当前位置:9136范文网>实用文档>合同>工程抵对合同

工程抵对合同

时间:2023-03-13 15:15:24 合同 我要投稿

工程抵对合同

  随着法律知识的普及,人们运用到合同的场合不断增多,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。你知道合同的主要内容是什么吗?以下是小编收集整理的工程抵对合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

工程抵对合同

工程抵对合同1

  欠款人(甲方):_________________,法人或者自然人身份证号码(附身份证复印件),联系地址,手机。

  2.施工方(乙方):_________________

  3.工程项目:_________________乙方负责甲方工程的施工,工程地址,工程内容,甲方应支付乙方工程款费用(大写)元。现上述工程已于______年____月____日完工,经甲方验收合格,已投入使用,没有其他工程质量纠纷,施工方没有工程延期等一切违约事实。

  4.欠款情况:_________________甲方已支付工程款(大写)元,仍欠乙方工程款(大写)元。

  5.甲方承诺,在______年____月____日前向乙方支付剩余款项,支付方式如下:_________________

  1)______年____月____日前支付(大写)元

  2)______年____月____日前支付(大写)元

  3)______年____月____日前支付(大写)元

  6.收款银行账号:_________________

  如甲方延迟支付的,按逾期未支付金额的'2‰计收每日违约金,直至甲方支付完成为止。

  如甲方违约支付,乙方可以在乙方所在地提起诉讼。

  欠款人(签名及加按手印):_________________

  立据日期:_________________

  连带保证人(签名及加按手印):_________________

  签名日期:_________________

工程抵对合同2

  甲方:____________有限公司

  乙方:________________

  身份证号:____________

  ________________________

  身份证号:____________

  丙方:________________

  身份证号:____________

  甲乙丙三方依据《民法典》的相关规定,在自愿、平等的基础上,就工程款支付及房屋抵押事宜,经过充分协商,达成如下协议:

  一、本协议中的甲方系____________市集宁区“____________”B—33#楼项目的施工单位,____________系“____________”B—33#楼的.重包方,和内蒙古XX建筑安装工程有限公司系挂靠关系。乙方________和__________________系集宁区“____________”B—33#楼的劳务大清包,丙方系集宁区“____________”B—33#楼的木工劳务承包方。乙方从甲方处承包了“____________”B—33#楼的劳务(大清包),丙方又从乙方处承包了木工劳务。

  二、根据乙丙双方签订的《劳务合同》的约定,乙方未能按照约定支付百分之六十的工程款,为保证工程款的顺利拨付,甲方自愿以其自有的“____________”B—33#楼2单元二、三、四、五层(均户100平米)四套房屋为乙方向丙方提供担保,保证乙方向丙方支付工程款。

  三、乙方承诺在______年______月______日前给丙方拨付工程款伍万元,如到期后乙方从甲方处领不到工程款导致不能给丙方付款,丙方有权将甲方提供的担保物依法出售,将变卖房屋所得价款优先支付丙方的工程款。

  四、如果乙方在“____________”B—33#楼主体十一层浇筑之前从甲方处领到工程款并向丙方支付工程款____________万元,甲方可以收回抵押给丙方的房屋中的任意三套,留下的一套房屋在主体浇筑完工后的十日内甲方结清全部工程款后返还,甲丙之间的抵押担保关系解除。

  五、如果甲方在主体浇筑完工十日内未能结算全部工程款,丙方有权处置这套房屋,甲方无权收回该套房屋。

  六、如果在“____________”B—33#楼主体十一层浇筑完工十日前,丙方不得将甲方抵押的四套房屋(“____________”B—33#楼2单元二、三、四、五层)私自出售。如果浇筑完工十日后,乙方不能支付工程款,丙方有权依法处置抵押物。

  六:本协议的抵押物四套房屋(“____________”B—33#楼2单元二、三、四、五层)仅仅是甲方向丙方提供的担保,与乙丙之间的《劳务合同》没有关系,互不牵涉。

  七、如因甲方拖延支付工程款,给丙方造成的各项损失,丙方有权从变卖抵押物所得价款中扣除。

  八、本协议一式三份,自协议各方签字或按手印之日起生效,协议各方各执一份。

  甲方:____________

  乙方:____________丙方:____________

  ______年______月______日

工程抵对合同3

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  根据甲乙双方协商达成协议如下:_________________

  一、抵顶资产情况

  1、该车为抵顶的'。

  2、该车现值元。

  3、该车各种证照齐全,相关费用缴至本协议签订之日。

  二、车辆抵顶及办理相关手续约定

  1、本车抵顶工程款万元,自本协议签订之日生效,乙方查验并接受该车辆。

  2、自抵顶车辆移交之日10日内,双方办理过户手续。

  3、车辆移交后,乙方在使用该车时所发生的一切法律事务及纠纷均由自己承担,与甲方无关:_________________协议生效后车辆所发生的一切费用由乙方承担。

  三、法律责任的约定

  1、该车辆抵顶甲方欠乙方的工程款后,乙方不得以任何理由反悔,否则应承担违约责任4万元。

  2、本协议签订生效后,任何一方均不得违约,否则违约方承担法律责任。

  四、其他约定

  1、本协议自甲乙双方盖章后生效。

  2、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。

  甲方:_________________(盖章)乙方:_________________(盖章)

  法定代表人:_________________法定代表人:_________________

  _________年____月____日

工程抵对合同4

  甲方:

  地址:

  电话:

  邮编:

  乙方:

  地址:

  电话:

  邮编:

  丙方:

  地址

  身份证号码:

  电话:

  邮编:

  鉴于:

  1、甲方、乙双方于________年____月____日签订了项目建设工程合同(以下简称原工程合同),合同编号为,原工程合同所涉工程已竣工结算,结算工程款万元,甲方已支付至万元。

  2、甲方为项目(以下简称该项目)的开发商,该项目位于。土地使用权权证号为:;建设工程规划许可证号为:。

  3、甲方保证该项目拥有以下两套商品房(以下简称上述房屋):___号楼____单元___室商品房、___号楼____单元室商品房。

  4、乙、丙双方均已悉知上述房屋的位置、面积、户型等情况。

  甲、乙、丙三方本着平等、自愿的原则经友好协商,就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议:

  一、以房抵款金额及方式

  1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方应付工程款万元。丙方作为乙方指定的购买者与甲方签订《商品房预售合同》并办理房屋产权登记。如上述房屋最终实测面积与本合同约定的面积有差异的,由丙方自行按本合同约定的每平方米建筑面积单价计算价格多退少补。

  2、甲方用于抵扣工程款的上述房屋的有关情况及房价:

  3、抵款方式:

  ①本合同生效后____日内,乙方向甲方出具与抵付款金额等同的工程发票。

  ②甲方在收到上述发票后,与乙方签订借款额为万元的无息《借款协议》并出具借款收据。

  ③为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜,甲方直接按乙方要求与丙方签订《商品房预售合同》,丙方亦同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》;

  ④在甲方取得该项目的预售许可证并通知乙、丙两方后,丙方应当在接到甲方通知后____日内到指定地点与甲方就上述房屋签订《商品房预售合同》。乙方同意以借给甲方的款项作为丙方支付上述房屋的房款。

  ⑤甲方向丙方开具购房发票,同时乙方向甲方开具收款凭证。

  4、《商品房预售合同》签订后,甲、丙双方应按该合同履行权利义务,面积补差款、房屋登记费用、契税、物业管理等费用的缴纳均按该合同的约定执行。

  二、原工程合同工程结算款付款约定

  甲乙双方确认:甲方以上述房屋抵扣应付工程万元后,尚有万元工程款未支付,付款时间分别为:

  三、丙方签订《商品房预售合同》时,不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策。

  四、乙、丙双方保证签订本合同时丙方系在现行法律法规、规章及政策条件下符合购房条件的主体,有权购买市的'商品房。若在签订《商品房预售合同》时发现丙方不符合法律法规、规章或政策规定的购买商品房的条件或因乙方不符合购买商品住房条件导致有关行政主管部门不予办理合同网上备案的,乙方需另行安排购房人与甲方签订《商品房预售合同》并承担丙方在本合同项下的一切权利义务。乙方应承担由此而给甲方造成的一切损失。

  五、如乙方未能在甲方规定的时间内安排丙方或其他人员与甲方签订《商品房预售合同》,则每逾期____日,向甲方支付总房款万分之五的违约金,并同意甲方从未结工程款中冲抵上述违约金。

  六、本协议未尽事宜,三方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

  七、本协议在履行过程中若产生争议,由三方协商解决;若协商不成,任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

  八、本协议自三方签字盖章之日起生效。本协议一式八份,甲方四份,乙方两份,丙方两份。

  甲方:

  乙方:

  法定代表人:

  法定代表人:

  经办人:

  经办人:

  丙方:

  身份证号码:

  住址:

  签订日期:________年____月____日

工程抵对合同5

  甲方:XXXX有限公司

  乙方:XXXXXX有限公司

  经双方友好协商达成以下协议:

  1、 乙方申请将甲方所欠乙方XXX项目外墙涂料工程款¥XXXX,现

  乙方申请将该笔款项转给XXX,由XXX在XXXX购买住宅一套,该房屋户名写为XXXX,身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,若产生一切责任由XXXXXX春承担。

  2、 该笔费用已完成发票审核签呈手续,请财务部门审核。该笔费

  用转为乙方住宅购房款后,甲方无需再行支付给乙方

  3、 乙方承诺若因此产生的任何法律责任和纠纷与XXXXXXX有限公

  司无关。

  甲方:______________

  乙方:______________

  _____年_____月_____日

工程抵对合同6

  甲方:内蒙古XX建筑安装工程有限公司

  乙方:XXX,身份证号:

  XXX,身份证号:

  丙方:XXX,身份证号:

  甲乙丙三方依据《合同法》的相关规定,在自愿、平等的基础上,就工程款支付及房屋抵押事宜,经过充分协商,达成如下协议:

  一、本协议中的甲方系乌兰察布市集宁区“XXX”B—33#楼项目的施工单位,XX系“XXX”B—33#楼的重包方,和内蒙古XX建筑安装工程有限公司系挂靠关系。乙方XXX和XXX系集宁区“XXX”B—33#楼的.劳务大清包,丙方系集宁区“XXX”B—33#楼的木工劳务承包方。乙方从甲方处承包了“XXX”B—33#楼的劳务(大清包),丙方又从乙方处承包了木工劳务。

  二、根据乙丙双方签订的《劳务合同》的约定,乙方未能按照约定支付百分之六十的工程款,为保证工程款的顺利拨付,甲方自愿以其自有的“XXX”B—33#楼2单元二、三、四、五层(均户100平米)四套房屋为乙方向丙方提供担保,保证乙方向丙方支付工程款。

  三、乙方承诺在20xx年7月6日前给丙方拨付工程款伍万元,如到期后乙方从甲方处领不到工程款导致不能给丙方付款,丙方有权将甲方提供的担保物依法出售,将变卖房屋所得价款优先支付丙方的工程款。

  四、如果乙方在“XXX”B—33#楼主体十一层浇筑之前从甲方处领到工程款并向丙方支付工程款叁拾万元,甲方可以收回抵押给丙方的房屋中的任意三套,留下的一套房屋在主体浇筑完工后的十日内甲方结清全部工程款后返还,甲丙之间的抵押担保关系解除。

  五、如果甲方在主体浇筑完工十日内未能结算全部工程款,丙方有权处置这套房屋,甲方无权收回该套房屋。

  六、如果在“XXX”B—33#楼主体十一层浇筑完工十日前,丙方不得将甲方抵押的四套房屋(“XXX”B—33#楼2单元二、三、四、五层)私自出售。如果浇筑完工十日后,乙方不能支付工程款,丙方有权依法处置抵押物。

  六:本协议的抵押物四套房屋(“XXX”B—33#楼2单元二、三、四、五层)仅仅是甲方向丙方提供的担保,与乙丙之间的《劳务合同》没有关系,互不牵涉。

  七、如因甲方拖延支付工程款,给丙方造成的各项损失,丙方有权从变卖抵押物所得价款中扣除。

  八、本协议一式三份,自协议各方签字或按手印之日起生效,协议各方各执一份。

  甲方:

  乙方: 丙方:

  年月日

工程抵对合同7

  甲方:有限公司

  乙方:有限公司

  经双方友好协商达成以下协议:

  1、乙方申请将甲方所欠乙方项目外墙涂料工程款¥,现乙方申请将该笔款项转给,由在购买住宅一套,该房屋户名写为,身份证号,若产生一切责任由春承担。

  2、该笔费用已完成发票审核签呈手续,请财务部门审核。

  该笔费

  用转为乙方住宅购房款后,甲方无需再行支付给乙方

  3、乙方承诺若因此产生的任何法律责任和纠纷与有限公

  司无关。

  甲方:

  乙方:

  ______年____月____日

  ______年____月____日

工程抵对合同8

  甲方:_________

  乙方:_________

  甲、乙双方经友好协商,就以房抵工程款一事达成协议如下:

  一、双方确认,甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以_________花园_________套房屋抵偿。具体房号、面积、金额见附件三。

  二、保证条款:

  1.甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;

  2.甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方权利无法实现;

  3.甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议,现阶段已能办理房地产权证;

  4.甲方保证在未征得乙方书面通知情况下,不得出售抵工程款的房屋。

  5.甲方保证在本协议签订之日起30日内办理完毕抵工程款房屋的'房地产权证。

  三、本协议书签订后,乙方即拥有上述房屋的所有权(包括但不限于自用、出租、转让、抵押等)。

  四、本协议书签订后,乙方有权立即办理房屋产权登记手续,或暂不办理登记手续时免费更名一次。乙方可用书面通知方式告知甲方,与第三人签订购房合同,办理房屋产权登记手续。

  五、物业管理费用:

  1.如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的,则以实际入伙时间计交物业管理费用;

  2.如在本协议书签订后超过12个月入伙的,乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。

  六、税费、交易费用等。

  1.甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续,包括但不限于签订《商品房购买合同书》,开具发票,提供相关资料,办理房地产权证及其他各项工作;

  2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。

  七、房屋销售

  1.乙方自用房屋时,甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下;

  2.自本协议签订之日起,乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的房屋。若委托甲方销售的,另行签订协议;

  3.自本协议签订之日起,乙方可自行销售抵工程款的房屋;

  4.不管乙方以何种方式处理房屋,甲方都应配合办理相关手续。甲方应根据乙方或购房业主的要求,办理相应一切手续(包括但不限于预购登记、办理房地产权证等)。

  八、违约责任

  如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证,乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10%的违约金,提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。

  九、合同有效期至所有抵工程款的房屋办理完毕《房地产权证》为止。

  十、未尽事宜,双方协商解决,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  十一、本协议,自各方签字盖章后生效。协议一式四份,双方各执两份。

  甲方(盖章):_____________ 乙方(盖章):_____________

  授权代表(签字):_________ 授权代表(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程抵对合同9

  甲方:_________

  乙方:_________

  丙方:_________

  甲方、乙方于______年______月______日签订了______项目工程施工合同(以下简称______合同),合同编号为_________,合同金额为______元,结算额______元;该合同工程内容已完成并投入使用,现甲方仍欠乙方工程款______元; 经甲、乙、丙三方友好协商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议:

  一、抵款、抵房手续办理相关约定

  1、乙方同意上述工程合同的部分工程款购买下述商品房,甲方与丙方同意乙方将此房屋转让给丙方,三方均同意在此合同基础上由甲方与两方签署商品房买卖合同。

  2、、该商品房位于______市______区______路______号______室,建筑面积为______平方米,单价___元/平方米,房屋总额为______元人民币。不论乙方转让给丙方单价是多少,丙方均同意按本协议的单价签订《商品房买卖合同》;

  3、甲方同意《商品房买卖合同》中将购买人名称直接写成丙方。

  4、丙方从乙方处购得此房,部分房款交于乙方,丙方除房屋结构问题外不得向甲方提出退房、换房等要求。

  5、本协议签订后,视为甲方已将用于抵付工程款的'商品房实际交付给乙方,甲乙双方抵付行为完成;

  二、以房抵款金额及方式:

  1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款______万元;

  2、抵付方式:乙方给甲方开具工程款发票,甲方给丙方开具商品房收款收据(购房发票事宜在购房合同中约定)。

  3、、若甲方抵付工程款额不足支付所有房款,其余房款,三方同意由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。

  4、、抵付工程款后的工程款余额,甲方同意按______支付给乙方。

  三、其它

  1、本协议未尽事宜,由三方协商解决,若协商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

  2、本协议自三方签字盖章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各执两份。

  甲方:______乙方:______

  法定代表人: ______法定代表人:______经办人:______经办人:______

  丙方:______

  身份证号码:______

  住址:______

  ______年 ______月______日

工程抵对合同10

  (______)_____执字第30号

  申请执行人:______________,男,_____年_____月_____日生,汉族,小学文化,农民,福建省长乐市人,住福建省长乐市__________镇__________村__________31号。身份证号码:__________________

  被执行人:______________,男,_____年_____月_____日生,汉族,高中文化,__________市__________建筑工程有限责任公司项目部经理,重庆市江北县人,住云南省保山市__________镇_______________416号。

  被执行人:_________________市__________建筑工程有限责任公司,所在地:云南省保山市_________________8号。法定代表人:_________________,系该公司董事长。

  本院依据已经发生法律效力的.(________)兰民二初字第__________号民事判决书,责令被执行人偿还申请执行人_______________钢材款___________元,但被执行人至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十八条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第280条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(施行)》第32条的规定,裁定如下:_________________

  冻结、划拨被执行人__________市_______________建筑工程有限责任公司的存款____________元。

  本裁定送达后即发生法律效力。

  执行员:______________

  执行员:______________

  执行员:______________

  _____年_____月_____日

  书记员:______________

工程抵对合同11

  甲方:

  乙方:

  鉴于乙方承揽了甲方开发的位于xx项目中工程,为解决项目遗留问题,甲乙双方经协商同意用剩余工程款冲抵房款,针对此特达成如下协议:

  1、截止目前,甲方已向乙方累计支付工程款金额¥x元,剩余工程款数额以工程决算单为准;乙方同意用甲方欠付的剩余工程款冲抵甲方开发的位于通泰路东、宏伟街南中力.七里湾项目指定住宅,具体房号、户型、面积、单价、总房款、套数以决算金额及销售部正常售价为准。该住宅名下产生的契税、维修基金、印花税、办证费等一切税费全部由乙方自行承担。

  2、冲抵房款过程中,若发生工程款不足冲抵房款的话,乙方可采取按揭方式支付,若由于乙方自身原因导致不能办理按揭手续的,乙方应自接到甲方或银行不能贷款书面、电话、传真、手机短信通知后30个工作日内一次性把剩余房款补交完毕,否则,甲方有权单方解除售房合同,并追究乙方差额房款20%的违约金。售房过程中,产生的'权利义务以售房合同约定为准,同时乙方有权要求将选定的房子签约至符合郑州市政府关于房产限购政策购房资格的乙方或乙方指定人名下。

  3、冲抵工程中,乙方应向甲方出具相对应金额的合法工程发票,

  甲方需向乙方提供相对应金额的售房发票。

  4、本协议签订后,甲乙双方应继续履行施工合同约定的后合同义务,如违约,可按照施工合同约定继续追究对方相应违约责任。

  5、本协议生效后,既视为双方都同意工程款冲抵房款事实,若一方反悔,违约方应向守约方支付剩余工程款总额20%的违约金。

  6、未尽事宜,另行协商,协商不成提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

  7、本协议一式两份,双方各持一份,每份具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。

  甲方:______________

  乙方:______________

  _____年_____月_____日

工程抵对合同12

  甲方:___________________________ 合同编号:___________________

  法定代表人:_____________________ 签订地址:___________________

  乙方:___________________________ 签订日期:______年____月___日

  法定代表人:_____________________

  甲乙根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,就房产抵工程款事宜,在协商一致的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。

  第一条 房产地址

  本合同项下的房产位于____市____路____号____花园第____幢、第____幢。

  第二条 抵付金额

  甲方将上述房产作为甲方欠乙方________工程款的抵付。

  抵工程款的两幢住宅面积总计____方米(最终面积以确权面积为准),折合人民币人民币_____元整(大写:_____)。甲方所欠乙方工程款以双方核定的结算数为准。两者相抵,多退少补。如甲方所款项超过人民币_____元整(大写:_____),由甲方另支付现金补齐差价;如甲方所欠款项少于人民币_____元整(大写:_____),由乙方支付现金补齐差价,或按成本计算相应面积房屋补回甲方。

  第三条 双方义务

  1.由于____花园是由多方合作共同开发,为了照顾项目的整体性,便于统一管理,双方商定,由甲方负责项目前期的三通一平、规划、甘油、设计、报建、人防和质检委托等工作;工程相关费用由乙方分摊。

  2.甲方负责施工现场管理及协助乙方进行项目建设过程中的'施工监理,乙方必须遵守甲方《施工现场管理守则》。

  3.甲方协助乙方办理竣工验收、房产确权、房产销售的有关手续,相关税费由乙方支付。

  第四条 债务结清

  1.自甲乙双方签订合同之日起,甲方所欠乙方和工程款即告结清(乙方必须开出工程款发票给甲方),不再存在甲方欠乙方________工程款问题。

  2.今后甲方与其它单位发生有债务纠纷,也不能以本合同所签的第____幢、第____幢建筑作抵押,以确保乙方对这两幢楼的权属。甲乙双方同意本合同到市公证外公正,公证费用由乙方负责。

  3.自甲乙双方签订合同之日起,乙方须在____天之内,一次性向甲方支付小区开发的各项费用人民币_____元整(大写:_____),具体构成(略)。

  第五条 工程进度

  1.为了保证____花园项目的整体形象,便于统一管理,乙方必须严格遵守甲方统一安排的施工进度。自签订合同之日起____个日历天内保证工程全部竣工,并按规定进行工程保修。乙方必须在与购房客户签订临时售房合同的同时,按其面积以____元/平方米交足质量保修金,否则,甲方有权不予签订临时合同。保修期满后,保修金余额退回给乙方。

  2.若因乙方工程进度给甲方带来管理不便或造成经济损失时,甲方有权对乙方进行处罚,工期每拖延____天,处以万分之____的罚金(按双方核定的结算数计)。

  第六条 工程质量

  1.乙方在施工时必须按照图纸和国家有关规范施工,保证工程质量,以维护甲方的声誉和____花园的整体形象。甲方工程部有权对乙方的工程质量进行监督检查,对不良质量问题有权要求返工。工程议标由乙方负责办理批准手续,甲方协助。

  2.甲方协助乙方办理竣工验收工作,竣工验收后,乙方须移交完整的建筑资料档案正本一式____份给甲方,否则,甲方不协助乙方办理销售手续。

  第七条 房产销售

  1.为维护____花园整体形象,所有房屋实行统一最低限价销售,原则上由甲方售楼部统一代理,乙方也可在此原则上自行销售。统一最低限价由甲乙双方根据市场行情商定。

  第八条 销售服务

  1.甲方协助乙方办理房产销售的有关手续,乙方预售房产时必须严格按照____市预售房政策办理,售房临时合同由购房客户与甲方签订、乙方确认。正式销售合同由甲方与客户签订,由甲方统一开出销售发票给乙方转给购房客户,所涉及的营业税等税收费用由乙方提前或当时付清,否则甲方不予协助办理上述手续。乙方购房客户对房屋质量的投诉由乙方负责处理。

  2.为了促进整个楼盘的销售,甲方愿意代理乙方销售,广告费及代理费另议。

  第九条 物业管理

  房屋建成竣工验收,小区物业管理由____有限公司属下的____有限公司管理。工程竣工后____天内乙方必须交物业管理维修基金____万元给甲方。

  第十条 违约责任

  1.违反本合同约定,或无故终止合同视为违约,违约方应按合同法有关规定,承担违约责任。

  2.在合同有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙双方中的任何一方都不得终止合同,终止合同方视为违约。

  3.违约金的计算方法:________________。

  第十一条 争议的解决

  本合同书适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。

  本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  第十二条 生效条件_____

  本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字盖章之日起生效。

  本合同—式____份,各方当事人各执____份,具有相同法律效力。

  甲方(盖章):____________________ 乙方(盖章):____________________

  授权代理人:(签字)______________ 授权代理人:(签字)______________

  住址:____________________________ 住址:____________________________

  邮政编码:________________________ 邮政编码:________________________

  联系电话:________________________ 联系电话:________________________

  传真:____________________________ 传真:____________________________

  日期:____________________________ 日期:____________________________

  电子信箱:________________________ 电子信箱:________________________

  开户银行:________________________ 开户银行:________________________

  账号:____________________________ 账号:____________________________

工程抵对合同13

  委托方(甲方):_______承接方(乙方):_______

  第一条甲方委托乙方承担_____________项目的______________________专业设计,经双方协商一致,签订本协议。

  第二条乙方设计标准为:______________________________________________,乙方在设计完成后,需经甲方书面确认,方可认为成果交付,如未得到甲方书面确认的,均不视为成果交付。

  第三条甲方向乙方交付的资料

  第四条乙方应向甲方交付的设计成果

  第五条设计费用及支付方法

  1、甲方应支付本合同项目的设计费为________元人民币(大写)。

  2、支付方法为:

  签订本合同后,甲方应在本合同签订之日起5个工作日内支付给乙方本合同总价的20%首付款,即________元人民币(大写)。乙方在完成本项目设计并得到甲方书面签字确认后5个工作日内支付给乙方本合同80%的尾款,即________元人民币(大写)。

  第六条双方责任

  1、甲方责任

  甲方在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。

  2、乙方责任

  乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。

  乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向甲方偿付赔偿金,赔偿金最多与免收的`设计费金额相等。

  由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的百分之一。

  合同生效后,乙方单方提出解除合同的,乙方应双倍返还定金,还应当按照有关规定赔偿甲方损失。

  乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况,甲方有权索赔。

  第七条本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。双方如有争议,双方协商解决,如双方无法解决,双方有权向甲方所在地法院起诉。

  第八条本合同经甲、乙双方盖章签字后自______年____月____日生效。本合同一式两份,双方各执一份。

  甲方签字:_______乙方签字:_______

  签定日期:___________

工程抵对合同14

  甲方:

  身份证号:

  乙方:

  身份证号码:

  甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产,房产为______,面积____平方米,乙方因需要向甲方购买该房产,乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。甲、乙双方经友好协商,就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议:

  一、甲方与开发商之间费用已结算完毕,该房产已办理备案,为方便办理产权手续,减少乙方的.相关费用,甲方与开发商协商,将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。

  二、乙方向甲方支付____万元购买该房产;

  三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。

  四、乙方向甲方支付购房款的约定:

  1、本合同签订后,开发商将房产交付乙方前,乙方向甲方支付元;

  2、乙方房屋办理产权证后,乙方以该房产办理抵押贷款,支付甲方元;

  3、剩余款项乙方每年支付元。

  4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付,则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项,并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息,同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

  五、本协议未尽事宜,双方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

  六、本协议在履行过程中若产生争议,由双方协商解决,若协商不成,任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。

  七、本协议自双方签字生效。本协议一式两份,甲乙双方各持一份。

  甲方:

  乙方:

  ________年____月____日

工程抵对合同15

  甲方:

  乙方:

  由于甲方欠乙方工程款,以房产抵顶工程款一事达成如下协议:

  一、甲方用以抵顶工程款的房产为 建筑面积 平方米,价款 小区 元。 号楼 室, 元, 经甲乙双方协商就甲方以房

  二、抵顶的房产甲方不得对外出售,由此产生的一切责任由甲方自行 负担,抵顶的房产乙方可以随时出售,抵顶房产的售房款归乙方 所有。该房暂由双方签订预售合同,在正式办理房屋产权证时, 其产权过户手续由甲方与乙方指定的购房人办理, 直接办到乙方 指定的购房人名下。 甲方不因乙方将该房转让需办理相关手续为 由而向乙方和乙方指定的购房人收取任何费用。 甲方在接到乙方出具的同意将该房过户的书面通知后方可 与购房人办理过户手续。 办理过户手续所需要费用由购房人按国 家现行规定承担。

  三、抵顶房产的价格包括水、电、暖、气(电视、电话、宽带)人口 关配套费用。 抵顶房产的`配套设施应达到甲方对外销售的同等标 准。

  四、甲方于 年 月 日前将所抵顶的房屋交付乙方。

  五、 如因非乙方原因导致该房产权归属不清或不能按期取得该房产权 等,乙方可以单方解除本协议,甲方应以现金支付所欠工程款 元。

  六、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决,如协商不成可向威海市 仲裁委员会申请仲裁。

  七、本协议一式四份,双方各执二份,经双方签字盖章后生效。

  甲方:

  乙方:

  年 月 日

【工程抵对合同】相关文章:

抵房款合同02-16

房屋抵压合同01-16

抵房款合同_借款合同03-03

留抵退税工作总结03-06

工程工程合同02-11

正规工程工程合同12-13

工程合同书工程合同02-27

工程合同工程合同02-21

建筑工程工程合同06-22