由乙方承担。

　　9.4 工程最终结算待甲方上级审计部门审计完毕并按本合同第十二条规定扣除工程总价款5%的保修金后，及时付清。

　　第十条变更及违约责任

　　10.1 本工程在施工中，如遇到下列情况之一者，工期顺延，双方及时协商并通过书面形式确定顺延后的最终工期: A:因重大自然灾害或其它不可抗力的原因而被迫停工。

　　B:因建设单位重大设计方案变更。

　　10.2 无正当理由，甲乙双方任何一方，未按本合同规定履行自己的职责或执行有关条款，按照公平的原则，双方约定按如下方法处理：

　　A:因发包方原因，没有及时拨付进度款，致使工程停工的，在得到发包方书面确认后工期顺延。

　　B:因承包方原因导致工程质量达不到约定标准，优良率达不到85%,每降低一个百分点，扣减工程款的1%,不能达到建设单位(业主)的验收标准，乙方负责按照建设单位(业主)要求进行整改，直至符合验收标准，如无法整改时，乙方应无条件返工，并承担返工的所有损失。

　　C：无正当理由竣工日期每延误一天，应向甲方支付结算工程总价款5‰的违约金。

　　D：因建设单位设计方案变更造成工程量减少或增加，合同价款相应减少或增加。

　　E：因不可抗力造成的工期延误乙方可不承担违约责任。但乙方有义务采取必要的措施防止损失的进一步扩大，有义务及时通知甲方，以便甲方采取必要的措施。

　　F：在本工程完工前，除非乙方违约甲方进行清退，否则乙方的设备、人员不能以任何借口离开现场，否则即视为违约，乙方承担由此给甲方造成的所有损失。

　　第十一条工程保修

　　本工程保修期两年。保修期自双方验收移交之日起计算。保修金为工程结算总价款的5%，在工程结算款中扣除。在保修期内，如有质量问题，乙方应按甲方通知的时间与要求及时进行维修，维修发生的费用，由甲方视乙方维修费用来源予以全额返还或直接从保修金中扣除。对乙方未在规定时间内到场维修或拒绝维修的，甲方有权另行指定施工队伍维修，因此发生的费用，由甲方直接在保修金中支付，对此乙方不得有任何异议。

　　第十二条其它

　　12.1 本工程所适用的各种规范以甲方或业主明示的为准。

　　12.2 为保证工程质量及工程进度，工程款必须专款专用，不得挪作它用。否则，甲方有权随时清退乙方，不与认可所完全工程量，损失由乙方自行承担。

　　12.3 乙方必须为其施工人员按国家及建设单位(业主)有关规定与要求购买保险。包括：建筑工程一切险、人身意外伤害险、第三方责任险等国家规定的与工程有关的所有保险，费用自负。

　　12.4 本工程乙方不得再次分包或转包。否则，甲方有权随时中止合同并追究乙方法律责任。因此造成的所有直接与间接损失，由乙方赔偿。

　　12.5 合同履行中如有争议，由双方协商解决。协商不了的，由合同履行地人民法院司法解决。

　　12.6 本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议或在本合同第十三条中约定。

　　12.7 本合同在履行过程中，有关的纪要、变更文件、补充文件在双方确认的基础上作为本合同附件一并生效。

　　12.8 本合同一式八份，由双方根据情况决定各自持有份数。

　　第十三条其它约定条款：

　　_________________________________________________________________________________________________________

　　甲方: 乙方：___________

　　法定代表人：_______ 法定代表人：____________

　　委托代理人：_______ 委托代理人：____________

　　开户银行：________ 开户银行：____________

　　银行账号：________ 银行账号

　　签订时间：________ 签订地点：____________

公路工程施工合同书5

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么常见的合同书是什么样的呢以下是小编帮大家整理的水沟工程施工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。甲方：乙方：根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：伊____市安兴排水渠工程。

　　2、工程地点：安兴。

　　二、工程工期及施工标准、要求

　　1、合同工期：本工程于________年____月____日开工，至________年____月____日竣工，工程期共计20天。

　　2、施工标准：

　　(1)井口至联合建筑段水渠为暗渠，水渠净高90c，净宽90c，混凝土浇筑厚度为0c，混凝土比例4：2:5，铺设6钢筋，水渠上面加盖板。

　　(2)炸药库至矿门岗段水渠为明渠，水渠净高为80c，下口净宽80c，上口净宽30c，混凝土浇筑厚度为0c，混凝土比例4：2:5，铺设6钢筋。

　　3、施工要求：乙方必须严格按照本工程设计图纸等相关要求和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求，组织施工，确保工程总体坚实、牢固，砌体砂浆配合比准确，砌缝内砂浆均匀，勾缝密实，水渠伸缩缝为5，水泥砂浆抹面，保证抹面的厚度，砌体内侧及沟底表面平整光滑、直顺，排水顺畅，不得有裂缝、脱落、空鼓现象，整体外观达到直线段顺直、曲线段圆滑，无折点、起伏。

　　三、工程价款及支付

　　1、工程单价大写：叁佰捌拾园整平方米，小写：380平方米。

　　2、本工程造价以实际工程量为准，按工程单价据实结算。

　　3、付款方式：合同签订后，施工初期甲方预付部分工程款，工程竣工并验收合格后付至总价款的98%，预留2%的质量保证金，保修期满后未出现质量问题，如数退还质量保证金，价款支付为现金支付。

　　四、甲乙双方权利和义务

　　1、甲方：

　　(1)负责对乙方施工质量抽检和监督，对不合格的材料责成乙方调换，对不符合施工要求和标准的施工段有权要求乙方拆除并重新施工建设，所产生的费用由乙方自行承担。

　　(2)负责施工地点的社会协调，保持有一个安全的施工环境。

　　(3)负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后7天内组织验收。

　　2、乙方：

　　(1)根据设计图纸和施工标准、要求，做好施工工作。

　　(2)必须严格按照本工程的设计图纸和施工标准、要求进行施工，严格实行自检制度，做到完成一项，合格一项，按合同规定的时间尽量提前完成施工任务。

　　(3)自行采购本工程所需材料，采购的材料必需符合设计、施工标准、要求。

　　(4)清整出的土方应合理堆放，不得随意乱放，更不得向沟内堆土，待工程结束后，负责将清整出未使用的土方清理到指定地点。

　　(5)在施工期间，必须抓好安全生产工作，施工中发生的一切安全事故自行承担全部责任。

　　(6)验收前未经甲方允许，设备不得撤离场地，否则视为违约。

　　(7)在工程验收合格后将工程决算书编制完毕，并递交甲方进行审核，确认后形成正式的`工程决算书作为价款结算的依据，并提供相应数额的正式发票。

　　四、工程验收

　　1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。

　　2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。

　　3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。

　　五、验收标准本工程以设计图纸为依据，按照施工标准和施工要求进行验收，验收合格后，进入保修期。

　　六、保修期限自验收合格之日起，乙方对施工建设的工程项目，负有保修责任，保修期________年。本工程在交付使用过程中，如发生砌体裂缝或倒塌、抹面脱落、空鼓现象等工程质量问题，由乙方负责维修，维修费用由乙方承担。

　　七、其他事宜在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商解决。

　　八、合同的效力本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方：____________乙方：____________

　　________年____月____日_______年____月____日

公路工程施工合同书6

　　甲方：(发包方)

　　乙方：(承包方)

　　经学校校委会研究决定，为加强对学生进出校门安全的管理，改善学校办学条件，确保师生安全，结合该校实际情况，经甲乙双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容：

　　中心校大门外梯子手扶和校园内花池修整工程。

　　二、工程地点：坪上镇中心校。

　　三、质量要求及价格：

　　(一)、手扶：要求做成砖混结构，长度与梯子长度相同(20米长)，梯子平台地方有转角，按照平台转角样子转，高度为米高(含盖帽部分)，手扶平面用一块砖按照做24公分墙的方式做一层盖帽，然后糊上灰沙，内侧和平面要求贴上瓷砖，瓷砖要求用没平方40元以上。单价为每平方米395元(含材料费、工价、运费等费用)，合计金额为5800元。

　　(二)花池：中间用砂石先铺一层25米长2米宽的'地面，在用330标号水泥硬化，地面两边做两个石桌子，并做上石凳。单价为每平方米00元(含材料费、地面处理、工价等费用)，合计金额为5000元。

　　四、施工安全：乙方应建立安全防护措施和文明施工制度，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工,确保施工安全，施工过程中的一切安全事故均由乙方自行负责，发包方概不负责。

　　五、付款方式：合同签订生效后，工程做完后，经过甲方组织人员验收，验收合格后甲方一次性报账付给乙方两样工程款合计人民币大写：贰万壹仟捌佰元整(：2800.00元)，合同价款含各种税费，均由乙方负责，甲方不承担各种税费。

　　七、开工日期：

　　八、竣工日期：（如遇雨天等特殊情况无法施工，工期可以顺延）

　　九、组织验收：由甲方、施工方、中心校、学校共同验收。本合同共贰页，一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日