工程的合同(通用15篇)
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同起到的作用越来越大,签订合同也是避免争端的最好方式之一。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编为大家收集的工程的合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
工程的合同1
7.7.1 合同的概念和特征
(1)合同的概念
合同,又称契约、协议,当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同作为一种民事法律行为,是当事人协商一致的产物,是两个以上的意思表示一致的协议。
1. 广义——泛指发生一定权利义务关系的协议
2. 狭义——专指双方或多方当事人关于设立、变更、终止民事法律关系的协议。 3. 民事法律关系——由三部分组成,权利主体、权利客体、内容。
4. 权利主体——指签订及履行合同的双方或多方当事人,又称民事权利义务主体。 5. 权利客体——指权利主体共同指向的对象,包括物、行为和精神产品。 6. 内容——权利主体的权利和义务。 (2)合同的法律特性
①合同是法律地位平等的当事人意思表示一致的协议。 ②合同以设立、变更或终止债权债务关系为目的。
③合同是一种民事法律行为,即以设立、变更、终止民事权利和民事义务为目的具有法律约束力的合法民事行为。
合同的法律约束主要体现在两个方面:不得擅自变更或者解除合同;违反合同应当承担相应的违约责任。
(3)合同的基本原则 1)平等原则 2)自愿原则 3)公平原则 4)诚实信用原则
5)遵守法律法规和公序良俗原则
7.1.2 合同的类型
(1)计划合同与非计划合同 (2)双无合同与单务合同 (3)承诺合同与实践合同 (4)主合同与从合同 (5)有偿合同与无偿合同 (6)要式合同与不要是合同 (7)格式合同与非格式合同
7.1.3 合同的主要内容和形式
(1)合同的内容
1)当事人的名称或姓名和住址
2)标的 3)质量和数量 4)价款或酬金 5)履行期限 6)履行地点和方式 7)违约责任 8)解决争议的方法 (2)合同条款 1)合同的主要条款 2)合同的普通条款 (3)合同的形式
合同的形式,又称合同的方式,是当事人合意的表现形式,是合同内容的外部表现,是合同内容的载体。我国《合同法》规定:“当事人签订的合同有:书面形式、口头形式和其他形式”。
7.1.4 合同的履行、变更、转让和终止
(1)合同的履行 1)履行合同的概念
是指合同当事人双方依据合同条款的规定,实现合同各自享有的`权利,并承担各自负有的义务。 2)合同履行的原则 ①全面、适当履行原则。 ②诚实信用的原则。
③公平合理、促进合同履行的原则。 (2)合同的变更 1)合同变更的概念
是指合同依法订立后,在尚未履行或者尚未完全履行时,当事人依法经过协商,对合同的内容进行修订或者调整达成协议。
2)合同变更需要满足的条件: ①原合同已经设生效。 ②原合同未履行或未完全履行。
③当事人需要协商一致,即对变更的内容协商一致。 ④当事人对变更合同的内容约定明确。 ⑤遵守法定程序。 (3)合同的转让 1)合同转让的概念
是指当事人一方将其合同权利、合同义务或者合同权利义务,全部或者部分转让给第三人。 2)合同转让的分类
①合同权利的转让,是指不改变合同权利的内容,由责权人将权利转让给第三人。 ②合同义务的转让,是指债务人经债权人同意,将合同的义务全部或者部分转让给第三人。 ③合同权利和义务的概括转让,权利和义务一并装让又称概括转让,是指合同一方当事人将其权利和义务一并转让给第三人,由第三人全部承担这些权利和义务。
3)合同转让的批准或登记 (4)合同的终止
有下列情况的,合同终止: ①债务已经按照约定履行。 ②合同解除 ③债务相互抵消
④债务人依法将标的物提存
⑤债权人免除债务,指债权人放弃自己的债券。
⑥债权和债务同归于一人,指由于某种事实的发生,使一项合同原本由一方当事人享有的债券,而由另一方当事人负担的债务,同归于一方当事人,使得该当事人既是合同的债权人,又是合同的债务人。
⑦法律规定或者当事人约定终止的其他情形。
任务7.2 建设工程施工合同
7.2.1 建设工程施工合同的概念及特征
一、建设工程施工合同的概念
(1)建设工程施工合同是指发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程施工任务,为明确双方的权利、义务关系而订立的协议,其核心是发包人提供必要的施工条件,并支付价款,承包人完成建筑产品。
(2)建设工程合同是指在工程建设过程中发包人与承包人依法订立的、明确双方权利义务关系的协议。 (3)建设工程合同是指承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。 二、建设工程施工合同的作用
1. 施工合同明确了在施工阶段承包人和发包人的权利和义务 2. 施工合同是施工阶段实行监理的依据
3. 保护建设工程施工过程中发包人和承包人权益的依据。 三、建设工程合同的特征
1)建设工程合同的标的具有特殊性 2)建设工程合同的当事人具有特定性; 3)建设工程合同具有一定的计划性和程序性; 4)建设工程何荣是要式合同 5)合同履行的长期性
7.2.2 建设工程合同的分类
为了便于更好的认识建设工程合同,建设工程合同还可以按其他方式进行分类。 (1)按照工程建设阶段分类 1)建设工程勘察
是指根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件,编制建设工勘察文件的活动。
2)建设工程设计
对建设工程所需的 技术、经济、资源和环境条件等进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件的活动。
3)建设工程施工合同
对建设工程进行新建、扩建、改建的活动。 (2)按照承发包方式(范围)分类 1)勘察设计或施工总承包合同
将全部勘察、设计或施工的任务分别发包给一个勘察设计单位或者一个施工单位作为总承包人,经发包人同意,总承包人可将勘察、设计或施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。
2)单位工程施工承包合同
将专业性强的单位工程发包给不同的承包人,与承包人分别签订土木工程合同、电气与机械工程承包合同等,这些承包人之间为平行关系。
3)工程项目总承包合同
是指建设单位将包括工程设计、施工、材料和设备采购等一系列工作全部发包给一家承包单位,由其进行实质性设计、施工和采购工作,最后向建设单位交付具有使用功能的工程项目。
(3)合同价格形式 1)单价合同
只指合同当事人约定以工程量清单及综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同,在约定的范围内单价不做调整。
2)总价合同
在约定范围内合同总价不做调整。 3)其他形式合同
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。 (4)按签约方承包关系 1)总包合同
发包人将工程项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作,发包给一个承包单位总包,发包人与总承包人签订合同称为总包合同。
工程的合同2
【摘 要】:本文从工程合同的重要性出发,分析了工程合同谈判的订立原则和谈判特点,认为工程合同谈判的准备工作非常重要,在此基础上分析指出了工程合同谈判的技巧必不可缺,并进一步阐述了态度诚实而语言精彩、善于观察而以诚感人、避重就轻而求同存异、沉着智慧而巧妙拒绝等四大技巧。
【关键字】:工程合同谈判;特点;原则;准备;技巧
“财富的一半来自合同”这句谚语形象的表达了合同的重要性,可见合同可以产生经济效益,合同的签订应该是互利双赢的,工程合同也不例外。建筑业的工程合同是发包方与承包方进行工程承包的重要法律形式,是进行工程进度控制、质量管理、计量支付的依据,施工过程中的一切活动都要按合同办事,是施工行为的行为准则和权责纠纷依据。工程合同签订的好坏直接关系到工程建设的成功与否,这就要求合同双方通过成功的合同谈判,在充分交流的基础上,签订一份互利双赢的合同。
一、工程合同谈判的特点及订立原则
1、工程合同谈判的特点
工程合同谈判会持续。由于工程建设的客观与特殊性,在工程建设过程中合同变更是不可避免的,从这个意义上讲工程合同谈判不是一劳永逸的,有一个持续的过程。它包括合同签订时的谈判,也包括合同履行过程中针对合同变更的谈判工作。这就需要一种持之以恒的精神,时刻掌握工程进度、合同双方财务状况、市场变动情况等各方面的情况,以做好变更调整的准备。
工程合同谈判有风险。在面临招、投标签订工程合同及履行过程中,存在诸多难以预料或不可能完全确定的问题,这种不确定性就是风险因素。在建筑工程市场中,任何工程企业服务在承揽工程时不可能不承担风险,但如何承担风险,承担多大风险,以及如何化解风险在合同谈判中都要给予必要的关注。
工程合同谈判有难度。工程合同谈判既是一门科学也是一门艺术,运用的好能够给企业带来大的经济效益,然而就合同谈判本身来说又是项困看的工作。比较而言合同谈判对于承包商更为困难,在现有招标投标制度下,承包方相对处于被动地位。承包商只有重视合同谈判工作,切实做好合同谈判工作,才能争取自己有利的合同地位,实现工程盈利。
2、工程合同的订立原则
法律原则。工程合同的订立必须依照相关法律法规进行,双方只有把自己的想法和愿望放置于法律的框架内,才能防范自己在市场经营过程中由各方面因素所带来的风险,其权益才能受到法律的保护。
利益原则。积极争取自己的正当权益,虽然合同法和其他经济法规赋予合同双方以平等的法律地位和权力,但在实际的经济活动中,双方利益不是绝对平等的。要在合同谈判中尽量争取己方的利益,特别是对重大问题绝不能客气和让步,要从企业的利益着眼,不能受到个人主观因素的影响。
“小人”原则。工程合同签订过程中一定要充分考虑潜在的风险,因为合同一经签订,即成为合同双方的行为准则,合同中的每一条都与双方利害相关。所以在合同谈判和签订中,不能用道德观念要求和指望对方以及约束自己,必须“先小人,后君子”。一切都应明确,具体地规定,要相信“一字千金”,不要相信“一诺千金”。
二、工程合同谈判的准备工作非常重要
古语凡事预则立不预则废,必要的准备工作有助于工程合同谈判的顺利开展。谈判准备工作应本着认真细致的原则做好各方面的计划安排。
1、收集资料是基础
谈判准备工作的基础工作是收集、整理发包方及项目的各种背景材料,包括发包方的资质情况、履约能力、已有成绩、财务状况、经营管理状况等,也包括合同标的物的基本情况、活跃市场上原材料的交易价格等等。资料要详尽真实,面面俱到,强调真实准确。基础工作做好的扎实,谈判工作才有可能顺利、有效。
2、分析研究是过程
分析研究数据是准备阶段的必要过程。指通过数据对发包方的诚信、技术、财力、物力等状况有重点的分析。分析的重点集重在发包方是否为工程项目的合法主体和发包方的资信情况。发包方作为合格的施工承包合同的一方,必须具有拟建工程项目的土地立项批文、建设用地规划许可证、建设用地批准书、建设工程规划许可证、施工许可证等证件。发包方的资信情况不是指技术资质,而是财务状况和对外交流合作的诚信度。
3、人才因素是关键
工程合同谈判中,起直接作用的就是谈判双方的人员。因此要把握两点,一是要慎重委派谈判人员,特别是主要谈判人员,应诚实可靠,熟悉工程全面情况,业务素质较高,口才、形象较好。谈判人员要深入细致地研究合同条款,要结合对方的资信、人员状况、工程具体特点预测谈判的重难点,灵活恰当的采取策略措施,提高谈判成功概率。二是可以对发包方谈判人员的分析。掌握发包方的谈判人员的组成,了解他们的职务、权限、性格、个人喜好等,条件允许的话可事先与发包方谈判人员积极有效地接触,为谈判创造良好的氛围。
三、工程合同谈判的技巧必不可缺
合同谈判的是一门实践艺术,要使谈判顺利进行达到预期效果,必须要掌握一定的技巧。
1、态度诚实而语言精彩
工程合同谈判中用要态度诚恳、语言要诚实且精彩。表述时要尊重事实,介绍己方情况应实事求是,态度要诚恳,评价对方时要中肯,要有的放失。一是叙述自己的看法时,言简意赅,条理清楚,逻辑性强,要经得住推敲,从而无懈可击。二是要适当选择用语,根据不同的谈判目的、谈判阶段、谈判内容以及谈判对手的职位、年龄、性格、性别等,采用不同的用语方式,准备正确的谈判用语,该俗则俗,该雅则雅。三是恰当运用解困语,当双方在谈判中想法和需求差距很大,又各持己见,互不相让或妥协,谈判几近僵局无法达成协议时,为了突破困境,恰当地使用解围语言,既能给自己解围,又可使谈判继续进行。四是结语诚恳稳健,尽量避免下绝对性的结论,要留有回旋的'余地。这既是谈判者应有的礼节,向对方给予的合作表示谢意,也有利于今后的交流合作,特别是为施工中的交流创造了条件。
2、善于观察而以诚感人
善于观察而以诚感人是指在谈判过程中要通过细节密切关注对方的情绪变化,结合准备阶段对对方谈判人员的了解,判断对方的心理变化,从而有针对性的“投其所好”以成感人。在建筑工程合同谈判中应善于判断对手的心理,通过观察对方的外在表现及暗示,包括语气变化、用词变化、表情变化、身体其他枝节动作变化等方面。这就要求要“眼观六路,耳听八方”对对方的谈判人员予以关注、体会和分析,并结合谈判前准备,从中察觉对方的内心活动,探测对方的谈判意图。针对对方谈判人员的素质、性格、气质、习惯、表情的不同,采用不同的方法。如在谈判中发现对方情绪变化从而判断对方的兴趣点,故意去迎合对方的兴趣点,就对方关注和重视的方面给予优惠,使其在心理上或感情上得到满足。双方建立了一定的感情基础后,再进一步提出自己的要求和条件,使对方易于接受,进而使自己的谈判目的得以实现。再如及时发现和判断将要出现的僵局,也可根据之前对对方人员的了解而及时抛出缓和的话语。
3、避重就轻而求同存异
攻克工程合同谈判的重难点环节可以采取避重就轻而“求大同、存小异”的办法,不放弃原则,在僵局中巧妙地争取原则。避重就轻是以坚持己方原则为前提,可以适当放弃己方部分利益,以显示“存异”的决心与诚意,不放弃己方的关键利益,争锋相对,争取“求同”以满足己方的目的。针锋相对,并不是讲在谈判桌上与对方争论得面红目赤,从而影响下一步合同的顺利实施。对于合同某个条款中不能让步的原则问题,一定要以法律为准绳、以事实为根据说服对方,依法办事。避重就轻而求同存异也讲求一种“迂回战术”的智慧,不直接谈己方的利益要求,从己方的责任入手,通过责任的分析表述迂回的来谈应有的利益。例如合同变更过程中工程造价的谈判,不要开口就谈造价金额,而要从对方的施工要求、相关技术规范、己方的施工方案、己方的施工责任、活跃市场原材料的价格等方面开展论述,以责任和义务为切入点,迂回的争取利益。
4、沉着智慧而巧妙拒绝
上文提及工程合同谈判中谈判者必须要坚持己方的利益原则,沉着智慧而巧妙拒绝就是坚持的方法之一。拒绝不仅需要勇气更需要智慧,谈判者要沉着应战,不卑不亢,巧妙合理的拒绝对方的不合理要求,并在适当的时候提出并争取对自己有利的要求。智慧的拒绝要在语言上显得合情合理,既不会伤害对方的个人感情,又维护己方利益。例如谈判者可以通过时间的拖延为手段,不谈近期的问题,达到拒绝的目的;当远期目标并不具体,相关影响因素的变化难以预测时,谈判人员即使不为近期问题做出任何承诺,也达到了拒绝的目的。
参考文献:
[2]. 曹长虹唐艳娟建筑施工合同谈判技巧研究山西建筑200712
[3].邓伟.浅论订立建设工程合同的风险及防范[J].经济师,20xx年第10期;
[4].侯静瑶.怎样签订建设工程施工合同[J].基建管理优化, 20xx年第13期.
工程的合同3
合同编号:_____________
借款人:_______________________有限公司
贷款人:_____________________银行支行
立合同人抵押人:_________________________有限公司
抵押权人:________________银行支行
担保人:_________________________
根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国民法典》、《城市房地产抵押管理办法》等法律、法规规定,本着自愿、公平和诚实信用的原则,当事人经共同协商,签订本合同。
第一条为了确保贷款人与借款人签订的号借款(贷款)合同的履行,抵押人愿意以其位于的合法在建工程抵押给抵押权人,作为借款人履行债务的担保。
第二条在建工程取得方式、四至界限、使用性质、设施、工程进度状况、地块使用期限、相关证件号码:_____________
土地使用证号:_____________
土地使用面积(㎡):__________________________
建设工程规划许可证号:_____________
建筑面积(㎡):_____________
建设用地规划许可证号:_____________
建筑结构:_____________
施工许可证号:_____________
建筑层次:_____________
竣工日期:_____________
使用性质:_____________
已缴纳土地出让金(元):_____________
已投入工程款:_____________
施工进度及完成工作量、工程量(监理公司盖章):_____________
该工程目前进度为:_____________
第三条该在建工程经评估咨询估价机构于_____________年_____________月_____________日估价,该在建工程价值(人民币)_____________元,大写_____________。
该房地产出租及他项权设定情况。
第四条抵押权人同意抵押人以上述在建工程及相关权益作为借款人贷款。
贷款人在本合同生效后,即按借款(贷款)合同约定,向借款人提供抵押(按揭)房地产价值40%的抵押(按揭)贷款,贷款额为_____(大写),约定(按揭)贷款期自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
第五条担保人同意为借款人与贷款人之间的贷款行为提供担保并另行签订书面担保合同。
第六条抵押担保的范围为本合同第一条所述借款(贷款)合同项下之借款本息、利息、借款人应支付的违约金和赔偿金以及实现债权和抵押权的税费。
第七条担保人为借款人承担担保责任,担保范围为本合同第六条中涉及的债务及相关税费,担保期间自抵押登记生效之日起,至贷款人发放的贷款本金及相应的利息加收完毕之日止。
第八条抵押权与其担保的债权同时存在,债权消灭的抵押权也消灭。
第九条本合同签订之日起日内由办理保险,保险期不得短于抵押贷款期限。在抵押期间,抵押权人为保险第一受益人。
第十条抵押权人未按约定的期限、金额给付款项的,抵押人有权要求解除本合同,并由抵押权人承担违约责任,赔偿抵押人经营损失。
第十一条在抵押(按揭)期间,抵押房地产由抵押人占管,抵押人应当维护房地产的完好,并接受抵押权人的监督、检查。
第十二条在抵押贷款期间,未征得抵押权人书面同意,抵押房地产不得转让、出租、改变用途、拆除、改建或以其他方式处分抵押房地产。
第十三条因抵押人的.过失造成抵押物不能或不足以担保债务的,抵押人必须及时另行提供房地产或增加担保。
第十四条抵押当事人发生合并、分立等变更的,变更方应当及时通知另一方,变更后的当事人继续享有相应的权利并承担相应的义务。
第十五条因国家建设需要,拆除已设定抵押的房屋及征用其使用范围内土地使用权,视下列情况分别处理:
(一)实行产权调交换的,以交换所得房地产或以其他房地产重新设定抵押权。
(二)实行作价补偿的,应当重新设定抵押物或者先行清偿债务,否则抵押权人享有拆迁补偿的权利。
第十六条违反合同约定,擅自处分抵押房地产的,其行为无效,抵押人造成第三人损失的,由抵押人予以赔偿。
第十七条有下列情形之一的,抵押权人有权要求处分抵押的房地产:
(一)债务履行期满,抵押权人未受清偿的,债务人又未能与抵押权人达成延期履行协议的;
(二)抵押人死亡或者被宣告死亡而无人代为履行到期债务的;或者抵押人的合法继承人、受遗赠人拒绝履行到期债务的;
(三)抵押人被依法宣告解散或者破产的;
(四)抵押人违反规定或合同擅自处分抵押房地产的;
(五)抵押合同约定的其他情况。
第十八条担保人在接到贷款人要求其履行还款担保通知后日内,应当清偿借款人所欠贷款人的债务,贷款人有权将借款人所欠债务从担保人帐户中扣收。担保人有权向借款人追偿所支付的债务。
第十九条抵押权人申请中止处分的,应中止处分抵押房地产。
第二十条同一抵押房地产设定两个以上抵押权人的,抵押房地产处分时,须通知其他抵押权人或利害关系人。
第二十一条处分抵押房地产所得价款依下列顺序分配:
(一)支付处分抵押房地产的费用;
(二)支付处分抵押房地产应缴纳的税费;
(三)偿还抵押权人的债权及相关费用,同一房地产设定两个以上抵押权时,以登记的先后顺序受偿;
(四)支付担保人代抵押人支付的有关费用;
(五)剩余价款交还抵押人;
第二十二条抵押合同发生变更或者抵押关系终止时,抵押当事人应当在变更或终止之日起三十日(港、澳、台地区或境外当事人在三个月)内,到登记机关办理变更或者注销抵押登记。
第二十三条当事人约定的其他条款:抵押人将上述房地产权利证明交保管。
第二十四条抵押人隐瞒抵押的房地产存在共有、产权争议或者被查封、抵押人应当承担由此产生的法律责任。
第二十五条当事人有违反本合同条款,给双方造成经济损失的,应向双方支付借款合同项下贷款余额_____%的违约金;违约金不足以弥补双方损失的,违约方还应就不足部分予以赔偿。
第二十六条如因履行本合同而产生纠纷,双方应协商解决;协商不成的,由当事人共同选择下列方式之一解决:
(一)向抵押房地产所在地人民法院诉讼;
(二)向仲裁委员会申请仲裁。
第二十七条本合同由当事人签署,到睢宁县房产管理局办理抵押登记后生效。
第二十八条本合同以中文为准。
第二十九条本合同壹式伍份,当事人及登记机关各壹份。合同及补充协议具有同等法律效力。
第三十条抵押双方在合同期满清偿债务后,应当协助对方到房地产登记部门办理注销抵押登记。
签章:_____________
抵押人:_______________借款人:_____________
法定代表人:____________________法定代表人:_____________
身份证或护照:___________________身份证或护照:_____________
住所:____________________住所:__________________________
委托代理人:______________________委托代理人:______________________
身份证或护照:____________________身份证或护照:__________________________
抵押权人:_______________________________贷款人:__________________________
法定代表人:____________________________法定代表人:______________________
身份证或护照:____________________身份证或护照:__________________
住所:___________________住所:________________________
委托代理人:_______________________委托代理人:_________________________
身份证或护照:__________________________身份证或护照:___________________________
担保人:________________________________
法定代表人:_______________________________
身份证或护照:___________________________
住所:___________________________
委托代理人:_______________________________________
身份证或护照:_____________________
签约地点:_____________________________
签约日期:_____________年_____________月_____________日
工程的合同4
甲方:贵州XX公司 乙方:六盘水XX公司 甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则,经友好协商,根据《民法典》、《爆破安全管理规程》GB6722-20、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定,甲、乙双方就位于
花渔洞的“花渔____区”工程
爆破工程的经济责任管理达成以下协议:
一、 工程概况: 工程名称:花渔____区工程 工程地点: 工程内容:布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒。(所有作业的施工机械、水电费及人工、材料费用)
二、 工程单价和工程量:
1、 工程单价:含税费)
2、 工程量:以甲乙双方验收方量计算签字为准。
三、 工程计价与结算:
1、
2、 工程款工程量单价 工程进度款的支付:施工期间乙方应于每月最后一周的正常工作日内向甲方申报工程进度,甲方按乙方申报的进度在次月____日 前支付实际完成工程量80%的进度款,施工中如甲方不按时支付乙方进度款,导致乙方无法正常施工的责任由甲方承担。
3、 工程计量及结算:工程计量以双方实测数据为准,即工程计价款工程量单价;工程完工验收合格后15天内,完成工程结 算及支付手续,逾期不支付的,按工程款10%收取滞纳金。
四、 工期要求: 本合同工期:________年 ____月 ____日至________年 ____月 ____日。
五、 双方责权利: 甲方责权利:
1、 甲方向乙方提供准确的项目立项审批文件、用地审批手续、中标通知书、设计图纸、地勘资料、爆破区域周边重要设施情况, 并保证相关资料真实性。
2、 甲方负责周边房屋现状调查(爆前调查资料甲乙双方各执一份),并协调四邻关系,因征地拆迁、堵工造成乙方窝工7个工作日以上经济损失的,由甲方承担,窝工7个工作日以内的费用乙方自行承担。
3、 甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续,因甲方未按合同规定执行工程进度款和工程结算的,按第三 条相关规定执行。
4、 每次爆破作业前,甲方负责清理施工便道及场地,为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。
5、
1、 乙方责权利: 乙方必须按照所取得的`《工程爆破设计施工资格证书》并按国家相应的法律、法规、标准和规程进行爆破施工,不包括甲方设计的地下管线、地面建筑、国家一二级文物、极重要设施、极精密贵重仪器设备及重要建(构)筑物等环境负责特殊要求的爆破作业。如甲方要求乙方对甲方涉及对以上情况进行爆破作业,由此产生的各种费用由甲方负责支付,不在此单价范围内。
2、 乙方负责编制《爆破设计方案》《爆破施工方案》费用乙方负责,办理民用爆炸物品使用相关手续。
3、 乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定,严格根据经审批后的《爆破设计方案》组织施工,由于爆破飞散物造成的一切经济损失和法律责任及施工过程中施工人员的一切安全事故责任由乙方自行负责。
4、 严谨违章作业、违章指挥、冒险施工,乙方服从甲方现场施工管理人员的正确指挥,对违章指挥,乙方有权拒绝施工,因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承担。
5、 乙方爆破作业人员必须持证上岗,并严格按安全作业证规定的作业级别进行爆破作业
6、 按照《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》GB6722-20及相规定,必须进行爆破安全评估和监理的爆破作业项目,由此产生的爆破安全评估和安全监理费用由乙方承担。
7、 乙方严格按照《爆破设计方案》《爆破施工方案》实施爆破,如有违反,所造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担。
8、
9、 各单项工程施工的人员、设备进出场费用由乙方自理。 在合同执行过程中,如遇国家出台新法律、法规,本合同与新法律、法规有矛盾时,乙方有权修改本合同责权利,乙方按新法律法规规定执行。
六、 安全责任:
1、 甲乙双方必须严格执行《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等国家、省、市有关规定,做好安全防护工作。
2、 乙方根据爆破区域实际条件及时优化爆破参数,科学管理。精心施工,确保爆破震动控制在国家规范允许范围内。
3、 如发生重大爆破安全事故,乙方应按国家相关规定立即上报上级主管部门(同时通知甲方),并按政府有关部门规定处理,承担一切责任。
七、 违约责任 除不可抗力的原因,任何一方不履行合同,均要承担违约责任。
1、 甲方不安合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任。
2、 如乙方原因不按期完工给甲方造成损失的,由乙方承担并赔偿甲方损失。
八、 工程停建或缓建的处理: 由于政策变化,不可抗力以及甲乙双方之外的原因导致工程停建或缓建,是合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自由机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付工程价款和赔偿乙方相关损失。
九、 工程计量结算支付完成后,本合同自行失效。
十、 本合同一式肆份,甲乙双方各执两份。 甲方:
乙方: 法人(签字):
法人(签字):
工程的合同5
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
雨季即将来临,城区市政排水堵点应立即进行疏浚清淤,以满足城市的防洪防涝安全需求,避免给国民经济带来损失。根据《中华人民共和国经济合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,结合本工程的实际情况,经双方友好协商,甲方将城区堵点清淤疏浚工程发包给乙方施工。为明确双方责任、权利和义务,特制定本合同,共同遵守:
一、工程概况:
1、工程名称:涪陵区城区堵点清淤疏浚工程
2、工程地点:涪陵区黎明路转盘至区政府沿线、二门诊至八角井沿线、城五小至卫校沿线、南门山至易家坝及易家坝转盘沿线。
3、工程承包内容:
沿线市政排污管、沟清淤疏浚,检查井及雨水篦子清淤,以及依蝶商场对面和海怡天广场对面的抢险工程。
4、工程承包形式:总价承包
二、工程工期:
本工程工期40天,施工现场具备施工条件时,甲方提前三天通知乙方。乙方必须在收到通知之日起第二日进场(即起计算工程工期)并在规定期限内完成该工程,并交给甲方使用。
三、工程总造价及付款方式:
1、该工程采用包工包料一次性包干形式发包给乙方,含税造价计人民币 150000元(大写:壹拾伍万元整)。
2、合同签订后,甲方支付乙方50%工程款(¥75000,大写:柒万伍仟元),工程竣工通过甲方验收合格后,甲方三日内向乙方支付余下50%工程款,(¥75000,大写:柒万伍仟元)。
3、甲方以转帐方式支付工程款,乙方在收款的同时须向甲方开具等额正式发票。
四、双方责任、权利和义务:
1、甲方为乙方提供必要的施工条件,并对本工程的质量、安全、工期进行监督检查,不符合规定要求的,甲方有权要求乙方立即整改;
2、甲方按合同第三条规定向乙方支付工程款;
3、乙方必须按设计要求及相关国家标准和规范进行施工,并承担小区以外市政主排水管网的维修,维护;
4、在施工过程中若发生技术责任事故、安全事故均由乙方负责;
5、工程具备验收条件时,乙方提前三天通知甲方进行验收。
五、违约责任:
因本合同履行中产生的.纠纷应由双方协商解决,协商不成,应提请涪陵区仲裁委员会仲裁。
六、附则:
1、本合同经双方签字盖章后生效,作为双方履行合同和工程决算的依据。
2、本合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程的合同6
甲方:________________________
乙方:________________________
根据《中华人民共和国合同法》《国家建筑施工规范》及相关条例,本着互惠互利的原则,经甲、乙双方协商,甲方确定把兴安县世纪冰川旅游区宾馆工程承包给乙方施工管理。为进一步明确双方的责任和权利特签订如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:____________________________________;
2、工程地点:____________________________________;
3、建筑结构:____________________________________;
4、承包内容及施工范围:土建水电工程按建筑施工图,结构施工图水电施工图及设计说明。酒店装修另合同签署。
5、承包方式:包工、包料。
6、工程造价暂定____________万元。
二、付款方式与结算
1、本合同范围内的工程项目依据甲方提供的设计图纸文件。及乙方实际完成的工程量计价标准。土建、水电安装按xx年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》计价,下浮______%后结算给乙方。
2、工程范围内所用材料按施工期间桂林市建设工程造价管理站发布的兴安县造价信息进行调价。兴安没有列入的材料则按桂林市相应当期的`造价信息进行调整。信息价没有的,双方按市场价友好协商确定,按实际发生的工程量计价结算。
三、工期
1、本工程有效工期为______天。
2、开工时间:___________年_________月________日前(以甲方进场通知为准)。
3、竣工时间:(按实际开工日计算)
四、质量及材料要求
1、质量要求按国家建设质量标准规范,等级为合格。
2、乙方每完成一个分项,必须及时报请甲方代表、监理、技术负责人,质检人员进行验收。并根据验收意见整理签字后方能进入下一道工序。
3、甲方在接到乙方书面申请时必须在48小时内组织有关人员到位验收,否则按已验收合格,在乙方进行施工后甲方必须给以签字认可。
4、材料必须保质保量。所有进场材料必须要有出厂合格证,国家有规定要求复检的材料必须到质检站检测合格方能使用。
五、工程款支付方法
1、本工程由乙方垫资工程款:从基础土方开挖垫资到__________地面(现浇完毕)
2、在乙方垫资到位时,甲方按实际完成的工程量结付工程进度款的_____%给乙方。以后,每完成一层,结付一次进度款,以此类推。
3、在乙方负责垫资期间内如因乙方资金原因造成停工20天以上,甲方有权终止合同,一切损失由乙方承担。
4、工程竣工验收合格后,乙方资料合格后及结算单报请甲方审核,甲方必须在接到申报资料30个工作日内审核完成,如有争议,可共同委托相关造价事务所审核。结算经甲方审核批准后,除留质保金_____%外,三个月内一次性付清,不得拖欠。
5、如甲方不按合同付款,每一天必须按拖欠款金额总数的3‰赔付给乙方,以此类推。
6、本工程所有工程款必须转账到乙方开户单位:
开户银行:__________银行:__________的帐户上。
六、工程竣工验收及交付
1、在工程交付前,乙方必须做好交付前的细节整改、卫生清理、安全保卫、工程保管等相关工作。自检合格后书面申报甲方和监理工程师复检,签字确认复检合格后,方可进行工程交付,否则因此产生的损失由承包方负责。
2、甲方在接到乙方合格资料及书面申报书10天内必须组织有关人员到场进行竣工验收、签证,否则,视为以验收合格。
3、在双方未验收签证交付使用前甲方不得自行占用,否则视为验收合格以交付甲方使用。
七、甲、乙双方权责
1、甲方必须在施工前提供准确的地质地下管线资料,确保各项保护用品不受损失,并保证在乙方进场前三天做好三通一平。
2、甲方配合乙方办理好施工噪音和环境卫生管理等手续。
4、提供标准的水准点和详细的坐标控制点,并在现场指导乙方进行施工。在施工期间甲方必须协商好,周边的一切社会关系。确保施工顺利进行。
5、甲方在支付工程进不能以任何理由及借口拖延支付时间。
6、乙方必须严格按图纸的设计要求和施工规范施工,甲方管理人员发现施工质量达不到设计和施工规范要求时,有权要求乙方停工整改,并进行相应处罚。
7、防水材料、铝合金窗所用材料必须按图纸设计规定,经甲方同意方可使用。
8、在施工期间,乙方必须做好安全教育工作。做到安全生产,文明施工,如因乙方原因出现一切安全事故,全部责任由乙方承担与甲方无关。
八、违约
1、本协议条款双方共同遵守,甲方必须协调建设方处理好周边的一切社会关系,如有村民和其它人员进行无理取闹和阻碍施工而造成项目停工时一切损失由甲方承担(除乙方自身原因外)。
2、乙方严格按合同工期施工,不得拖延工期和无故停工,如违反合同约定,甲方有权终止该工程合同,一切损失由乙方自负。
3、乙方在此合同又方签字生效时,必须向甲方交纳工程质保金叁拾万元整。此款在乙方垫资期满一次性返还给乙方。
4、此合同一式四份,甲乙双方各执两份。双方签字时即时生效,双方必须共同遵守执行,同时具有法律效力。
甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________
___________年_________月________日___________年_________月________日
工程的合同7
合同编号:_____________
甲方:___________________ 乙方:___________________
法定代表人:_____________ 法定代表人:_____________
联系电话:_______________ 联系电话:_______________
根据我国相关法律 法规 的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经协商一致,就厨房设备维修及排烟系统清洗工程订立本合同,双方共同遵守执行。
第一条 工程概况
1.工程名称:厨房设备维修及排烟系统清洗工程。
2.工程地点:______________________________。
3.施工内容:厨房设备维修及排烟系统清洗。
4.施工期限:_________天,自甲方发出通知之日起计。
5.承包方式:_____一次性包定(包工包料、包工期、包质量、包施工安全)。
第二条 工程范围
工程范围详见甲方提供的维修清洗设备清单(略)。
第三条 工程价款
工程总价款为人民币_____元整(大写:_____),含材料、人工费及乙方所需向国家和单位应缴纳的各项税收。
第四条 付款方式
工程款 待工程完工并经验收合格,甲方收到乙方开具的工程总发票及验收单后,在 个工作日内支付 %,即人民币 元,余款作为保修金在保修期满、收到乙方开具的相应金额完税发票后 个工作日内据实无息支付。
第五条 维修清洗工作的验收
1.工程完工后,乙方通知甲方组织验收,甲方在日内完成验收。
2._____维修的厨房设备的质量验收,乙方按维修清单内容维修完毕后,由乙方维修人员、甲方厨房相关负责人及工程部签名确认,维修质量以满足维修设备正常运行使用为准。
3.清洗的厨房设备的质量验收,乙方需按甲方指定要求完成清单内容的设备清洗,并且经过甲方相关厨房及工程部现场负责人签名确认为准。具体验收标准为:
(1)厨房风机内面油污清洁度达_____%以上
(2)油烟管道内侧清洁度达_____%
(3)烟罩内侧清洁度达_____%
(4)炉头、炉面清洁度达_____%,表面无明显污迹
第六条 甲方义务
1.提供和创造除油、清洗所需的水、电、施工场地等必备条件,安排作业时间以及相关协调工作。
2.负责组织工程质量检查及竣工验收。
第七条 乙方义务
1.施工以不影响甲方使用为前提,按报价项目清单及本合同约定标准对厨房设备进行维修及排烟系统等设备进行除油、清洗和修理,并按约定履行保修义务。
2.负责施工现场的防火、施工安全工作文明施工,保持施工现场整洁,保证道路畅通。
第八条 保修
乙方维修过的设备,对维修部分保修 个月对维修设备整体, 个月内,乙方在不发生维修材料费用的基础上协助甲方检查、维护。
第九条 陈述和保证
1.甲方向乙方陈述和保证如下:
(1)其是一家依法设立并有效存续的 有限责任公司
(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同
(3)本合同自签订之日起对其构成有约束力的义务。
2.乙方向甲方陈述和保证如下:
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司
(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同
(3)本合同自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第十条 违约责任
1.甲方应按照本合同约定支付款项,否则按中国人民银行一年期贷款基准利率向乙方支付利息。
2.乙方应按照本合同及维修清洗设备清单的规定履行维修、清洗和保修义务。如拖延工期,每延迟一天,须向甲方支付 违约金 元如维修、清洗不合格,应立即返工直至符合要求为止,该期间计入工期,如导致工期延误,按上述约定处理。拖延工期超过天,甲方有权 解除合同 ,并不免除乙方的违约责任。对上述违约金,甲方可在应付款中自行扣除。
3.乙方应积极履行保修责任,否则甲方可委托第三方,相关费用由乙方承担,可在保修金中扣除,不足部分由乙方另行支付。
第十一条 补充与变更
本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。
第十二条 法律适用与纠纷解决方式
1.本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律 管辖 。
2.本合同执行期间,如遇不可抗力致使合同无法履行的,双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
3.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的.方式予以解决。双方约定,凡因本合同发生的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第____种方式解决:
(1)将争议提交____仲裁委员会仲裁
(2)依法向____人民法院提起 诉讼 。
第十三条 权利的保留
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十四条 生效
1.本合同自双方的法定代表人或其授权 代理 人在本合同上签字盖章之日起生效。
2.本合同—式____份,各方当事人各执____份,具有相同法律效力。
甲方(盖章):_____________ 乙方(盖章)________________
授权代理人(签字):_______ 授权代理人(签字):________
住址:_____________________ 住址:______________________
联系电话:_________________ 联系电话:__________________
开户银行:_________________ 开户银行:__________________
账号:_____________________ 账号:______________________
_________年____月____日 _________年______月____日
签订地点:_________________ 签订地点:_________________
工程的合同8
发包方(甲方):________________
承包方(乙方):________________
按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议.
第一条工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3承包范围:安装消防烟感、喷淋系统(进口材料费另算)。
1.4承包方式:包工包料。
1.5工程质量:按提供消防施工图纸要求及消防安装规范.
1.6合同价款(人民币大写):
1.7保修期:________年。
第二条甲方工作
2.1开工前两天,向乙方提供以确认的施工图至少一份,并向乙方进行交.向乙方提供所需的水.电.并说明使用注意事项.办理施工所涉及的各种申请.批件等手续.
2.2指派_________为甲方驻工地代表,负责合同履行合同.对工程质量.进度进行监督,办理验收.变更.登记手续和其他事宜.
2.3配合乙方做好一切现场协调处理工作,如工作门的开启.已密封查线口的拆封(并承担相应费用).
第三条乙方工作
3.1参加甲方组织的`施工图纸现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定.
3.2指派_________为乙方驻工地代表,负责合同履行.按要求组织施工,保质.保量.按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜.提供施工人员的各种证件复印件.
3.3严格执行施工规范.安全操作规程.防火安全规程.环境保护规定.
第四条关于工期的约定
4.1甲方要求此合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意.
4.2因甲方未按约定完成其工作,影响工期,工期顺延.
4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电.停水.停气及不可抗力因素影响,工期相应顺延.
第五条关于工程质量及验收的约定
5.1本工程以施工图纸.作法说明.建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准.
5.2本公司施工部分,保证验收
5.3如果因甲方的违章建筑,造成消防验收不过关,本公司概不负责。由甲方公司全权负责消防验收的后续问题。
第六条关于工程价款及结算的约定
6.1合同签订后进场甲方先支付给乙方总工程款的50%。计________
6.2当消防工程完工后。甲方再支付给乙方总工程款的45%。计________
6.3当工程验收合格后,甲方再支付给乙方总工程款的5%。计________。
第七条有关安全生产和防火的约定
7.1甲方提供的施工图纸应符合中华人民共和国消防条例a;a;和有关防火设计规范.
7.2乙方在施工期间应严格遵守安装工程安全技术规程a;a;.中华人民共和国消防条例a;a;和其它相关的法规.规范.
7.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程,或未提供安全机具的情况下强制乙方工人施工的,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此而来的一切经济损失.
第八条违约责任
8.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工.窝工所造成损失.甲方不按合同的约定拨付款,所致后果由甲方承担.
8.2因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第九条争议或纠纷处理
9.1本合同履行期间,若双方发生争执,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门调解.
9.2若当事人不愿通过以上方式解决或解决不成,可向当地仲裁委员会仲裁或向所在地人民法院起诉.
9.3合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力,双方鉴字后生效,履行完成后自动失效.
甲方(盖章) : ________乙方:________
代表: ________代表: ________
单位地址:________单位地址:________
联系电话: ________联系电话:________
签约日期:________年____月____日签约日期:________年____月____日
工程的合同9
甲方:(以下简称甲方)_____________身份证号:________________________
乙方:(以下简称乙方)_____________身份证号:________________________
为了建好工程,甲方原将工程约平方米承包给乙方,双方本着平等互利、协商一致,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程的具体情况订立本协议。
一、工程名称:______________________________________
二、工程地址:______________________________________
三、建筑面积:____________约m2
四、承包方式:包工包料
五、工程造价:含价有税费__________元/m2
六、合同工期:总计天数________天,以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。
七、工程性质:________________________________。
八、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。
九、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责,甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理。
十、施工中的`具体要求
1、质量要求:本工程的质金以国家和建设方,甲方的具体要求为标准验收的建设方,监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。
2、安全责任:乙方在施工过程中,应严格按照国家的有关规范安全技术操作堆积进行施工,做到文明施工,场地整洁,安全措施完善、得当。乙方在施工过程中,在其承包范围内,所发生的一切安全事故均自行负责。
3、估算及付款方式:估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准,协议签字后,由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格7日内支付工程款______万元,工程竣工后验收合格后,甲方在日内付足乙方工程总价款的_______%,剩余_______%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在年内付清。
4、工期要求:由于本工程工期紧,任务重,乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工,不得以任何借口停工或延误工期,如发生以上情况则属违约,乙方应支付甲方总造价违约金_______%,而且甲方有权解除协议,其一切损失概由乙方负责。
十一、签定本协议时,乙方向甲方缴纳履约保证金_______万元,本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。
十二、违约责任:若一方违约,由违约方赔偿对方造成的一切损失。
十四、真它未尽事项,由甲、乙双方协商解决,本协议一式______份,甲、乙双方各执______份,协议由双方签字生效,有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。
甲方(签字/盖章):____________________乙方(签字/盖章):____________________
______________年_________月_________日______________年_________月_________日
工程的合同10
经甲乙双方协商,就花屋组至吴屋路段修筑事宜达成协议,特订立如下合同。
一、工程范围:
1、吴屋组塘岸从东角至西角浇注混泥土墙,底宽0.8米,面宽0.4米,高平路面低0.1米,每5米一个墩柱,1米1米并一收缩缝,水泥c25标准海螺,沙渣按标准配料,取塘内土填空。
2、土方工程,吴屋组已征山界内的所有立方清理拉至李家垅口填实,王家垅园填土方同样清理拉至李家垅口,全线路面整平压实,并清理边沟。
3、涵管七处29米,其中有筋涵4003米,3002米,务处安装顺畅。
4、吴屋塘东角砌石摆长8米,平均宽40公分,高平路面。
二、工程总造价为陆万叁仟捌佰元整。完工日期为本年农历腊月____日前(十五个有效工作日)。
三、付款方式:路料到场付工程款的40%,混泥土墙成功付工程款的40%,整个工程完工经验收合格后除留肆仟元作为质保金外付清(质保金为________年)。
四、双方责任,甲方负责施工期间周边矛盾,乙方负责施工安全,如出现工伤事故,甲方概不负责。此合同一式三份,甲乙双方各执一份,村委会留一份并自签字之日生效。
甲方代表:_________乙方签字:_________立
合同日期:________年____月____日
工程的.合同11
甲方:
乙方:
乙方为甲方加工零件一批。经双方协商,签订本合同,共同遵守。
第一条、加工成品质量要求:
一:甲方提供图纸和质量要求。
二:乙方按照甲方图纸要求进行加工。
第二条、甲方提供图纸共计:
份,由甲方于________年____月日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求进行加工期间,发现提供的图纸不合理,应当及时通知甲方;甲方应当及时回复,提出修改意见。
第三条、加工价款:
按核定价格计算共计:________元。(乙方附明细清单)
第四条、验收标准和方法:
本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到厂验收,验收标准以合同规定的质量要求和图纸为标准,数量以合同规定为标准。
第五条、交货的时间和地点:
____年____月____日全部交货。任何一方如要求提前或延期交(提)货,必须在事先与对方达成协议,并按协议执行。由甲方自行提货。乙方不履行合同时,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。甲方不履行合同的,把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款的应返还。
第六条、本合同签字之日,甲方向乙方给付预付款:________元,大写:____________。期交付部分的价款总额的百分之一偿付违约金。
第七条、结算方式及期限:
甲方收到全部加工件,验收合格后,即办理移交手续,据以结帐。
第八条、乙方的违约责任
一:乙方如未按合同规定的质量交付加工件,甲方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,乙方应当负责重新加工,并承担逾期交付的责任。
二:乙方逾期交付加工件的,应当向甲方偿付违约金,每逾期一天,按逾
三:乙方不能交付加工件的,应向甲方偿付不能交付加工工件部分价款总值50%的违约金。
第九条、甲方的违约责任
一:甲方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,对已加工工件等经甲方认定后赔偿乙方因此造成的损失。
二:甲方如中途废止合同,应偿付甲方未履行部分加工件价款总值50%的违约金。
三:甲方如未按合同规定的时间向乙方提供图纸和其他技术资料,除交付加工件的日期得以顺延外,甲方应当偿付乙方因停工待料的损失。
四:甲方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
第十条、不可抗力:在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使加工件或原材料毁损、灭失的',乙方在经有关部门证明后,可免予承担违约责任。但乙方应当采取积极措施,尽量减少损失,如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的,不得免除乙方责任;在甲方迟延接受或无故拒收期间发生的,甲方应当承担责任,并赔偿乙方因此造成的损失。
第十一条、本合同发生纠纷时,双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解,或向合同管理机关申请调解,仲裁,也可以直接向人民法院起诉。本合同一式份,甲乙双方各执一份。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
代表人:
代表人:
地址:
地址:
电话:
电话:
开户银行:
开户银行:
帐号:
帐号:
________年____月____日
工程的合同12
合同编号:_______________
发包单位:(以下简称甲方)_______________
承包单位:(以下简称乙方)_______________
依照《中华人民共和国合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项,并结合本工程具体情况,双方达成如下协议,共同守约。
第一条工程概况
工程名称:
地点:______________________________
工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书)
装饰内容以图纸和预算为依据,实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。
承包方式:经充分协商双方确定为_______________类承包方式。
a类为包工包料
b类为包工不包料
根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。
双方确定合同额为_______元,金额大写(人民币)______________。
设计费为_______元,金额大写(人民币)______________。
施工期限:根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。
自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。
如遇下列情况,工期相应顺延。
按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工。
不属于系数范围内的重大设施变更,提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。
在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。
甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。
因甲方材料供应不及时而影响施工。
未按合同规定拨预付款,工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素,而延误工期。
第二条工程监理
若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订(工程监理合同),并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
第三条甲方义务
开工前_______________天,为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。
施工期间:甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收,合格后并签署意见,由乙方保存作为竣工验收依据。
不拆动原建筑承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。
做好及时供应工作,发现材料不足时需立即补足。
参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。
第四条乙方义务
施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质保量完成工程。
保证施工现场的整洁。严格执行市(区)县有施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。
第五条工程变更
工程项目或施工方式如需变更,双方协商一致,鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。
第六条工程验收
隐蔽工程:甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进行检查,验收合格并签署意见,由乙方保存作为竣工验修依据。
工程竣工后:乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后,两天内组织验收,填写验收单,逾期即视为该工程验收合格,在工程款结清后办理移交手续。
第七条工程款交付方式
第一次于合同签订之日,甲方支付合同总额的_______%,即_______元
第二次于工程进度的_______%时,甲方支付合同总额的________%,即______元。
第三次于工程进度的._____%时,甲方支付合同总额的______%,即________元。
工程验收合格后,由乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方,甲方接到资料后三日内如未有异议,即视为同意。双方填写工程结算清单,七日内付清余款。
第八条违约责任
合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
未办理验收移交手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。
因单方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向乙方支付违约金____________元。
由于甲方原因,工期延误,每延误一天向乙方支付违约金_______________
元。
由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理工期不予顺延。
由于乙方原因,工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______________元。
第九条保修
本工程保修期为壹年,自验收合格双方签字之日起计算。
乙方提供终身维修服务,保修期外的维修费用由甲方负责。
人为破坏及外来因素,甲方指定或提供材料的质量原因,自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。
第十条纠纷解决方式
本协议执行中如发生纠纷,双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或直接向法院提起诉讼。
第十一条其它项目具体规定
因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,甲方负责垃圾清运费(此费用不在工程价内)
工程竣工决算以实际工程量计算为准。
增减项目由双方协商,双方签证为依据。
第十二条附则
本合同经甲、乙双方签字后生效。
甲、乙双方直接鉴定合同,本合同一式________份,甲乙双方各执________份。
本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。
本合同实行当事人自愿签证原则,可将合同文本提交所在市(区)县有关签证部门进行签证,以保护合同双方当事人的合法权益。
合同的其它附件。
附件一:装饰装修工程预算书
附件二:装饰装修工程设计图纸
附件三:装饰装修工程变更单
附件四:装饰装修工程验收单
附件五:工程结算单
附件六:工程保修单
第十三条其它约定条款
发包单位承包单位:
(盖章)(盖章)
地址:地址:
委托代理人:委托代理人:
联系电话:联系电话:
签约地点:签约地点:
签约时间:签约时间
工程的合同13
发包方:
(以下简称甲方)
承包方:
(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经合同双方充分协商,就XXX有限公司厂区道路工程的相关事宜,一致达成如下协议:
第一条:工程概况
1、项目名称:
XXX有限公司厂区道路
2、工程地点:
3、工程面积:
约9000平方米
4、承包方式:乙方包工包料(详见合同附件1-工程量清单报价书)
5、工程总价:按照工程总价(暂估价)人民币大写;贰佰壹拾伍万零壹佰零柒元贰角零分(¥2150107.20元)以实际工程量结算
6、采用工艺:
按照本合同的合同附件1的项目、材料要求,参照国家有关道路工程施工,并结合本工程实际情况,由甲乙双方商议。
7、验收标准:按照本合同的合同附件1的项目、工程量、材料要求并结合国家有关道路工程验收标准进行验收
注明:本工程不含税费,若产生相关一切税费则由甲方负责。
第二条:工程期限
1、本合同工程施工总工期为
90个日历天(从20xx年月日起计算);
2、本工程开工日期为20xx年月日,完工日期为20xx年月日;(开工日期如有变更,甲方需提前3天书面通知乙方,以附表X 1
XXX有限公司厂区道路工程综合施工单价表
序号项目单位工程量工作内容综合单价(元)
金额(元)
备注1车道基垫层㎡ 6000 1.基层压实:18T压路机压实,部分压路机无法到达部位人工夯实;2.铺设1~4cm碎石垫层并压实。厚15cm 15 90000
2路面混凝土㎡ 6000 1.放线;2.支钢模;3.商品砼路面浇筑;4.路面养护。厚25cm 140 840000
3沥青路面㎡ 6000 1.放线;2.摊铺;3.整平整形;4.碾压;5.接缝和调头处理。厚6cm 70 420000
4车道路沿石安装m 1000 1.基层清平;2.铺设砂浆;3.架设路沿石,对平;4.勾缝,5.路边补浆填平。规格:50*30*15 80 80000
5人行道道路沿石安装m 20xx 1.基层清平;2.铺设砂浆;3.架设路沿石,对平;4.勾缝,5.路边补浆填平。规格:50*25*10 75 150000
6人行道基层处理㎡ 20xx 1.基层压实:18T压路机压实,部分压路机无法到达部位人工夯实;2.铺设C15砼垫层,厚10cm。
68.5 137000
7人行道透水砖铺设㎡ 20xx 1.放线;2.粗砂或石粉调平;3.透水砖铺设。
100 200000
8小计:
1917000
以实际工程量结算
9 ∑措施费取费率:3% 57510
10合计:
1974510
便于乙方生产备料)。
3、如遇以下情况,工期相应顺延,双方以现场书面签证形式确定顺延期限;(1)因甲方要求造成工程量增加或因甲方原因造成乙方返工的;(2)因甲方原因不能腾出施工场地的;(3)施工中因停电、停水连续影响二十四小时以上,或连续间歇性停电、停水三天以上的;
第三条:双方责任
1、甲方责任
(1)在开工前3天,甲方需完成工程接通水、电源的工作,施工所用水,电费由甲方承担;(2)保证在开工前腾出施工场地;(3)甲方指定
为本工程甲方地代表,负责协调乙方与设计部门的技术交底工作以及办理与乙方的现场签证工作和负责工程现
场监督工作;
2、乙方责任(1)乙方按照合同附件1及相关协议要求的施工工艺施工,并保证选材合格;(2)保证达到甲方的工程质量验收标准,并按照文明施工的要求进行施工现场管理,做到工完场清;
第四条:付款时间和付款方式
1、本工程为乙方包工包料,在工程全部完工并通过甲方验收后且于20xx年4月28日甲方开始支付;
2、本工程在施工过程中如发生根据甲方要求而产生工程项目变更,由甲乙双方工地代表根据实际情况发生现场签证,价格双方协商处理。
第五条:
违约责任
1、本合同生效后,任何一方的.违约行为造成本合同无法履行的,违约方应承担一切违责任,因不可抗力因素造成违约的除外。
第六条
附则
1、本合同自双方签字盖章之日起生效,合同项下双方义务全部履行完毕后自动终止。
2、本合同壹式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
3、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商,并另行签订补充协议,与主合同具有同等法律效力。
4、因本合同的履行发生纠纷的,甲乙双发首先应友好协商共同解决,协商不成的,任何一方可向甲方所在地有管辖权人民法院提起民事诉讼。
发包方(甲方)
单位名称:XXX有限公司
法定代表人:
委托代理人(签字):
电话:
开户银行:
账号:
日期:
承包方(乙方)
单位名称:
法定代表人:
委托代理人(签字):
电话:
开户银行:
账号:
日期:
工程的合同14
甲方:A公司
乙方:____市装潢公司
鉴于乙方承包装修之甲方某公寓号房屋工程已于________年____月____日交付使用,有关细项质量需进一步观察,目前有关工程细项已需维修养护,故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议:
1.本工程保修期为________年,自________年____月____日起至________年____月____日止。
2.乙方在保修期内工作范围为:
就装修工程所涉及全部项目(以________年____月____日甲、乙双方签署的装饰工程施工承包合同及工程预算明细表及________年____月____日签署的装饰工程施工承包合同补充协议列明为准)的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝,所有漆面脱落、起皮、鼓包,壁纸鼓包、脱落,房顶出现脱落,所有器具因质量原因出现的损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当造成的损坏除外。
3.目前工程已存在的问题及乙方责任:
3.1 花岗岩地面有5块有13空鼓,1块4c缺角,1块13断裂,若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂,乙方应予更换,材料费及更换费用由乙方负担,或由乙方返还断裂部分的材料费及相应各项取费。
3.2 护墙板的板面目前变形较重,乙方应于________年____月份前进行更换或整修。
3.3 木门现已变形,乙方应于________年____月份前进行整修。
3.4 壁纸卷边,乙方应于________年____月份前进行整修。
3.5 厨房洗菜盆下水管无反水弯,乙方应于________年____月份前新购反水弯并进行更换。
3.6 前述各项问题的`整修或更换费用包括材料费、人工费等均由乙方负担。
4.乙方工作方式
在甲方发现工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后____日(节假日包括在内)内,乙方须安排熟练的技术工人带料完成整修或更换工作,费用由乙方负担。
5.法律责任
乙方在接到甲方通知后无故拖延达14个工作日不予整修或更换的,甲方有权扣除工程尾款人民币 元;若甲方因该质量问题造成其他损失,甲方除有权扣除工程尾款外,还可采取法律许可的其他措施要求乙方给予赔偿。
6.结算
保修期内未出现质量问题或虽出现质量问题但乙方整修及时并令甲方满意,保修期结束后____日内,甲方将尾款如数结算予乙方(________年____月份乙方将第3条所述问题整修结束后,若甲方感到满意,可以结算)。
7.本协议一式四份,甲、乙双方各两份,自甲、乙双方签署之日起生效。
甲方:A公司 乙方:北京XX公司
代表: 代表:
工程的合同15
______公司(以下简称甲方)
______公司(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第一条工程概况
工程名称:____________________________________工程工程地点:_________________工程内容:_____承包范围:包工包料开工日期:____年__月__日竣工日期:____年__月__日合同工期总日历天数:40天质量等级:合格合同价款(大写):
第二条图纸
一、图纸提供日期:____年__月__日
二、图纸提供套数:两套
第三条驻工地代表
一、甲方驻工地代表及委派人员名单:
二、实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):无
三、乙方驻工地代表:
第四条甲方工作
一、乙方施工所需要的场地,由甲方在乙方进入现场前三日内清除干净,使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责解决施工现场遗留的问题。
二、在乙方进入现场前三日内将施工所需要的'水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场内指定地点,并保证施工期间的需要。施工期间所需水电费用由甲方负责。
一、乙方根据甲方提供的施工图纸进行施工。
二、乙方提供营业执照、组织机构代码证、施工资质、安全生产许可证、法人授权委托书。
三、向甲方代表提供工程进度计划的时间和份数:乙方进入现场二日内,一份。
四、负责在交工前清理施工现场。
第五条检查和返工
乙方应随时接受甲方代表对施工质量的检查,如因质量问题需要乙方返工、修改,乙方应承担由返工、修改而增加的费用;如因甲方不正确纠正或其它非乙方原因而引起的经济支出,由甲方承担。
第六条工程质量等级:合格.
第七条验收标准:
一、按照建筑施工质量验收规范GB 50300-20__验收。
第九条工程价款与支付
一、总造价:
二、付款方式:
1、合同签订日起,甲方支付给乙方总造价40%预付款。
2、施工进度完成80%支付总造价35%工程款,验收合格再支付总造价20%工程款。
3、一年后支付总造价5%质保金。
第九条乙方采购材料设备
一、乙方采购材料、设备的要求:经甲方代表验收达到质量标准后方可投入施工。
二、材料要求:
第十条竣工验收
乙方提供验收报告的时间:工程竣工验收后二日内。
一、工程竣工后,由乙方于工程竣工验收合格后三日内,向甲方代表提交结算报告,并由甲方代表批准。
第十一条保修
一、保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日起计算,保修期为壹年。
二、由乙方提供的工程安装,因产品及施工质量问题,乙方在接到甲方通知后二日内派人修理。
第十二条争议
在履行合同中,如甲乙双方发生争议,其解决的程序为:自行调解、申请、提出起诉,在争议未果之前应保持施工连续,同时甲乙双方都要保护好已完工程。
第十三条安全施工
一、在施工期间,由乙方自行承担所发生的一切安全事故责任。
二、乙方应遵守甲方厂规厂纪。
第十四条其它
一、本合同自协议条款约定后双方签字之日起生效,合同有效期为二年。
二、本合同一式四份,甲乙双方各执两份。
三、本合同内的未尽事宜,经甲乙双方共同协商后另签协议,与本合同具有同等效力。
甲方:(章)___________________公司
乙方:(章)____________________公司
法定代表人:(签字)
法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)
委托代理人:(签字)
开户银行名称:
开户银行名称:
银行帐号:
银行帐号:
签订日期:____年_____月___日
签订日期:____年_____月___日
【工程的合同】相关文章:
工程工程合同02-11
正规工程工程合同12-13
工程合同工程合同02-21
工程合同书工程合同02-27
工程工程合同13篇02-19
工程工程合同(15篇)02-25
工程工程合同15篇02-24
工程土方工程合同02-24
建筑工程工程合同06-22
工程的合同03-25