索赔申请书
我们眼下的社会，申请书与我们不再陌生，写申请书的时候要注意内容的完整。一起来参考申请书是怎么写的吧，下面是小编收集整理的索赔申请书，欢迎阅读与收藏。
索赔申请书1
申请人：__________________
被申请人：__________________
申请事项：
请求中国人民保险公司广州市白云支公司按照机动车辆保险单的约定向申请人支付车辆损失险与第三者责任险。
事实与理由：
______年______月______日18时10分，申请人__________________驾驶粤__________________小客车沿着107线由北往南方向行驶，行至107线2289KM+800M时，碰刮同向行驶由右侧主车道变线至中间主车道由__________________驾驶的粤__________________大货车，随即造成车辆及花基损坏，大货车上的乘车人__________________，__________________受伤的交通事故。清远市公安局交通警支察队作出责任认定：
一、申请人__________________驾车超速行驶，其行为违反《中华人民共和国道路交通管理条例》第三十五条（一）项规定，是造成事故的主要原因，负事故的主要责任。
二、__________________驾车变更车道时未注意安全及让行，其行为违反《中华人民共和国道路交通管理条例》第七条一款规定，是造成事故的次要原因，负事故的.次要责任。
三、乘车人__________________，__________________不负事故责任。事后，申请人向清远市公安局交通警支察队提出重新认定责任的申请，清远市公安局交通警察支队维持了首次认定的结果。申请人为此支出的事故修理费等相关费用近九万元，为伤者垫付了十二万元的医疗费。
事故发生后，申请人向贵司提出车辆损失与第三者责任保险理赔请求，贵司受理并且作出了车辆零部件询报价单，贵司告知申请人，申请人应该首先处理与伤者的医疗赔偿纠纷，申请人取得申请人与伤者的调解书或法院的判决书后，贵司会一并对车辆损失与第三者责任险进行理赔。
贵司的工作人员并强调：一起交通事故针对一张保单的多项理赔事项只进行一次理赔，多个理赔项目一并处理。
伤者__________________，__________________直到______年______月才向广州市白云区人民法院提起民事诉讼，法院分别判决申请人承担285726元，并对总额为419608元承担连带责任；承担8498元，并对总额为12127元承担连带责任。随后申请人向广州市中级人民法院提起上诉，广州市中级人民法院于______年______月______日作出如下判决，申请人承担254212元，并对总额为374588元承担连带责任；承担8128元，并对总额为11611元承担连带责任。
在诉讼期间，申请人还到了贵司位于德政路的营业场所进行理赔，贵司的工作人员再次告知申请人等待此案审结后再对车辆损失与第三者责任险进行理赔。申请人认为目前此案已经结案，客观条件已完全具备贵司要求的理赔条件，烦请贵司审核申请人所提交的附件，尽快对申请人作出理赔。
此致
敬礼！
申请人：__________________
______年______月______日
索赔申请书2
报案号码：_________
被保险人/索赔权益人_________
牌照号码_________车辆厂牌型号_________
交强险保单号码 _________商业险保单号码_________
出险时间_________年_________月_________日_________时_________分出险地点_________省
出险原因_________出险驾驶员_________
出险经过及损失情况：_________
兹声明本索赔申请书是本被保险人/索赔权益人_________就本次事故向贵司提出索赔的正式书面凭证，所填写的内容以及提供的索赔资料均真实有效，没有任何虚假和隐瞒，否则，承担由此产生的一切法律责任。
本被保险人/索赔权益人_________确认：保险人受理报案、现场查勘、定损、参与诉讼、进行抗辩、向被保险人提供专业建议等行为均不构成保险人对本次事故承担赔偿责任的`承诺。
本次事故如属保险赔偿责任范围，请将相应赔款划入以下被保险人/索赔权益人_________的银行账户中。对本被保险人/索赔权益人_________不具有受领权而获得的保险赔款及相关款项，中国太平洋财产保险股份有限公司有权向本被保险人/索赔权益人_________追索，在任何情况下，若因中国太平洋财产保险股份有限公司支付的赔款金额或赔付对象有误，本被保险人/索赔权益人均同意无条件将相关款项全额返还予中国太平洋财产保险股份有限公司。
账户户名 _________账户所属省份_________账户所属城市_________
开户银行___________________________银行账号_________
被保险人电话：手机__________其他__________
索赔权益人电话：手机__________其他__________
被保险人证件类型及号码：_________
索赔权益人证件类型及号码：_________
被保险人地址及邮编：_________
索赔权益人地址及邮编：_________
送交单证人姓名 _________证件类型及号码_________
送交单证人电话：手机__________其他__________
被保险人/索赔权益人签章：_________
_________年_________月 _________日
索赔申请书3
尊敬的领导：
我是贵企业的员工，因工作原因在工作中受到了伤害，现向企业提出工伤赔偿申请。
根据《中华人民共和国劳动法》及《工伤保险条例》的规定，企业应负责对员工进行工伤保险，对于员工在工作中因工受伤应进行赔偿。本人之前已经就医并获得了证明，证明了本人因工作受伤，需要企业提供赔偿。现申请以下赔偿：
1. 医疗费：本人因工作受伤就医产生的`医疗费用，包括住院费、手术费、药费等，共计人民币__________元；
2. 护理费：本人因工作受伤需要护理所产生的费用，包括护理人员工资、餐费等，共计人民币__________元；
3. 误工费：本人因工伤需要治疗或者休息而导致的工作时间损失所产生的费用，共计人民币__________元；
4. 残疾赔偿金：本人因工伤残疾程度评定为__________级，应进行残疾赔偿金的支付，共计人民币__________元。
以上赔偿金额，已经由医院和伤残等级评定机构评估确认，申请企业按照规定进行支付。特此申请。
申请人：__________（签字）
申请时间：__________年__________月__________日
索赔申请书4
申请人：尹xx，男、汉族、干部，1963年1月27日出申请人生，在五寨县地税局三岔税务所工作，现住五寨县地税局家属楼2栋东单元401室。
请求事项：
1、恳请给予受害人尹xx在工作和生活上大力的帮助和多方的照顾。
2、赔偿受害人尹xx医药费、住院期间生活费、一次性医疗补助金等共66136.51元。
事实和理由：在20xx年9月28日下午3时30分左右，刘xx所长驾驶晋HW6699轿车带领尹x、徐xx去新寨乡新寨村清查漏管户，途中由于长时间堵车，当走到殷家湾大桥大约5时30分左右，不幸被韩xx驾驶的`拉煤大车发生车祸，造成刘文兵死亡；尹xx、徐xx受重伤。事故发生后，经五寨县公安局交警大队认定，韩xx负事故的全部责任。申请人尹xx受伤后立即送往县人民医院急诊科抢救治疗。次日入住山西省人民医院骨科治疗。
诊断为：
1、左肩部、胸部软组织损伤。
2、口唇部、左手背部皮肤裂伤。
3、右侧胸腔积液。
4、脑外伤综合症。于同年10月14日出院。受伤给本人带来了莫大的伤害，导致本人身体和心里受到严重摧残，致使本人一直未能正常生活和工作。出院后本人常常伴有头晕脑闷，精神不振，记忆力急剧下降，心烦意乱，时常还有失控现象，后又经多方医院检查，医生嘱托还需继续休养治疗，直到恢复正常为止。现经忻州人力资源和社会保障局于20xx年12月8日作出（20xx）第0012号WZ忻人社工认字《工伤认定决定书》，申请人受伤系工伤。
综上所述，恳请给予申请人尹xx在工作和生活上大力的帮助和多方的照顾。赔偿尹卯文医药费15366.81元；陪侍费1800元；住院期间生活费、营养费2500元；交通费2670元；一次工伤性医疗补助金27800元；精神损害抚慰金16000元，共合计66136.51元。
申请人：
年月日
索赔申请书5
北京XX货运有限责任公司:
200X年X月XX日，我公司委托贵公司将回流焊设备一台，通过公路运输至深圳，交付给收货人刘X(以下简称收货人)，在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。设备于200X年X月X日退回我公司，经贵公司和我公司双方查验，由于贵公司运输、装卸不当，造成设备和包装破损。
此次事件，不但使我公司设备损坏，遭受二次紧急调运设备的'运费损失，而且使我公司对客户逾期交货，信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失:破损部位及程度 费用(元)
上罩:两合页部分螺丝穿孔，严重掉漆
温室:合页部分及四个边角破裂
横梁:中间部分压损
电机上罩
包装箱
修理设备运输费
设备修理人工费
费用合计
以上是我公司的最低要求，请贵公司于7日内支付上述赔偿金额，或者贵公司自己将设备送去经我公司认可、有相应技术能力和修理设施、设备完善的修理厂修理，贵公司承担全部修理费用。7日后如果贵公司不支付赔偿金，又不将损坏设备送去修理、恢复设备完好，我公司将自己委托修理厂修理，并通过法律途径追偿全部损失，不再通知。
此致
敬礼！
申请人：xxx
xxxx年xx月xx日
索赔申请书6
申请人：尹XX，男、汉族、干部，1963年1月27日出生，在五寨县地税局三岔税务所工作，现住五寨县地税局家属楼2栋东单元401室。
请求事项：
1、恳请给予受害人尹卯文在工作和生活上大力的帮助和多方的照顾。
2、赔偿受害人尹卯文医药费、住院期间生活费、一次性医疗补助金等共66136.51元。
事实和理由：
在xx年9月28日下午3时30分左右，刘文兵所长驾驶晋 HW6699轿车带领尹卯文、徐世峰去新寨乡新寨村清查漏管户，途中由于长时间堵车，当走到殷家湾大桥大约5时30分左右，不幸被韩文军驾驶的'拉煤大车发生车祸，造成刘文兵死亡;尹卯文、徐世峰受重伤。事故发生后，经五寨县公安局交警大队认定，韩文军负事故的全部责任。申请人尹卯文受伤后立即送往县人民医院急诊科抢救治疗。次日入住山西省人民医院骨科治疗。诊断为：
1、左肩部、胸部软组织损伤。
2、口唇部、左手背部皮肤裂伤。
3、右侧胸腔积液。
4、脑外伤综合症。
于同年10月14日出院。
受伤给本人带来了莫大的伤害，导致本人身体和心里受到严重摧残，致使本人一直未能正常生活和工作。出院后本人常常伴有头晕脑闷，精神不振，记忆力急剧下降，心烦意乱，时常还有失控现象，后又经多方医院检查，医生嘱托还需继续休养治疗，直到恢复正常为止。现经忻州人力资源和社会保障局于xx年12月8日作出(xx)第0012号WZ忻人社工认字《工伤认定决定书》，申请人受伤系工伤。
综上所述，恳请给予申请人尹卯文在工作和生活上大力的帮助和多方的照顾。赔偿尹卯文医药费15366.81元;陪侍费1800元;住院期间生活费、营养费2500元;交通费2670元;一次工伤性医疗补助金27800元;精神损害抚慰金16000元，共合计66136.51元。
此致
申请人：尹XX
20xx年xx月xx日
索赔申请书7
xxxxxxxx公司：
xxx年xxx月xxxxx日，我公司委托贵公司将回流焊设备一台，通过公路运输至深圳，交付给收货人xxxxxxxx（以下简称收货人），在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。设备于xxxxx年xxx月xxx日退回我公司，经贵公司和我公司双方查验，由于贵公司运输、装卸不当，造成设备和包装破损。
此次事件，不但使我公司设备损坏，遭受二次紧急调运设备的`运费损失，而且使我公司对客户逾期交货，信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失：破损部位及程度费用xxxxxxxx。（元）
上罩：两合页部分螺丝穿孔，严重掉漆1300.00元
温室：合页部分及四个边角破裂1900.00元
横梁：中间部分压损800.00元
电机上罩50.00元
包装箱450.00元
修理设备运输费400.00元
设备修理人工费1200.00元
费用合计6100.00元
以上是我公司的最低要求，请贵公司于7日内支付上述赔偿金额，或者贵公司自己将设备送去经我公司认可、有相应技术能力和修理设施、设备完善的修理厂修理，贵公司承担全部修理费用。7日后如果贵公司不支付赔偿金，又不将损坏设备送去修理、恢复设备完好，我公司将自己委托修理厂修理，并通过法律途径追偿全部损失，不再通知。
顺祝商祺！
此致
敬礼!
申请人：xxx
20xx年xx月xx日
索赔申请书8
中国人寿保险公司：
我叫___，男，身份证号码是：__________________系__县__镇__村五组村民，是__中学九年级学生___（男，身份证号码是：__________________，____年__月参加贵公司学生团体平安保险）___的.父亲，被保险人___在___医院被确诊患______病，经多方医治无效，于____年_月__日死亡。
今委托被保险人___的母亲___，女，系__县___镇___村五组村民，身份证号码：__________________，办理被保险人___的。保险理赔事宜，特提出理赔申请望予以接纳办理
此致
敬礼!
申请人：xxx
20xx年xx月xx日
索赔申请书9
尊敬的项目管理方：
我司（xx公司），作为xx项目的承建单位，自项目启动以来，始终秉持着高质量、高效率的施工原则，致力于项目的顺利推进与完成。近期，在施工过程中，我们遭遇了一系列非我方原因导致的施工障碍与额外费用支出，鉴于此，特依据合同条款及相关法律法规，正式向贵方提交本索赔申请，以期得到公正、合理的解决。
一、索赔事项概述
设计变更影响：在xx年xx月xx日，贵方突然下达了设计变更通知，要求调整部分建筑结构与材料规格。此变更直接导致我方已采购的材料无法使用，需重新采购，并涉及已完工程的拆除与重建，造成了直接经济损失xxx元，以及工期延误xx天。
不可抗力因素：近期，项目现场遭遇罕见强降雨天气，持续时间长，雨量远超本地历史记录。这场自然灾害导致施工现场严重积水，部分基础工程受损，需进行紧急抢修与加固。此事件非我方所能预见或避免，但直接影响了施工进度，并产生了抢修费用xxx元。
第三方干扰：在施工过程中，因周边居民对施工噪音及扬尘的.投诉，地方政府要求我方暂停夜间及部分时段施工，以确保居民生活不受影响。此要求虽出于社会和谐考虑，但客观上造成了我方施工效率的降低与成本的增加，包括但不限于租赁设备闲置费用、人工窝工费用等，总计xxx元。
二、索赔依据
根据双方签订的《建设工程施工合同》第xx条关于设计变更、不可抗力及第三方干扰等情形的处理规定，贵方应承担由此产生的额外费用及工期延误的补偿责任。
附上相关证明材料，包括但不限于设计变更通知单、气象部门出具的降雨记录、政府部门的停工通知、费用支出凭证及现场照片等，以资佐证。
三、索赔请求
鉴于上述情况，我司正式向贵方提出以下索赔请求：
请求贵方支付因设计变更产生的直接经济损失xxx元，并顺延工期xx天。
请求贵方承担因不可抗力因素导致的抢修费用xxx元，并适当考虑工期延误的补偿。
请求贵方支付因第三方干扰造成的额外费用xxx元，同时协商确定合理的工期调整方案。
我们深知，任何索赔都不是双方所愿，但面对实际发生的损失与困难，我们不得不采取此措施以维护自身合法权益。我们期待贵方能够理解并支持我方的合理诉求，尽快给予明确答复，以便双方能够继续保持良好的合作关系，共同推动项目的顺利完成。
敬请贵方审慎考虑，并盼复。
申请人：
20xx年xx月xx日
索赔申请书10
xxx交警队：
xxx(当事人姓名)，性别xx，年龄xxx，身份证号xxx，联系电话xxx，住址或单位xxxx
于20xx年xx月xx日x时x分，在xxx发生交通事故，未向人民法院提起民事诉讼，现请求贵队对交通事故损害赔偿进行调解。
申请人：xxx
20xx年xx月xx日
索赔申请书11
________________：
本人就职于________________________，于××××年××月××日购买了重大疾病、女工安康互助保障。投保重大疾病________ 份，女职工安康 ________份，保障书号码为________________________________ 。 ××××年×× 月××日经________________________ 医院确诊初次患 ，现特提交有关证明资料，申请领取保障金。
申 请 人：________________________
身份证号：________________________
××××年××月××日
注意：本申请书需一式叁份
索赔申请书12
致：XX有限责任公司技改部。
我单位在机修车间工程施工中预到地方老乡因不明原因生事而发生停工一事和不明原因大网高压停电停工所引起的工程费用一事提出索赔报告。
我方从20xx年5月13日开工以来积极组织施工队伍不分昼夜的'紧张施工，5月19日验收基层合格，5月20日刚进入基层沙砾石回填工作，在5月21日由于不明地方老乡因与矿上发生的不明原因的冲突而致我单位的工程无法正常进行而停工至5月28日中午10点才重新施工。
XX项目部
20xx年6月23日
索赔申请书13
尊敬的xx快递有限公司：
我于20xx年xx月xx日通过贵公司寄送了一单包裹，运单号为xxxxxxxxxxxxx，但不幸的是，在收到包裹时我发现包裹已经损坏，导致我受到了损失。
索赔理由及经过：
当我收到包裹时，发现包裹已经破损、变形。我立即与收件人取得联系，并共同确认了包裹的损坏情况。我们认为这是由于贵公司在运输、装卸过程中操作不当所导致的。
索赔金额：
根据我提供的购买凭证和物品价值，我要求贵公司赔偿我xxx元。
附件：
1）包裹损坏照片。
2）购买凭证。
3）身份证复印件。
我恳请贵公司尽快处理我的索赔申请，并在收到此申请书后的7个工作日内给予我明确的回复和处理结果。如果超过7日未得到回复或处理结果不满意，我将保留通过法律途径追偿全部损失的.权利。
再次感谢您的关注和处理，期待您的回复。
xxx
20xx年xx月xx日
索赔申请书14
申请人：xx
情况说明
工程名称：肥西严店乡xx—xx年应急水利水毁修复堤防滑坡治理
施工单位
合肥君子兰园林工程有限公司
建设单位
肥西县严店乡人民政府
情况说明：
1、我公司承建肥西严店乡xx—xx年应急水利水毁修复堤防滑坡治理工程，应建设单位要求，我单位人员、机械以及相关材料于xx年1月15日进场施工，因政府与当地老百姓没有协调好，现场无施工作业面，导致工程停工，造成我单位很大的人工费、机械设备费的损失。
2、因为该项目是应急水利水毁修复，我单位本计划在汛期来临之前完成该项目，现在由于不具备施工条件造成工程停工。如果短期内再无法开工，我单位无法保证在汛期（每年约5月份）来临前完成该应急水利水毁修复项目。
申请人：xxx
日期：20xx年xx月xx日
索赔申请书15
申请人：
被申请人（受伤害职工）：
请求事项
请求依法认定被申请人在20xx年X月X日右手拇指压伤为工伤。
事实与理由
被申请人是X有限公司职工，于20xx年X月X日进入公司，在XX车间操作工岗位工作。在20xx年X月X日上晚班22时左右，因DPB—250FS铝塑机压力大异常滑动未停止到有效位置，造成申请人右手拇指压伤工作事故，致使申请人右手拇指指头部位受到严重伤害。申请人受伤后，在XX省人民医院治疗，诊断为右手拇指头挫裂伤，花费医药费X元。
根据《工伤保险条例》第十四条的规定，被申请人的受伤属于工伤，现向XX省人力资源和社会保障厅对被申请人右手拇指指头压伤一事进行调查核实，并依法认定此次受伤为工伤。
此致
敬礼！
申请人：xxx
20xx年xx月xx日
【索赔申请书】相关文章：
索赔申请书05-31
索赔申请书09-05
保险索赔申请书08-11
工程索赔申请书11-03
索赔申请书（集合）10-20
保险索赔申请书09-30
保险索赔的申请书范文01-25
索赔申请书15篇08-10
索赔申请书(15篇)10-03