当前位置：9136范文网>实用文档>合同>电梯施工合同

电梯施工合同

时间：2024-05-15 17:50:46 合同我要投稿

电梯施工合同[大全15篇]

　　随着人们法律观念的日益增强，合同起到的作用越来越大，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编收集整理的电梯施工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

电梯施工合同[大全15篇]

电梯施工合同1

　　承租方：(以下简称甲方)

　　出租方：(以下简称乙方)双方根据《中华人民共和国合同法》、《安全生产管理条例》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就施工电梯租赁事项协商一致，为明确双方的权利和义务，订立本合同，以资双方共同遵守执行。

　　第一条、工程概况

　　安装地点：工程结构：工程层楼及高度：层。

　　第二条、租赁机械及附件名称、型号、品牌

　　1、名称：

　　2、型号：

　　3、品牌：

　　3、数量：

　　第三条、租赁工期

　　乙方施工电梯应按甲方要求时间准时进入施工现场，进行安装调试，自检合格后，申请甲方检测，并应通过特检中心检测验收合格，完成以上手续后，甲方开具启用通知书，租期自甲方开具启用通知书之日起，至甲方报停之日止。

　　第四条、施工电梯租费

　　租费含施工电梯运费、安装、拆卸、调试、政府部门检测验收使用登记维修、保养、各类中保险费、司机工资及一切费用，月租费12500元整/每台(大写:壹万贰仟伍佰元)。以上费用全部为含税价;不足一月按实结算。

　　第五条、租赁费用支付

　　1、租费每两个月结算一次，次月25日前支付以上两个月租金的70%，春节期间壹个月不收费用。其它时间正常收取租赁费。乙方设备最后一台机械拆除退场后全部付清。

　　2、乙方须在甲方报停之日7日内拆除施工电梯，如不拆除，甲方有权找其他单位进行设备拆除，拆除费用及后果由乙方自行承担。

　　3、每次付款前，乙方应持相应金额的发票，由甲方签字确认后，进入支付程序，若因未按时提供发票引起的延迟付款，甲方不承担任何责任。

　　4、由于甲方原因停工按正常支付租赁费。

　　5、施工电梯进出场费用：施工电梯进场安装启用后支付月租金的50%，施工电梯全部拆除出场后支付剩余月租金的50%。

　　第六条、甲、乙方的责任和义务：

　　1、乙方责任和义务

　　(1)乙方提供的设备应保证技术安全性能好，设备附属装置，安全防护装置有效齐全，满足甲方对设备机械的使用要求和国家验收规范。根据甲方要求如期完成设备的进出场安装、调试等工作。

　　(2)乙方负责向甲方提供设备的有关安装基础制作资料，并提供技术指导，协助甲方制作设备基础预埋件费用由乙方承担。

　　(3)依据甲方要求，乙方提供足够的操作人员及维修人员，满足甲方24小时施工的需求，并保证持有效证件上岗。

　　(4)乙方操作人员无故脱离岗位半小时以上，每次罚款100元，机械(施工升降机)发生故障不及时维修超过2小时或操作人员无故脱离岗位超过2小时，扣除当天租赁费用，8小时内不能使用，扣除当月3天租赁费，24小时内不能使用扣除当月7天租赁费(所有扣款均为为违约金)。

　　(5)乙方负责设备的运输、安装、设备吊装、拆卸、加节、附墙、使用、保养、润滑，并保证设备24小时的连续作业能力。

　　(6)乙方派驻现场人员必须遵守甲方施工现场的各项规章制度每台配备有经验的操作司机2人，并保证持有效操作证证上岗，确保24小时有人值班。听从甲方现场管理人员的指挥，如派驻现场人员严重失职或违章操作以及消极怠工，甲方有权要求乙方更换派驻人员，并由乙方承担一切责任。

　　(7)设备必须及时维修保养，并做好资料填写及收集工作，每月25日向甲方出据设备检查验收资料。乙方在设备制度性保养时，宜在48小时通知甲方，与甲方协商确定时间。乙方不得无故随意停机，若停机超过2小时，扣除当日租赁费，并承担甲方停、窝工、工期延误的一切损失费用。

　　(8)乙方应将设备的安全作业，有关安全技术数据，使用中的安全注意事项等，向甲方有关人员进行技术交底。提供相关的特种设备作业操作证，安装资质证明文件，安装拆除方案，安装技术交底应急预案。

　　(9)乙方负责为设备操作工人办理保险，并对施工升降机的运输、加节、附墙及拆除过程中的安全承担全部责任和风险。乙方应为其到场的工作人员办理国家规定的保险，如乙方未办理造成的任何纠纷与甲方无关。

　　(10)如有关部门或我公司在检查时发现有任何安全及质量问题，乙方必须及时整改，发生一切安全事故由乙方承担。

　　(11)在施工过程中，每次上下人必须关好安全门，电梯方可运行;如由电梯司机违章操作或机械在使用过程中，机械故障或安装不牢，钢丝绳断裂，坠落器失控等机械故障发生的'一切安全事故均由乙方承担所有的责任，自乙方进场预埋至机械(施工升降机)拆除离厂。

　　(12)机械设备和电缆线进场后，在施工期间除丢失外有乙方负责。

　　2、甲方责任

　　(1)机械进场时，甲方需配合乙方做到"三通一平"，并将电源接至乙方指定位置，所用漏电开关不得小于250A，负责按乙方要求对基础进行施工，并达到技术要求。

　　满足甲方责任(1)要求后乙方再进行预埋安装等相关工作。

　　(2)甲方应为乙方的操作人员提供住宿。

　　(3)甲方负责安装设备所需电源至二级箱为止。

　　(4)甲方在设备施工管理时必须遵守安全操作规程，甲方违章指挥时，乙方操作人员有权拒绝作业。

　　(5)甲方人员未经乙方许可不得擅自上机，更不得拆除设备任何部件和随机附件，乙方有权也有义务阻止。

　　第七条、设备的运输安装

　　乙方负责机械设备的运输、安装、设备吊装、拆卸、加节、附墙全部费用，并向主管部门提出技术安装验收。乙方根据有关主管部门提出的整改建议进行整改并承担验收及设备备案的全部相关费用。

　　第八条、设备的现场使用

　　1、在租赁期内，甲方只享有使用权，不得以任何形式抵押或转卖给第三方。

　　2、乙方应配合甲方做好文明施工，安全生产检查，参与创建文明工地活动，属于设备本身的问题由乙方整改。

　　3、机械各项耗材(如电器设备，电源线，润滑剂等)均由乙方负责免费提供并及时更换，确保安全。

　　第九条、合同争议和解决

　　本合同履行中若发生争议，双方应友好协商解决;若协商不成，应向合同签订地所在人民法院提起诉讼。

　　本合同已包括双方关于本合同主题的全部内容，并取代双方以前关于本合同主题以书面或口头提出的任何性质的讨论、洽谈所达成的一切陈述、信函、协议和协商。除本合同有特别约定或明确条款外，其他有关本合同主题的任何承诺、保证、声明(含报价单)，对双方均无约束力，乙方委托代理人签字的单据应经乙方加盖公章认可方为有效。

　　第十条、合同效力

　　本合同一式肆份,甲方贰份、乙方贰份,经双方签字加盖公章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　或其委托代理人：

　　代理人身份证号码：

　　电话：

　　公司地址：

　　开户银行：

　　帐号：

　　传真号：

　　签订地点：

　　签订时间：

电梯施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方友好协商，根据电梯的现状及安全使用要求，就润扬广场13栋5单元电梯轿厢控制板故障，采取更换维修方式，双方达成如下协议：

　　一电梯整改项目及费用。

　　1、略

　　2、付款方式

　　工程协议总额实际支付最终按房管部门评估和审核为准，维修好经验收合格后凭发票结账。一周内支付30%，维修资金到帐后支付70%余款，一年后支付30%余款。

　　二主要施工技术要求及工艺：

　　1 本次电梯整改工程购买的配件均需正规厂家产品。

　　2 电梯工程完成后，保证电梯抱闸安全正常有效。

　　3 电梯维修施工人员应严格遵守施工安全规则，确保电梯维修工程安全有效完成。

　　4 乙施工期间，如发现有新零部件需更换，乙方需经甲方相关负责人确认，甲方同意后方可更换，费用另计。

　　5、施工过程中的'安全问题均由乙方负责，与甲方无关。

　　三施工组织及工期

　　1 组织机构：扬州金辰电梯工程有限公司

　　2 工期：本工程拟在收到预付款3个工作日内，并具备施工条件后施工，施工工期约为1个工作日。

　　3 入场后进行安全教育，确保电梯安全运行，不能长时间影响电梯使用。 4、施工期间的安全问题由乙方负责与甲方无关。

　　4 甲乙双方紧密配合，确保电梯维修工程安全、顺利进行。四质量保证。

　　所更换的电梯配件正常使用下质保一年。五双方未尽之处，甲乙双方随时协商解决。

　　扬州诚兴物业服务有限公司扬州金辰电梯工程有限公司

　　经办人：经办人：

　　联系电话：联系电话：

　　日期：日期：

电梯施工合同3

　　出售方：（简称甲方）

　　求购方：（简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，就甲方现位于的施工升降机型号1台（生产厂家：，出产时间：）转让给乙方。经甲乙双方平等协商，签订本协议，以资双方共同遵守执行。

　　一、施工升降机说明：

　　转让的施工升降机标准节个，高度：米，带及相关的零部件。

　　二、转让费用：

　　甲、乙双方确定施工升降机转让价格为：8.5万元人民币（捌点伍万元人民币），已付定金20000元（贰万元人民币）。

　　三、产权说明

　　甲方在收到乙方的全部转让费后，施工升降机的产权归乙方所有。

　　四、甲方责任

　　1、保证乙方购买施工升降机时设备的`完好和零部件的齐全，负责。

　　2、将施工升降机的说明书及相关资料提供给乙方。

　　五、施工升降机转让后的责任

　　施工升降机转让后，施工升降机所发生的安全问题与质量问题甲方不承当任何责任。

　　六、合同生效

　　本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字后正式生效。

　　甲方签字：乙方签字：

　　签署日期：20xx 年月日签署日期：20xx 年月日

电梯施工合同4

　　出租方： (以下简称甲方)

　　承租方： (以下简称乙方)

　　担保方： (以下简称丙方)

　　因乙方承建工程，需要租用甲方塔式起重机(下称"塔机") 台 (详见附件：设备清单)，标准节节，根据中华人民共和国合同法，经双方协商,特订立租赁合同，以便双方共同遵守。

　　一、塔机使用地点：。

　　二、租用期限：

　　租用期限暂定个月，自年月日开始到年月日止。乙方可于租用期限起始日期前七日向甲方提取塔机，该七日不计租，供乙方安装塔机及检测和办理告知备案等手续。租用期限届满，乙方应负责将塔机完好交回甲方处，租金计至甲方收到塔机为止。对缺损的零部件按《设备清单》中所列价格赔偿。如乙方需延长租用期限必须征得甲方书面同意，否则逾期未还期间的租金按本合同约定标准的两倍计算。

　　三、塔机租金和付款方式。

　　1、塔机进出场运输费、吊车费、装拆人工费、升降标准节、检测费、保险费、设备维修保养及更换配件等一切费用由乙方承担。

　　2、塔机每月租金为元/台，租赁塔机的押金为元/台，塔吊腿的押金为元/套，说明书和备案证的押金为元/套。租期不足四个月的，租金按四个月计算，租期超过120天的按实际天数计算(每月按30天计算)。收款以甲方开具的`收款收据为准。

　　3、乙方应于次月5日前付清当月租金，逾期应每日按未付金额3%的比例向甲方支付违约金，且甲方有权停机、拆机，停机期间租金照计算。若乙方逾期支付租金超过一周，甲方有权终止本合同，收回租赁物，乙方已交押金作为违约金，不予退还。租赁物的拆卸及退场等相关费用由乙方承担，由此造成的一切经济损失(含工程停工)由乙方负责。

　　4、任何情况下，乙方不能因工程款不到位或其他原因而拒付或迟付租金，也不能将押金转换为租金。租赁关系终止时，甲方收取的押金，在乙方履行完本合同项下全部义务后无息退还。

　　5、塔机停机拆除，乙方必须以书面形式提前十五天通知甲方，以便甲方准备场地存放，乙方必须向甲方提供设备使用登记表及安装拆卸告知表和备案登记牌及安装检测报告等资料，同时结清所有的租金欠款。

　　四、双方责任：

　　1、甲方的权利与义务：

　　1)、提供塔机基础图、塔吊腿、使用说明书及相关资料的复印件。

　　2)、如发现乙方有违规操作现象,甲方有权责令停止使用;若同样的违约操作被再次发现，甲方有权终止合同，由此造成的一切经济损失(含工程停工)由乙方负责。

　　2、乙方的权利与义务

　　1)、负责提供塔机报检的相关资料，并做好当地安监部门备案手续等工作。

　　2)、在使用期间对操作工进行安全三级教育和技术交底等管理，办理相关人员的人身意外等保险;指定专人操作及指挥调度;不得违规使用。

　　3)、按合同约定的时间向甲方支付款项，在合同约定的地点使用塔机。

　　4)、在退还时应保证塔机的设备及配件的完整和能够正常使用。

　　5)、在租赁期间设备的所有安全使用负全部责任。

　　6)、做好场地准备，保证路通、电通、机械安装操作所需要的工作面。路基及设备基础压实，地耐力要符合机械设备安装要求，离塔机5米以外设置电箱，保证一机一闸一保，电源应保证380伏及35千瓦的工作要求。

　　7)、乙方负责在塔吊拆除后七天内，完整无损取出塔吊腿并交回甲方处，否则押金作为赔偿整套塔吊腿的损失。

　　五、若工程停工，停工期间乙方仍应支付租金。如需提前终止租赁，乙方应补偿甲方损失费贰万元整。

　　六、租用期间乙方不得损坏、拆除或出现缺少设备配件和代用非原厂配件或伪劣产品、覆盖装在塔机上的构件，因乙方或第三者原因造成塔机的损坏，或由于违章指挥、操作造成的损失有乙方负责照价赔偿，并负相应的责任。

　　七、如出现安全事故，乙方应立即相关主管部门报告，由此造成的一切经济损失(含工程停工)由乙方负责。

　　八、乙方授权甲方在任意时间进入塔机安装地点，对塔机进行检查。

　　九、若因乙方违约，甲方决定终止本合同，乙方应于甲方的终止合同通知书到达乙方联系地址后七日内，将本合同项下的租赁物如数完好地交与甲方，否则甲方有权没收押金，且从第八日起乙方应双倍向甲方支付租金;如乙方超过七日未将租赁物归还甲方，甲方有权要求乙方按《设备清单》所列金额向甲方支付租赁物价款，甲方收到租赁物价款后，租赁物所有权归乙方。

　　十、乙方联系地址：

　　丙方联系地址：

　　十一、丙方为乙方在本合同项下的义务承担连带担保责任。

　　十二、乙方指定 (电话：，身份证号码： )代表乙方履行本合同，进出场数量清点、验收及清单签收和核对结算单签字等。

　　丙方指定 (电话：，身份证号码： )代表丙方履行本合同。

　　十三、本合同相关的争议，双方三方应协商解决，如协商不成，由合同签订地法院裁决。

　　十四、本合同一式叁份，叁方各执壹份，各方签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：担保方：

　　年月日：

电梯施工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　为了保证施工电梯安装人员的人身的安全，防止各类事故的发生，甲乙双方本着“安全生产、预防为主”的原则，经双方协议，明确各自的权利及义务，以便相互配合，共同遵守。协议内容如下：

　　安装地点：

　　工程名称：安拆的起重机械，型号：

　　高度：米

　　一、双方责任：

　　1、甲乙双方均应认真贯彻执行国家行业主管部门的有关安全生产的标准及法令、法规、制度和要求，严格遵守双方共同制定的协议内容。

　　2、甲乙双方必须密切配合、相互监督，在设备进场安装时，双方要共同协作，密切配合、排除一切安全隐患，确保各项安全工作顺利完成。

　　3、双方要对安装人员进行安全教育和安全技术交底。

　　4、双方严格遵守安全操作规程，乙方在施工中不准违章作业，违章操作。

　　二、甲方责任：

　　1、有责任对安装人员进行安全技术监督和管理。

　　2、负责固定式施工电梯的基础受力强度必须满足塔吊的设计要求。

　　3、提供合格电源到施工电梯基础处。

　　4、对防碍施工电梯安全工作的高压线和施工电梯工作范围内的房屋、人行通道进行防护。

　　5、协同乙方设备安装后的验收工作，验收合格后报建委、甲方、监理单位备案。

　　6、严格遵守安全操作规程，任何人不得以任何借口强迫安装施工人员违章作业。

　　三、乙方责任：

　　1、施工电梯安装必须是取得符合相应资质的专业施工队伍，参与安装施工电梯的施工人员必须是经过专业培训考试合格并取得证件、经验丰富、身体健康的'专业人员。

　　2、要教育安装人员认真执行安全操作规程和现场的一切规章制度。严禁安装人员酒后上岗，不得在现场吸烟。对所属人员的教育培训和安全技术交底。

　　3、必须严格执行施工电梯安装安全操作规程与本工种的安全管理制度，不得违章指挥和违章作业；

　　4、安装施工人员在安装过程中，必须按要求戴好安全帽，在两米以上的高处进行作业时，施工人员必须系好安全带。

　　5、施工电梯在安装过程中，必须设专人指挥与协调。吊车司机、电梯司机、安装人员、指挥人员必须密切协调，保持一致。

　　6、在安装过程中，划出施工作业区域，设专人看护，设置围挡和标示牌，任何人员不得进入该区域内。

　　7、对所属人员的安全负责。

　　8、在整个施工电梯安装过程中要有专业技术工程师在安装施工现场监督进行。

　　甲方（章）：

　　乙方（章）：

　　年月日

电梯施工合同6

　　承租方：__________（以下简称甲方）出租方：__________（以下简称乙方）使用地点：__________

　　工程名称：__________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》及有关规定，为明确双方的权利、义务，经双方协商一致，签定本合同。

　　一、租用施工电梯、规格、数量、台班单价及其它（标准高度）

　　二、租赁期限

　　1、租赁期暂定个月，最后以双方核定的实际租用天数为准。

　　2、施工电梯进场安装时间：__________年__________月__________日。乙方负责办理施工电梯的验收手续，并负责提供有关部门验收的合格证给甲方，施工电梯截止时间为乙方接到甲方书面通知（或传真）所约定的停机并付清租金之日为准。

　　三、施工电梯进退场费支付方式：

　　每台施工电梯进退场费在该施工电梯运到甲方工地后十日由甲方一次性付给乙方。

　　四、租金及支付方式：

　　1、施工电梯租金：sc200/200施工电梯每台每月为人民币__________元整（大写：__________）（此单价不含人工费）。

　　2、月计租天数为30天，节假日租金照算，最后一个月不足则按月租1/30实际天数计算租金。如因工地停工或其他原因造成乙方施工电梯不能计租和退场，乙方不负任何责任，租金照计。

　　3、第一月租金应在施工电梯起租当日算起，起租日的对应日十天内支付第一个月租金、乙方每月以收据收款，第二月租金，在施工电梯起租日的对应日十天支付该月租金给乙方，十天仍未支付租金，乙方有权停机（停机时间租金照计）。

　　五、安装、调试及验收：

　　1、施工电梯的全过程装拆（包括安装、顶升、附墙、拆卸、运输等）由乙方负责完成，所需要费用由乙方承担，并承担全过程（包括安装、顶升、拆卸、运输等）中的安全责任。乙方拿的安装回执5天内完成。

　　2、施工电梯安装完毕，乙方应按照国家有关标准规范及《说明使用书》中的.要求进行调试自检，并负责按程度向有关部门申请报告，报检直至领取施工电梯使用合格证书所需检验费用由乙方承担。

　　3、施工电梯在调试过程中不合格的项目，由乙方负责按技术标准修复合格为止，如因甲方防护棚或安全门、安全通道造成的不合格项目，由甲方负责。若因此造成地方技术监督局复检，则复检费用由负责方承担。

　　4、施工电梯故障维修所需的零配件费用由乙方承担。

　　六、甲方责任：

　　1、施工电梯仅限于工程项目使用。未经乙方同意，甲方无权将施工电梯转至另一工地使用。

　　2、施工电梯所有权属于乙方，甲方无权将施工电梯作为抵押或扣押转让给第三方或作为该工程施工需要之外的其他用途。

　　3、甲方应按《建设工程安全生产管理条例》和国家相关法规及省市有关现场安全文明的管理条例，负责施工电梯的现场安全管理。

　　4、负责提供该施工电梯的用电到乙方的配电箱（每台施工电梯供电量不少于66kw），施工电梯附近按有关规定每台施工电梯单独设舲一个专用电箱电缆至乙方电箱（隔离开关、空气开关250a、漏电开关250a、动作电流66ma、动作时间0.1秒）。

　　5、负责保证施工电梯在装、拆作业及使用过程中的作业环境与场所符合国家有关规定，并提供符合国家有关安全规范。

　　6、按乙方提供的施工电梯基础图纸施工电梯基础。并向有关部门及安装单位提供验收手续，若变更设计，必须提供设计计算书及设计图纸。

　　7、负责为乙方的维修人员及定期检测人工提供的工作方便，给予相应配合，并每月抽出一定的时间停机，让乙方的施工电梯进行保养及安全检测及安装附墙顶升加高。

　　8、负责给乙方委派的操作司机免费提供住宿、食宿和用水用电。

　　9、甲方必须保证施工电梯进退场道路畅通，提供足够的空间及场地给乙方进行拆装作业。因道路和场地方面的原因或因甲方建筑物主体完工后而造成乙方无法正常、顺利拆除和退场而导致增加拆卸费用与造成乙方损失的均由甲方负责。施工电梯无法进退场期间的租金照计，如因乙方原因使用施工电梯不能按时拆除运出工地现场，所造成的损失由乙方承担，承担的损失和乙方每日租金成正比。

　　10、施工电梯进场甲方负责保管施工电梯，以防失窃及人为损失，安装进退场时负责垂直运输工具。

　　七、乙方责任：

　　1、乙方司机必须服从甲方调试和工作安排、遵守施工现场的劳动纪律。

　　2、租赁期内，施工电梯的日常管理、维修保养及安全操作均由乙方按照有关施工电梯维护保养规定及安全操作规程负责卖施。并承担其费用。

　　3、乙方维修时间每月累积不得超过48小时，若超过48小时甲方有权拒付超出时间的租金。

　　4、乙方的安装维修人员进入施工现场进行施工电梯维护保养时，应遵守甲方的现场安全管理制度，服从甲方的安排与调度，尽最大可能缩短维护保养时间，以满足施工需要。

　　5、乙方提供的施工电梯必须保证技术、内部质量外观品质上合格，保证项目施工进度，并向甲方提供完备的技术资料，并在甲方指定的时间内安装调试好施工电梯投入使用。

　　6、负责施工电梯进退场的收货清点和进退场的运输及其安全责任。

　　7、负责提供原厂的施工电梯基础预埋螺栓每台一套、基础图纸及安装图有关资料。

　　8、负责预埋施工电梯基顾栓施工时派人来现场指导。

　　八、其他约定事项：

　　1、施工电梯进退场：施工电梯进退场时间初定在甲方通知乙方为准年月日，具体时间以甲方通知为准，施工电梯退场以乙方接到甲方通知并结清有关费用后一个星期内将施工电梯退场完毕。

　　2、双方都必须要严格遵守安全柳程及相关规范，若发生安全事故，则分清责任，如施工电梯本身固有问题所造成的事故损失，责任由乙方承担。

　　3、甲方未经乙方许可，不得任意加设无证人员操作施工电梯或拆除施工电梯上的零件，造成损失的由甲方赔偿。

　　4、乙方未经甲方许可，不得任意加设或拆除施工电梯的标识等。

　　5、双方往来的函件，应在接到之曰起七天之内予回复，急函不超过三天，过期不回复则视为来函的默认和肯定。

　　九、未尽事宜，双方可另行协商，所达成的补充协议同具法律效力，协商不成由乙方所在地人民法院诉讼解决。

　　十、本合同一式二份，双方各执一份，签字之日起生效，租赁费结清，施工电梯退场后失效。

　　甲方盖章：__________乙方盖章：__________

　　代表签名：__________代表签名：__________

　　身份证号码：__________身份证号码：__________

　　联系电话：__________联系电话：__________

　　签约日期：__________签约日期：__________

电梯施工合同7

　　转让方:______市______机械租赁有限公司(以下简称甲方) 法定代表人:________________

　　受让方:______汉______设备租赁有限责任公司(以下简称乙方) 法定代表人:________________

　　经甲乙双方协商一致，甲方将公司现有的九台______物料提升机转让给乙方，特签订本协议。

　　第一条:设备名称数量、价格、编号

　　甲方转让给乙方的九台______提升机属于______集团______建筑机械有限公司生产，型号为________，九台共计以________万元的价格转让给乙方。

　　第二条:付款方式

　　本协议生效后，乙方将电梯运回公司，甲乙提供完整资料，乙方以全额的款项付给甲方。

　　第三条:甲方必须向提供共创厂家的`产品生产许可证、监督检验证书、产品合格证、产权备案证厂家开局的产品销售发票等资料，如果资料不齐所产生的损失由甲方承担。

　　第四条:甲方负责把产权备案转为乙方产权备案，在未转好之前，乙方有权无条件使用甲方产权资质。从转让之日起乙方使用九台电梯所发生的一切事宜全部由乙方负责，与甲方无关。

　　第五条:甲方公司在________年________月________日前因物料提升机所产生的一切债权、债务由甲方公司所有与承担与乙方公司没有任何关系。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章生效，两份协议具备同等法律效力。

　　甲方(盖章): ________________法定代表人: ________________或委托代理人签字: ________________身份证号码:________________ 联系电话:________________

　　乙方(盖章): ________________法定代表人: ________________或委托代理人签字: ________________身份证号码: ________________联系电话:________________

电梯施工合同8

　　甲方：(承租方)

　　乙方：(出租方)

　　一、甲方因青海省政协老干部昆明疗养小区(云青花园)A1地块工程建设需要向乙方租赁施工升降机(以下简称

　　二、租赁单价：

　　1、施工升降机从启算之日起计算，租赁单价 (不含税价) 为 18000元/月/台(大写：壹万捌仟元/月/台)。

　　2、施工升降机进出场费不含税价为18000 元/台(大写; 壹万捌仟元/台)。包括运输、安装与拆除等，二次安装费用5000元/台(大写：伍仟元/台)。

　　3、施工升降机按甲方要求进场，进场时间以甲方书面通知进场时间为准。

　　4、安装完毕当日经甲、乙双方共同验收后第二天起开始计算租金。若甲方逾期验收视为认可，并在安装完毕第三天开始向乙方计算租金及其它相关费用。截止日期以甲方书面“停用通知”且具备拆除条件为准，租期每台不得少于陆个月，租期不足时，甲方须补偿乙方约定租期的余额数，超过时间按实际发生的使用时间计算。

　　5、升降机标准节总高度超过100米之后，超高部分按捌元/节/日计算，附墙捌元/道/日。超高配置的租期起止时间从安装之日开始至施工电梯拆除退场止。

　　三、甲乙双方应承担的责任：

　　1、施工升降机进入甲方施工现场至拆除时间，甲方应对施工升降机整机及相关配件承担保护责任，若损坏或丢失应照价赔偿。

　　2、乙方免费提供楼层呼叫器给甲方使用，但如果乙方在使用过程中人为损坏呼叫器将按以下价格赔偿，呼叫器主机：600元/台，呼叫按钮：50元/个。

　　3、安装拆除升降机、增高标准节、附着时，甲方提前三天以上通知乙方，乙方应按要求配合施工，以满足甲方的施工需要，而甲方必须安排塔吊配合，现场甲方协调人员电话: ，乙方服务电话: ; 安装负责人员投诉电话。

　　4、施工升降机基础图由乙方提供，甲方按技术要求照图施工，如因甲方施工质量问题造成基础质量和承载力没有满足要求，造成的'一切损失由甲方承担。如因乙方提供的图纸原因造成基础质量和承载力没有满足设计要求，造成的损失由乙方承担，且乙方必须派技术人员配合甲方进行基础放线及施工,若因楼层结构外形异常或基础位置特殊导致需订做附墙件则乙方协助完成费用由甲方承担。

　　5、甲方负责架设半永久性线路，安装总闸，负责电源接到施工升降机配电箱上，保证380±10V工作电压。

　　6、乙方根据甲方施工进度要求配备相应的人数确保施工升降机的运转正常，以保证安全运行。

　　7、安装前，甲方应提供施工升降机基础的隐蔽资料，C35混凝土抗压报告。保证施工升降机的进场道路畅通，并提供相应的防护设施。

　　8、甲方免费提供塔吊、水准仪、经纬仪配合安装，并提供操作工宿舍两间。

　　9、乙方提供所需规格的施工升降机及相关技术资料，资质证书、安全生产许可证、合格证、基础施工图。施工升降机的基础预埋时乙方应进现场配合及认可。

　　10、乙方必须根据甲方工程进度需要并按照规范要求组织施工升降机进出场、安装调试及验收工作。

　　11、乙方每台设备配备的机组操作人员必须满足甲方施工进度需要，因此增加的费用由乙方承担;机组操作人员必须持证上岗，确保甲方施工需要，严格执行安全操作规程，严禁违章作业，并做好施工升降机的维修及月检工作，月检约定于每月5日，由乙方提供书面检测记录。

　　12、施工升降机的维修检修时间(安装加标节时间除外)，每月累计单笼不得超过3天，超过天数在3天外的，按实际超过天数扣减单笼日租金。

　　13、租赁双方必须严格遵守安全操作规程和定期保养检查制度，严禁违章操作、违章指挥，谁违章、谁负责。

　　14、升降机运转期间，因障碍物进入机械上下行程区域和发生物体下落撞坏和挂拉机械造成的损失由甲方负责赔偿。

　　15、甲方要求乙方吊运超出吊笼以外的超长物件时发生的一切人机安全事故责任由甲方负责。确需运送超长物应由甲、乙方双方及时沟通制订安全方案后才能运行，保证安全。

　　16、设备进场之前若不是全新设备进场，必须提前通知甲方检验设备。否则甲方有权拒绝接收。

　　四、租金结算与支付：

　　1、施工升降机按甲方要求进场时间安装完毕后，经甲、乙双方共同验收后第二天起开始计算租金。若因甲方故意找理由不参与共同验收，则在安装完毕后第二天开始计算租金。

　　2、安装完毕经验收合格运行正常后，一次性支付进出场费，进、出场当月，未满一个月的按实际天数计算(即：月租金÷30天×实际天数=不足月的结算金额)。

　　3、每月10日前支付上月租金，若未及时支付，双方协商解决，在协商无果情况下，按每台设备累计所欠租金的3‰每天计算滞纳金，但乙方不得停机。机械退场前甲方必须把尾款一次性付清给乙方，否则乙方有权不拆除施工升降机，并且租金延续。乙方财务电话： ;负责人：。

　　4、乙方收取施工电梯租金时，只提供收款收据，不出具发票。若甲方要求乙方提供发票，所产生的税额由甲方支付。

　　5、甲方报停施工升降机使用需提前15天通知乙方,并在具备拆除条件以后出具书面的“停用通知”。

　　四、本合同约定每台升降机违约金贰万元，任何一方不得违约，违约者向守约方赔偿每台施工升降机贰万元。

　　五、本合同一式叁份，甲方贰份、乙方一份，本合同双方签字盖章后生效，即具同等法律效力,在各种手续完善、帐务结清后,本合同自动失效。其他未尽事宜，双方另行协商解决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

电梯施工合同9

　　甲方(出租方)：

　　乙方(承租方)：

　　签订地点：

　　乙方因承建工程需要，向甲方租用提升机楼层安全防护门基础上按国家《合同法》订立以下合同，双方自愿共同遵照执行。

　　一、基本情况

　　1、楼层安全防护门安装地点：

　　2、乙方租用的楼层安全防护门型号为

　　二、计费起止日期：

　　防护门从甲方仓库发出之日开始计算租金，中途不报停直至工程完工，使用期间不需再签收租金单，直到安全防护门由乙方送回甲方仓库就停止计算租金。

　　三、租赁价格及付款方式:租赁费及其它费用为税前价。

　　防护门租赁时间为1个月，租金合计伍佰元整，超过1个月以1元/张/天计算，使用完后将防护门送回甲方仓库。

　　四、甲方职责

　　甲方对出租的防护门发货前做好检查，不能有脱焊，不能严重变形，并为乙方代叫搬运车辆，运费由乙方承担。

　　五、乙方责任

　　1.乙方指定________为提货人，身份证号：______________________，代表乙方在本合同中行使一切权力与义务，并承担本合同中乙方应尽的权责。乙方必须保护好防护门，保证退租时防护门完好无损,如有毁损均由乙方负责赔偿150元/张。

　　2.租赁期内，未经甲方书面许可，乙方不得在所租赁防护门上增加或拆除任何附件或配件;不得擅自转移使用地点或转让给第三者;不得将防护门作为自家财产进行抵押。违反此款规定，甲方有权立即解除合同，收回设备，乙方所交定金不退且应赔偿甲方因此而造成的一切损失。

　　六、争议的.解决：有关合同的一切争议，首先应友好协商解决，若协商不成，则双方均应向合同签订所在地法院提起诉讼，因违约行为导致对方维权而产生的律师费、诉讼费等相关费用概由违约方承担。

　　七、合同生效后，双方均不得擅自修改或废止;如有特殊情况需要修改或有未尽事宜，一律按《合同法》的相关规定，双方协商一致，做出书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　八、本合同1式两份，双方各执1份，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

电梯施工合同10

　　甲方:

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲、乙双方友好协商，达成一致，签订本合同，双方在履行中共同遵照执行。

　　一、规格、数量及价格

　　二、报价范围

　　1、包含部分：设备费、运输、卸货、安装、调试、验收、1年质保。

　　2、不包含部分：税金、发票、土建结构、门洞等装修封堵、主进线电缆及配电柜。

　　3、甲方应以银行汇款方式，向本合同中明确的乙方指定银行帐户及帐号支付合同款项，若甲方不按本合同中明确的乙方指定帐户及帐号支付款项，乙方不予承认且有权向甲方追索。

　　乙方指定账户及账号分别为：

　　(1)、单位全称：开户银行：账号：

　　(2)、户名：开户行：账号：

　　(3)、户名：开户行：账号：

　　三、合同总额及付款

　　1、合同签订后5日内支付合同设备总价的30%计：万元(大写：);

　　2、电梯产成发货前10天支付合同设备总价的60%计：万元(大写：);

　　3、剩余10%验收合格后三个工作日内付清。计：万元(大写：)

　　四、质保及提货

　　1、交付定金并确认图纸后45天内出货。土建符合安装条件并甲方第二次付款后10个工作日内货到现场，到货后甲方支付第三次付款25个工作日内安装调试完毕(土建后期，门洞封堵，机房及当地坑混泥土回填工作需安照电梯安装进度配合进行，土建施工时间不包含在电梯安装工期内)。乙方需配合土建井道及装饰施工的指导及校正工作。

　　2、本合同设备的免费保修期自技术监督局验收证书签署之日起12个月，但最长不超过乙方发货之日起18个月，两者以先到为准。但不包括任何因使用不当及人为造成损坏的零部件及装修材料的更换。

　　3、如甲方未经乙方同意自行寻找安装单位或非属乙方原因的，则乙方不承担和负责维保工作及费用，亦不承担因非乙方安装调试引起的质量事故及责任，且乙方保留通过诉讼要求甲方赔偿由于甲方自行安装或寻找其他单位安装而造成乙方的任何损失的权利。

　　4、本合同在履行过程中，甲、乙双方的任何一方需要变更的，且应在合同交货期前30天以书面形式提出并通知另一方，并证得另一方的书面确认，因甲方原因而引起的合同变更，则增加的费用应由甲方承担。

　　5、除不可抗力原因外，甲、乙双方中的任何一方单方终止合同，违约方应按延误部分金额千分之一/天的比例向另一方支付逾期违约金;经守约一方书面催告后，违约方仍然不能履行交(提)货或付款义务的'，守约方有权单方解除合同，且违约方应按合同总额的30%向守约一方支付违约金。

　　6、除不可抗力原因外，任何一方不得单方解除合同，否则应按合同总额的30%支付对方违约金，但对方先行违约的除外，即守约一方有权单方解除合同，且无需承担违约责任。

　　7、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、地陷、台风、洪水、泥石流、火灾、政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

　　8、甲、乙双方均不需要承担因不可抗力原因而造成的违约负责。

　　9、若甲、乙双方在合同履行过程中发生纠纷，应友好协商解决，协商不成则由人民法院裁决。

　　10、本合同未涉及的违约事宜，则按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

　　五、本合同经甲、乙双方签字盖章，同时须加盖骑缝章后生效。本合同一式二份，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

电梯施工合同11

　　甲方(承租方)

　　乙方(出租方)

　　乙方现有下列规格施工升降机(以下简称电梯)租给甲方使用与保管。根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，为明确甲、乙双方权利与义务，经双方友好协商，就甲方决定租用乙方的施工升降机事宜，签订以下合同，以资双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　略

　　二、机械情况、数量、进退场费和租金：

　　三、租金及进退场费支付方式：

　　1、乙方电梯安装及施工电梯检测合格后，甲方付清该电梯的进，退场费。

　　2、乙方电梯安装调试完毕合格后交付甲方使用，甲方必须在5天内与乙方签写使用通知确认书确认开工，使用通知确认书以甲方公司主管人员签字为准，作为电梯起租日，否则乙方有权从第6天开始计收租金，如甲方需要有关部门检验合格后才同意计付租金，该期间甲方不得使用电梯。

　　3、电梯安装调试好后，如甲方闲置不用，在有关部门检验合格，发出办证回执当日起作为电梯起租日，开始计收首月租金，甲方不得以任何理由拒绝支付。

　　4、施工电梯本月租金在次月15日前支付给乙方，如甲方资金紧缺时可适当延期，但延期时间不得超过30天。

　　四、甲方的责任：

　　1、电梯所有要属于乙方，甲方不得将电梯抵押、质押、转让给第三方或另做该工地施工外的其他用途。若由甲方欠债，法院查封电梯，甲方必须申请法院解封，若因此造成乙方损失，甲方承担电梯价值双倍的赔偿责任。

　　2、甲方保证为每台电梯提供足够的电源能量，并在每台电梯外笼5米内按用电规定要求设置专用电箱，配备两个100A的漏电开关(三相五线)和160A闸刀隔离开关，单个电箱电线截面积不小于25mm，总电缆线截面积不小于50mm，甲方所提供并安装电缆至乙方施工升降机接线盒。电梯所需电费由甲方支付。

　　3、甲方必须保证电梯进退场道路通畅，提供足够的场地和空间给乙方进行安装拆卸和材料堆放，甲方保证采用工地塔吊安全可以满足安装拆卸施工需要，若甲方塔吊已拆除，人货梯拆卸由甲方补偿每台人民币1000元给乙方。

　　4、乙方负责提供电梯检测验收备案等手续及费用，乙方电梯报装、报拆资料甲方必须配合盖章，并负责监理单位及地区建设所签字盖章手续的相关工作。

　　5、甲方按乙方提供的图纸要求制作电梯基础。甲方自行编制预算基础部分承载力并经相关部门验收合格，乙方方可开始安装电梯。

　　6、甲方应根据乙方电梯厂附墙要求 2.8 米至 3.2 米附墙距离，如附墙架支撑不够长而更改附墙安装方式，则材料费和工人费由甲方负责。甲方负责每层楼层内层间门制作及安装，以负责安全平台和外笼周围双层行人通道等，确保符合检测要求。甲方负责工地的搭设其他可能存在的障碍排除。

　　7、电梯安装于维修时，甲方提供电焊机、氧气及乙炔等工具给乙方使用。

　　8、甲方负责对租用的电梯设备及零配件包括呼叫系统进行保管，若甲方人员顺坏、遗失需按原价赔偿。

　　9、如果甲方未经乙方同意，随意操作电梯或工地人为损坏电梯，由甲方承担安全责任和经济责任。

　　10、乙方对施工电梯进行现场安装时，甲方提供塔吊配合乙方使用。

　　11、甲方在使用电梯过程中，加强施工现场的管理。并严格要求其员工遵守制度，安全使用电梯。若因甲方指挥调度不当或强行生产作业造成的事故，全部由甲方负责。

　　五、乙方的责任：

　　1、乙方需在接到甲方电梯安装或拆卸后10天内完成安装或拆卸完毕(若因天气原因或者不能安装拆卸则时间顺延)，如不能正常安装，根据延误天数与日租金的乘积，作为乙方对

　　甲方的赔偿。

　　2、乙方负责提供电梯基础图、合格证、生产许可证、安装拆卸资质证书的复印件，编写安装与拆卸方案、顶升加节及附墙方案，并及时提供电梯检测备案资料、安装验收资料、使用登记资料等。

　　3、乙方负责电梯进场、安装、加节、拆卸、退场和日常维修保养工作。防坠器的'检测相关手续由乙方负责，且检测费用由乙方承担，防坠器送检过程不能影响施工电梯正常使用。若电梯出现故障。甲方通知乙方后，乙方技术人员必须在5小时内到达工地，每延迟一小时，罚款100元，技术人员到场后，需在12小时内处理完故障，并使施工电梯投入正常使用。如超过或每月累计故障处理时间超过24小时，甲方有权扣除当天租金(正常保养、加节、安装附墙架除外)。

　　4、乙方不负责为每台电梯配备电梯司机。

　　5、乙方负责提供楼层无线呼叫系统。

　　6、乙方提供电梯基础地脚螺栓，甲方浇筑电梯基础时，乙方派人到现场安装。

　　7、如因乙方原因(施工电梯故障)引起的安全事故，乙方负全部责任。

　　8、乙方提供电梯的安全性能、设备、质量要符合国家及地方相关法律法规的规定。

　　六、其他约定：

　　1、乙方电梯安装完毕能满足施工要求并与甲方交底确认后七天内，若甲方未能完成层间门安装配合验收，乙方有权从第八天开始计收租金，甲方不得拒绝支付。

　　2、在安装验收过程中，由于甲方不配合造成的验收不合格由甲方承担第二次支付的费用。若因乙方原因造成验收不合格，由乙方负责。

　　3、租赁期间，甲方应随时向乙方告知电梯存在的安全隐患，并要求采取防患措施。乙方应积极处理，消除隐患。甲方需每日安排人员清扫吊笼的卫生和安排人员清理吊笼底基础面水泥砂浆。

　　4、电梯施工结束时，甲方应以有效书面形式提前通知乙方，乙方拆卸电梯退场，甲方20日内结清乙方租金及其他费用后。

　　5、本合同所有费用均未包含税金，如果甲方需要开发票，税金另加9%.

　　6、租金计时开始以甲、乙双方签字确认为准。

　　7、甲方违反本协议的规定延迟支付租金及其他费用，乙方可解除合同。

　　8、双方各自承担相应的违约责任，其他未尽事宜双方在今后的合作中协商，协商不成，

　　双方均向珠海市有关机构提起诉讼。

　　八、本合同一式两份，双方各执一份，自双方代表确认合同内容无误后签字盖章之日起生效。电梯拆卸完毕离场，且租金及其他费用结清后，本合同自行失效。

　　甲方单位公章：乙方单位公章：

　　甲方代表：乙方代表：

　　联系电话：联系电话：

　　日期：

电梯施工合同12

　　甲方（租赁方）：杭州XX公司（以下称甲方）

　　乙方（出租方）：杭州XX公司（以下称乙方）

　　根据《民法典》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、租赁机械的名称、型号、数量、地点；

　　1、名称：

　　2、型号：

　　3、数量：

　　4、地点：

　　二、进出场费、租金及其交纳期限：

　　1、进出场费为每台人民币设备备案后10天内付清。

　　2、按月结算当月租金，每台每月租金为人民币（不含电梯操作人员工资），一次性定价不作调整。

　　3、租赁费付款方法：安监站备案日起计算租金，每台前三个月暂不付租费，第四个月开始。下月20号前付清上月租赁费，每月均以月单位计算。全部人货梯拆除后二个月内付清。

　　三、甲方责任：

　　1、负责设备基础施工制作，总电缆线及楼层安全门。

　　2、提供安全、可靠的'电源，并将电源引入电梯设备电源箱。

　　3、积极配合升降机安装、拆除工作，保证进场道路畅通，负责夜间施工照明。

　　4、承租过程中，确保对电梯设备失窃或受人为破坏承担全部责任。

　　四、乙方责任：

　　1、提供合格的设备。

　　2、向甲方提供有关地基处理要求与基础图纸等有关技术资料，并进行书面交底。

　　3、负责机械设备的进场安装、维护、拆除，并向上级主管部门申请出具一切技术安全验收合格资料，甲方现场配合。

　　五、人员管理及安全责任：

　　1、因机械本身存在的质量问题引起的安全事故由乙方负责，设备安拆时一切安全责任均由乙方承担，甲方概不承担一切责任。

　　2、乙方应配合甲方做好文明施工、安全生产检查并参与创建文明工地活动。

　　3、甲方违章指挥时，造成后果由甲方承担，操作人员应拒绝作业，非操作人员不得进入机械操作室作业。

　　4、甲方必须通知各施工队不得随意打开平台安全门，随手关门不得违犯，如电梯周围作业或需进入电梯运行场地，施工队要通知电梯司机停机，电梯停止运行后，甲方才可安全作业

　　六、租赁期间机械设备的维护保养及故障排除：

　　1、租赁期间机械设备的维修保养及其费用均由乙方承担，机械使用期间要求乙方每15天检修维护一次并做好记录，并且保证机械设备的安全性能、技术性能符合国家规定。

　　2、故障排除：乙方应使机械设备随时保持良好运转状态。若设备发生的故障现场人员不能排除时，乙方应迅速派专业人员赴现场排除。

　　3、做好设备维修保养，乙方处理故障，做到一般故障2小时内排除，大故障当天排除。因乙方原因每月累计停机修理超过2天，如每超一天，乙方承担甲方所有损失。

　　七、违约责任：

　　1、甲方若不能按期足额付清月租，乙方有权停机待款，停机待款期间租赁费按正常租赁费全额结算，停机所造成的一切损失由甲方负责。因甲方的原因造成停机租费按正常结算，如甲方逾期付款，从逾期的次日起按逾期部分万分之一支付违约金。因不可抗力等因素停工停机，双方协商。

　　2、甲方报停应提前十五天以书面形式通知乙方停机时间。

　　3、本合同不详之处，双方协商解决。

　　八、其他约定事项：附墙要求全部6米设置一道。

　　九、争议的解决方式：本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决。无法协商时，依法向____区人民法院起诉。

　　十、本合同一式四份具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，经双方签字盖章生效，所有条款履行完毕后自动失效。

　　甲方：

　　乙方：（签章）

　　代表签字：

　　电话：

　　________年____月____日

　　（签章）代表签字：

　　电话：________年____月____日

电梯施工合同13

　　工程名称：

　　工程地址：

　　建设单位：

　　施工单位：

　　为了更进一步认真贯彻落实《安全第一，预防为主》的方针，充分做到：隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山。进一步加强对施工、生产过程中安全施工、安全生产工作的管理，确保广大职工的生产和施工安全，确保施工环境安全，为明确双方责任、依据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平的原则，双方就本工程安全生产责任事项协商一致，并订立本协议，以并双方共同遵守执行。

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、建筑面积：

　　3、结构层数：

　　二、责任范围：

　　1、

　　2、

　　3、

　　三、双方各自责任：

　　(一)、甲方责任：

　　1、认真贯彻国家及省、市关于加强企业安全生产的各项规定、法规及条例，贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针。

　　2、认真贯彻公司制定的“安全生产规章制度”，坚持标准化、系统化管理，坚持安全生产责任制。

　　3、对施工现场的工作人员进行安全知识教育，提供合格的'安全防护材料，承担安全防护措施费用。

　　4、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

　　5、配合行业安全检查人员依法实施的监督检查。

　　(二)、乙方责任：

　　1、认真按照国家及省、市关于加强企业安全生产的各项规定、法规及条例内容执行并落实。

　　2、落实公司制定的“安全生产规章制度”，落实“安全第一，预防为主”的方针，树立安全第一的思想。

　　3、对全体职工进行安全生产知识教育，并与职工签订安全生产责任合同以提高职工安全意识，明确安全事故责任。

　　4、做好各项安全生产施工方案及技术交底工作，施工安全用电、机械设备、脚手架等施工安全及安全操作规程、注意事项等。收集整理好安全资料、安全日志。

　　5、对特殊工种、特种作业人员做到定人、定岗，并持合格的操作证上岗。

　　6、遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　四、事故处理：

　　1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报公司主管部门，同时按照政府有关部门要求办理、处理，由事故责任方承担发生的费用。

　　2、甲、乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　五、其它：

　　1、

　　2、

　　3、

　　本合同一式叁份，甲方持贰份、乙方持壹份。

　　甲方代表：　乙方代表：

　　年　月　日　年　月　日

电梯施工合同14

　　承租单位：（简称甲方）出租单位：（简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确承租方与出租方的权利与义务，经双方协商一致签订本合同。

　　第一条租赁施工电梯型号及附件、名称、数量

　　1、电梯型号SC200/200型，数量台；高度满足工地要求；

　　2、工程名称：

　　3、施工地点：

　　第二条租赁期限

　　进场时间：预计年月日

　　第三条租金计算办法及交纳期限

　　1、电梯预计适用于期限个月，不足个月按个月计算，租金为元/月/台（本租金为不含税价格，如甲方需开具发票，税金须另外支付8.5%），租期不满一个月时，按实际天数计算（按天计算：月租金/30*天数）。租赁期由电梯安装完毕自检合格交付使用之日起计算至甲方通知拆除之日起第三天开始计租。

　　2、电梯进出场费每台元。进退场费用包括：设备进出场的运输及装卸；设备的安装、拆卸、预埋件制作所需的人工费用及电梯升节安装费用；如因工地无实施许可证，电梯在安装及使用过

　　程中所发生的一切经济行政处罚均由甲方负全责，（本价格为不含税价格，如甲方需开具发票，税金须另外支付8.5%）。

　　3、包月的租金不受自然条件、社会因素的影响（包括节假日、甲方生产不当，造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门责令停工待命等因故停工），费用由甲方照常支付，每满一月由甲方指定人员代为结算一次。超出月结算日一周，乙方有权停止电梯作业，所有责任均由甲方负责。电梯退场前甲方须一次性结算所有费用。

　　4、电梯报停时，甲方须提前二十天以书面形式通知乙方到现场查看确定报停时间，如甲方施工现场不具备拆机出场条件时，应以甲方施工现场具备拆机、出场条件时间为准。如报停一周后因工地原因仍不能拆机，则停机期间租金照计。

　　5、在甲方具备拆机、出场条件和结算电梯进出场费及租赁费后，乙方应按甲方要求的时间及时将电梯拆卸出场。

　　第四条电梯租赁期间甲、乙双方责任

　　一、甲方责任：

　　1、负责制作电梯基础，确保基础的设计和施工质量符合规范要求。甲方保证电梯的中心距建筑物边缘（应满足附墙架受力要求）长度为2.9米至3.5米。如超出此距离，则需增加附墙拉杆长度的材料费和制作费由甲方负责。电梯进出场前应具备拆装运输条件，装拆机时由工地负责无偿提供塔吊配合装拆，如无塔吊配合，装拆机时所需的吊机费用由甲方负责。并负责处理好土地上、地下障碍

　　物以保证电梯安全顺利出场。

　　2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础回填土地上、地下障碍不明等原因造成的一切责任事故（包括机械、人身安全责任）及索要经济损失的赔偿。

　　3、负责配备电梯专用配电箱，将电源引至设备电梯总箱（设备所需的电费由甲方负责），并负责埋设接地线两处，接地电阻不大于4欧姆，在电梯工作范围内及以外6米内不准有高低压裸电线，如情况特殊由甲方搭设安全防护棚并负责安全监护，甲方保证有足够的容量和电压供设备使用，如因此原因造成的损失由甲方负责。

　　4、施工电梯的围闭，层间门制作安装工作均由甲方负责。

　　5、甲方负责免费提供氧割、电焊等材料给乙方使用。

　　6、每月保证不少于两天的电梯维修、保养时间、加节时间除外，加节应尽量选在非高峰使用期间进行，遇有各级主管部门检查电梯须进行积极配合，经常自行检查，确保机身的垂直度，保证电梯达到安全技术使用要求。

　　7、甲方在使用电梯过程中必须安排操作人员持证上岗，对电梯正常操作维护，不得违章操作，如因操作人员无证上岗，超负荷或违章操作对施工电梯、自身或他人造成的`伤害由甲方承担与乙方无关，操作人员工资由甲方负责。

　　8、配合协调乙方在电梯装、拆过程中的装拆和安全防护工作，确保在最短时间内投入使用。

　　9、甲方施工人员未经乙方机组人员同意，严禁上机私自操作和自行修理，由此而产生的后果均由甲方负责。

　　二、乙方责任

　　1、负责提供本电梯所需的各种附件及所需的资料，指导基础制作负责电梯安装拆卸工作，按照说明书要求对电梯进行加节安装，如超出说明书要求范围，工地另行要求增加附墙，则需费用由甲方负责。经常对电梯进行安全技术检查，并负责该电梯的进退、场工作。

　　2、机组人员按规定按时保养检修机械，以保证该电梯的技术状况完好，发现问题及时处理解决或向双方单位报告，乙方接到电梯故障通知后应做到在最短的时间内赶到现场排除故障。如电梯每月因故障连续=停机超出48小时，由乙方负责电梯停机期间的租金损失（按天计算：月租金/30*连续停机天数），费用从当月的租赁费中扣除。

　　3、乙方赠送一套楼层通信设备给甲方，甲方负责安装调试及维护。

　　4、机组人员有权拒绝用户违章指挥作业的超载运行，遇有恶劣天气有权按操作规程要求停止作业，由此原因造成的责任事故由甲方负责。

　　三、甲、乙双方责任

　　1、双方保证电梯安全运转，操作人员必须严格执行《施工电梯

　　安全技术操作规程》等相关条例，共同促进保证电梯运转安全。

　　2、电梯安装完毕由乙方负责办理当地检验手续。

　　第五条违约责任

　　1、未经对方书面同意，任何乙方不得中途变更或解除本合同；任何乙方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额0.3%的违约金。

　　2、甲方如不按期支付租金及其他费用，乙方有权要求甲方及时付清租金和其他费用。

　　第六条争议的解决

　　1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，可通过广元市人民法院解决。

　　2、本合同未尽事宜双方另行协商解决，此合同一式份，双方各执一份，自签订之日起生效，双方应严格履行。