砌砖劳务合同
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同对我们的帮助越来越大，合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编精心整理的砌砖劳务合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
砌砖劳务合同1
总包人： （以上简称甲方）
砌体清工分承包人：（以下简称乙方）
由于甲方承建XXX工程的需要，经甲乙双方协议根据《中华人民共和国劳动法》及《合同法》和有关条文的规定，现将该工程有关砖砌体分项清工承包给乙方施工，为明确双方的责任和权利，特订如下条约：
一、 承包方式：清工
二、 建筑面积：
按墙体实砌的墙面平方结算。
三、 砌体清工工作内容：
包括项目：按图纸设计要求及会审纪要设计变更通知书，按国家规范及图集等要求施工，泥桶、泥铲、砌砖线及其它小型工具，图线上包括的所有砌体总包干价为22元/㎡，一次性包死，中途不做任何调整。如果乙方未将工程施工完毕，中途无故退场，甲方有权向乙方拒付余下的工程款。将余下工程款补给下个班组。
四、 工程质量：
严格执行现行的有关施工验收规范和设计图纸的要求施工，确保合格，并在保证质量的要求下节约材料，如发现有浪费材料的现象，按实际材料价格翻一倍进行罚款。如因质量原因造成的返工，其材料费及人工费均归乙方自负。
砌体之前地面应按要求湿水，冲洗干净，如发现一次扣贰佰元。
五、 文明施工：
1）、乙方进场人员必须严格执行甲方有关规定。
2）、每层的砌体完工后应做到工完料清。
3）、工地现场严格进行打架斗殴。
4）、小孩及不工作的妇女，严禁进入施工现场。
六、付款方式：
每月结算一次，按已完成实际实砌的工程量墙面每平方承包干价的'80%付款，余款待砌体分项全部完工后付10%，余下10%待中间验收合格后付清。
七、 本工程质量要求为合格工程。
八、 工期：
自合同签字生效之日起，至砌体全部完工后，总工期为二个月。
九、 安全生产：
乙方施工人员必须严格按照《安全生产条例》施工，如因乙方原因发生安全事，则一切责任由乙方自己承担。
十、 甲方权利与义务：
1）、提供乙方工人的生活用水用电。
2）、对不服从管理和领导的班级，管理人员有关权更换。
3）、对不遵守公司、项目部及有关部门的安全规章制度的有权进行罚款并开除当事人。
4）、对故意浪费材料的班组，经劝阻后还不改正的有权进行加倍罚款。
5）、对有关部门要求整改的部位，乙方必须整改合格。
十一、乙方权利与义务
1）、听从甲方和监理单位的指挥，服从甲方领导，遵守公司项目部及有关部门的各项规章制度。
2）、自备安全帽、安全带、雨衣及劳保用品。
十二、未尽事项经甲、乙双方另行商议，如发生纠纷先由劳动仲裁及有关主管部门裁决，还不能解决的，由法院裁决。
十三、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日生效，工程款付清后自动失效。
甲方： 乙方：
年 月 日
砌砖劳务合同2
发包方：（以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则、经甲乙双方共同协商、就对湖北合加环境设备有限公司职工食堂劳务施工中的土建（瓦工）部分承包给乙方施工、为明确双方责、权、利、签订如下合同，双方共同遵守：
一、工程地点：湖北省咸宁市温泉经济开发区长江工业园
二、工程名称：湖北合加环境设备有限公司职工食堂工程
三、承包形式：包人工费
四、承包范围：在图纸中—0。3以下所有砌砖部分
五、承包价格：预计60000块标准水泥砖砌筑（含和灰、运砖、计临时脚手架铺设）。合计人民币玖仟元整。但实际砖数0。15元/块，实做实收。
六、付款方式：工程完工后三天之内付清全部款项。
七、工程质量：按图纸要求及国家现行建筑施工规范要求施工，工程达到优良标准。要求搭头有灰缝，不要两层同缝，横竖灰缝1㎝，楼体美观。如达不到甲方要求无条件退场，并由此产生的.损由乙方全权负责，并做好节约。
八、工程工期：到±0。00下六万砖须在合同签订之日起三个有效工作日完成。
九、安全生产、文明施工
乙方须做好安全管理和配合甲方的安全管理检查，严格按现行国家有关安全生产操作规程文明、规范施工。乙方人员进入施工现场必须戴安全帽，禁止穿拖鞋、硬底鞋和酒后上岗，经发现每人每次罚款50—100元/人次，严禁打架、赌博、盗窃等不良行为，一经发现每人每次罚款1000元。罚款从工程款中扣除，违法者交当地公安部门处理。
十、解决争议办法：本合同发生纠纷双方调解。调解不成可向咸宁劳动仲裁委员会申请仲裁。
十一、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，经双方签字后生效。工程完工结清一切款项后本合同自动生效。
甲方：经办人：责任人：
乙方：经办人：责任人：
年 月 日
砌砖劳务合同3
甲方：
乙方：
经甲乙双方协议根据《中华人民共和国劳动法》及《合同法》和有关条文的规定，现将该工程有关砖砌体分项清工承包给乙方施工，为明确双方的责任和权利，特订如下条约：
一、 承包方式：
按砌砖方量承包。
二、 建筑面积：
按墙体实砌的墙面方量结算。
三、 砌体工作内容：
包括项目：按图纸设计要求及会审纪要设计变更通知书，按国家规范及图集等要求施工，泥桶、泥铲、砌砖线及其它小型工具，图线上包括的所有砌体总包干价为 元/每方，一次性包死，中途不做任何调整。如果乙方未将工程施工完毕，中途无故退场，甲方有权向乙方拒付余下的工程款。将余下工程款补给下个班组。
四、 工程质量：
严格执行现行的有关施工验收规范和设计图纸的要求施工，确保合格，并在保证质量的要求下节约材料，如发现有浪费材料的现象，按实际材料价格翻一倍进行罚款。如因质量原因造成的返工，其材料费及人工费均归乙方自负。
砌体之前地面应按要求湿水，冲洗干净，如发现一次扣贰佰元。
五、 文明施工：
1）、乙方进场人员必须严格执行甲方有关规定。
2）、每层的砌体完工后应做到工完料清。
3）、工地现场严格进行打架斗殴。
4）、小孩及不工作的妇女，严禁进入施工现场。
六、付款方式：
每月结算一次，按已完成实际实砌的.工程量墙面方量承包干价的60%付款，余款待砌体分项全部完工后付10%，余下30%待中间验收合格后付清。
七、 本工程质量要求为合格工程。
八、 工期：
自合同签字生效之日起，至砌体全部完工后，工期以甲方要求为主。
九、 安全生产：
乙方施工人员必须严格按照《安全生产条例》施工，如因乙方原因发生安全事，则一切责任由乙方自己承担。
十、 甲方权利与义务：
1）、提供乙方工人的生活用水用电。
2）、对不服从管理和领导的班级，管理人员有关权更换。
3）、对不遵守公司、项目部及有关部门的安全规章制度的有权进行罚款并开除当事人。
4）、对故意浪费材料的班组，经劝阻后还不改正的有权进行加倍罚款。
5）、对有关部门要求整改的部位，乙方必须整改合格。
十一、乙方权利与义务
1）、听从甲方和监理单位的指挥，服从甲方领导，遵守公司项目部及有关部门的各项规章制度。
2）、自备安全帽、安全带、雨衣及劳保用品。
十二、未尽事项经甲、乙双方另行商议，如发生纠纷先由劳动仲裁及有关主管部门裁决，还不能解决的，由法院裁决。
十三、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日生效，工程款付清后自动失效。
甲方：代表人签字：日期： 年月 日
乙方： 代表人签字：日期： 年 日 月
砌砖劳务合同4
发包方：______（以下简称甲方）
承包方：______（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平和诚实守信的`原则、经甲乙双方共同协商、就对湖北合加环境设备有限公司职工食堂劳务施工中的土建（瓦工）部分承包给乙方施工、为明确双方责、权、利、签订如下合同，双方共同遵守：
一、工程地点：湖北省咸宁市温泉经济开发区长江工业园
二、工程名称：湖北合加环境设备有限公司职工食堂工程
三、承包形式：包人工费
四、承包范围：在图纸中以下所有砌砖部分
五、承包价格：预计______块标准水泥砖砌筑（含和灰、运砖、计临时脚手架铺设）。合计人民币玖仟元整。但实际砖数元/块，实做实收。
六、付款方式：工程完工后三天之内付清全部款项。
七、工程质量：按图纸要求及国家现行建筑施工规范要求施工，工程达到优良标准。要求搭头有灰缝，不要两层同缝，横竖灰缝1㎝，楼体美观。如达不到甲方要求无条件退场，并由此产生的损由乙方全权负责，并做好节约。
八、工程工期：到±下六万砖须在合同签订之日起三个有效工作日完成。
九、安全生产、文明施工
乙方须做好安全管理和配合甲方的安全管理检查，严格按现行国家有关安全生产操作规程文明、规范施工。乙方人员进入施工现场必须戴安全帽，禁止穿拖鞋、硬底鞋和酒后上岗，经发现每人每次罚款50—100元/人次，严禁打架、赌博、盗窃等不良行为，一经发现每人每次罚款______元。罚款从工程款中扣除，违法者交当地公安部门处理。
十、解决争议办法：本合同发生纠纷双方调解。调解不成可向咸宁劳动仲裁委员会申请仲裁。
十一、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，经双方签字后生效。工程完工结清一切款项后本合同自动生效。
甲方：______经办人：______责任人：______
乙方：______经办人：______责任人：______
______年______月______日
砌砖劳务合同5
发包方：________(以下简称甲方)
承包方：________ (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平和诚实守信的'原则、经甲乙双方共同协商、就对湖北合加环境设备有限公司职工食堂劳务施工中的土建(瓦工)部分承包给乙方施工、为明确双方责、权、利、签订如下合同，双方共同遵守：
一、工程地点：湖北省咸宁市温泉经济开发区长江工业园
二、工程名称：湖北合加环境设备有限公司职工食堂工程
三、承包形式：包人工费
四、承包范围：在图纸中-0.3以下所有砌砖部分
五、承包价格：预计60000块标准水泥砖砌筑(含和灰、运砖、计临时脚手架铺设)。合计人民币玖仟元整。但实际砖数0.15元/块，实做实收。
六、付款方式：工程完工后三天之内付清全部款项。
七、工程质量：按图纸要求及国家现行建筑施工规范要求施工，工程达到优良标准。要求搭头有灰缝，不要两层同缝，横竖灰缝1㎝，楼体美观。如达不到甲方要求无条件退场，并由此产生的损由乙方全权负责，并做好节约。
八、工程工期：到±0.00下六万砖须在合同签订之日起三个有效工作日完成。
九、安全生产、文明施工
乙方须做好安全管理和配合甲方的安全管理检查，严格按现行国家有关安全生产操作规程文明、规范施工。乙方人员进入施工现场必须戴安全帽，禁止穿拖鞋、硬底鞋和酒后上岗，经发现每人每次罚款50-100元/人次，严禁打架、赌博、盗窃等不良行为，一经发现每人每次罚款1000元。罚款从工程款中扣除，违法者交当地公安部门处理。
十、解决争议办法：本合同发生纠纷双方调解。调解不成可向咸宁劳动仲裁委员会申请仲裁。
十一、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，经双方签字后生效。工程完工结清一切款项后本合同自动生效。
甲方：湖北宁通建筑工程公司
经办人：________
责任人：________
乙方：________
经办人：________
责任人：________
________年________月________日
砌砖劳务合同6
甲方：
乙方：
根据《劳动合同法》、《建筑工程承包条例》有关规定，明确双方在施工过程中的.权利和义务，文明施工和经济责任。甲方将航天·首府主楼砌体承包给乙方，特签订劳务协议，望双方共同遵守。
一、承包方式：包工不包料。
二、承包范围：所有的砖块砌体二次结构吊篮口施工洞全部乙方完成，内、外架砖碴、落地灰清理。
三、甲方提供搅拌机、斗车，乙方自负所有小型工具（切割机、水管、灰桶、铁锹、靠尺、墙线等工具）。
四、质量、工期要求：乙方在施工过程中，服从甲方管理人员指挥，质量要求按项目部技术交底要求施工，有质量员验收标准要求为准。如果造成返工，一切后果自负。其中包括材料损失费、项目部罚款等。工期按项目部的周计划、月计划、总计划完成。
五、安全要求：乙方人员在施工过程中必须戴好安全帽，牢记安全第一，时刻不忘安全宗旨，按国家有关安全条例施工，对工人进行安全生产教育，如果发生的安全事故是由乙方自己违章，不听指挥造成，所产生一切费用由乙方负责。
六、付款方式：乙方进场自带半个月生活费，后每人每月付生活费1000元整。工程完工，项目部验收合格付95%，余款等投资方验收合格后付款。质量达不到项目部要求，自动退场结算，按60%付款。砌砖、二次结构、清理等包括在内按每立方195元整（壹佰玖拾伍元）。
七、甲、乙双方在合同签订后，乙方若中途退场终止合同，甲方有权按乙方完成工程量的60%结算。
八、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。双方签字后生效，违约一方承担一切法律责任。
甲方（签字盖章）：
乙方：（签字盖章）：
签订日期：
砌砖劳务合同7
发包方：________(以下简称甲方)
承包方：________ (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则、经甲乙双方共同协商，就对______________________小区围墙部分承包给乙方施工、为明确双方责、权、利、签订如下合同，双方共同遵守：
一、工程地点：滑县新区新飞路与孙王庄西路东北角
二、工程名称：_____________________________小区临时围墙
三、承包形式：包工包料,施工用电、水由乙方负责。
四、承包范围：围墙砌墙及外侧抹灰
五、承包价格：按_____元/米。工程量以实砌围墙长度计算。
六、付款方式：
七、工程质量：按图纸要求及国家现行建筑施工规范要求施工，工程达到合格标准。
八、工程工期：
九、安全生产、文明施工
1、乙方须做好安全管理，严格按现行国家有关安全生产操作规程文明、规范施工。
2、乙方在施工过程中出现的一切工程事故由乙方负责。
十、解决争议办法：本合同发生纠纷双方调解。调解不成可向滑县劳动仲裁委员会申请仲裁。
十一、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，经双方签字后生效。
甲方(签字)：________
乙方(签字)：________________
年________月________日
【砌砖劳务合同】相关文章：
砌砖劳务分包合同10-12
砌砖劳务分包合同书12-10
砌砖的合同09-30
砌砖施工合同11-30
建筑砌砖合同04-14
砌砖施工合同常用【2篇】12-25
预防中心砌砖施工合同书05-08
劳务合同劳务合同05-24
关于劳务合同 劳务合同规则08-29