【精品】购销合同模板汇编9篇
在人们愈发重视契约的社会中，合同出现的次数越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的购销合同10篇，希望对大家有所帮助。
购销合同 篇1
甲方：_________________________________
乙方：_________________________________
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律的规定，经双方协商，签订本合同，以资共同信守，严格履行。
第一条、果品质量：按照国家规定的规格标准执行。
第二条、运输方法和包装：由甲方负责以纸箱包装。
第三条、运费和包装箱费承担：运输费由乙方承担，包装箱费由甲方负担。
第四条、期限：要求水果在八成熟采摘，10天内分三批交货。
第五条、验收方式：由乙方抽箱验收。
第六条、结算方式：货款在每批水果交货当日通过银行托付。
第七条、甲方的违约责任：
(1).甲方交货量不足，应向乙方偿付少交部分总价值____%的违约金。
(2).甲方未按合同规定时间交货，每逾期____天，应向乙方偿付迟交部分总价值____%的'违约金。
(3).甲方包装不符合合同规定，应当返工，所造成损失由甲方自负。
第八条、乙方的违约责任：
(1)乙方必须按合同规定收货，否则，应向甲方偿付少收部分总价值20%的违约金。
(2).乙方没有按照国家规定的等级和价格标准，压级压价收购，除还足压价部分货款外，应向甲方偿付压价部分总价值_____%的违约金。
(3).乙方在甲方交货后，应按时付款，每逾期一天，应向甲方偿付未付款部分总价值_____%的违约金。
第九条、甲乙双方由于自然灾害和其他不可抗力，而确实不能全部或部分履行合同，可互相协商修订合同。
第十条、本合同有效期限自___________年_________月________日至___________年_________月________日。
甲方(签章)：______________________乙方(签章)：______________________
___________年_________月________日___________年_________月________日
购销合同 篇2
甲方（购货方）： 法人代表：
乙方（供货方）：
甲方因学校学生膳食营养改善计划工作需要，经全体教师会议研究决定，确定乙方为学生营养餐定点供应单位。为确保食品安全，互守信用，确立双方责任和义务，签订合同如下：
一、双方责任和义务
（一）甲方责任和义务
1、甲方应做好乙方的资格审查，经常对乙方经营场所卫生情况进行检查，对所提供的食品、数量及服务态度等进行监督，如有问题立即通知乙方，令其及时处理、整改。
2、甲方要按上级规定，坚持做好每餐食品留样48小时冷藏保存制度，以备食品的质量检验。
3、甲方在乙方严格履行合同条款的条件下，每月25日结算一次，必须尽快向上级报账，确保在最短时间内使乙方获得资金。
（二）乙方责任和义务
1、乙方供应的猪肉、蔬菜等食品质量、价格标准，必须与市场同等，不得任意抬价或降低质量标准。
2、乙方经营所需的证件（如卫生许可证、健康证、营业执照等）必须齐全，符合有关部门的要求，并向甲方提供相关证件的法人代表身份证复印件。
3、乙方必须保持食品的卫生、安全，不得出售过期、变质、不符合食品卫生标准和要求的食品，由此而造成的食物中毒等安全问题，乙方负全部责任。
4、乙方不得出售病猪肉、或未经卫生检疫部门检验的不合格的肉类，由此而造成的食物中毒等安全问题，乙方负全部责任。
5、乙方供应的猪肉、蔬菜、大米等大宗食品所产生的税率均由乙方自负，目前按3.5%支付给甲方换正式发票，如上级文件规定税率有调整，也随之变动。
6、乙方须从正规渠道采购原材料。要严把运输卫生关，保证经营环境安全、卫生，谨防疾病的产生和传染，由此而引起的安全问题，乙方负全部责任。
7、乙方所提供的食品必须按甲方要求做到保质保量、准时到位（每天上午7：30，车费由乙方支付）、价格合理。食品中不得出现灰尘、头发、泥土等杂物，更不允许出现苍蝇、蟑螂、蚂蚁、老鼠等有害物。如发现质量问题，甲方有权退货，乙方应做到及时调换。
8、乙方必须自觉接受甲方“学生营养改善计划领导小组”、“学生营养餐卫生监督小组”的工作督察，不符合要求的.，要及时整改。
二、合同的终止
1、甲乙双方必须遵守本合同各条款的规定，如有违反，另一方将随时终止合同，造成的损失由违约方负责。
2、因为“学生膳食营养改善计划工作”的开展，必须遵循相关政策、文件的要求，因此，若因相关政策有变动而需要终止合同时，甲方提前3天告知乙方，合同可终止，甲方不负任何责任。
三、本合同一式三份，双方各执一份，一份作为报账材料。
甲方： 乙方：
法人代表签字：法人代表签字：
签订合同日期： 年 月 日
购销合同 篇3
需方单位：____________ (简称甲方)
供应单位：____________ (简称乙方)
为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。
一、产品供应要求：
产品名称 产地 规格等级 数量(t) 单价(元/t) 总价 备注
合计人民币金额(大写)
(说明：本表中单价是指砂石料运到交货地点的价格)
二、交(提)货时间、地点及方式：
1、工程名称：________________________
2、产品用途：________________________
3、交(提)货地点：________________________
4、交(提)货方式：________________________
5、交(提)货时间、数量：________________________
6、乙方在产品运抵交货处后，甲方应提供堆放场地，并做好验收工作。
7、其他约定：
三、结算和付款方式：
1、结算方式：交易双方可通过分中心银行帐户进行结算。
2、付款方法与期限：
双方在合同签订后 甲方付款_______%;
乙方供货 _______%后 甲方付款 _______%;
乙方供货 _______%后 甲方付款 _______%。
乙方供货结束 _______月内,甲方付清货款。
其他约定：
四、技术要求：
1、 乙方应严格按照产品
标准(生产)供应，超出产品技术标准的特殊要求，由甲、乙双方协商决定并在3栏中写清。
2、乙方应按国家标准规定，随每批产品提供《质量检验报告》。
3、其他要求：
五、验收标准、方法及提出异议期限：
1、乙方应在交货同时向甲方提交该批产品的《质量检验报告》。
2、验收标准，按该产品的国家标准验收，如尚无国家标准的则按行业标准或已经主管部门备案的`企业标准验收。
3、外观质量及数量应当场验收。如发现质量问题应在24小时内向上海市建材业质量管理中心或分中心质量管理部门报告。在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。甲方非因自身过错而受到的损失，由乙方按违约责任承担。
六、有下列情形之一，可以解除合同：
1、甲、乙双方协商一致;
2、因不可抗力指使不能实现合同目的;
3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务：
4、一方延迟履行主要义务，经催告后 天内仍未履行：
5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
以上3、4、5项权利由守约方行使。
七、违约责任：
1、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及
双方商定的有关条款赔偿经济损失。
2、因质量不符合约定，甲方可要求更换或退货，更换视作逾期交货，退货视作不能交货。
八、解决合同争议的方式：
本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的，可提请分中心进行调解，如调解不成的向签约地人民法院提起诉讼。
九、不可抗力：
1、因不可抗力，致使合同不能履行，免除承担违约责任，但必须及时通知对方，并在合同期限内提供证明。
2、其他：
十、其他约定事项：
十一、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。
十二、合同签定：
l、本合同自双方代表签字、加盖双方印章后生效;如需工商局鉴证的，签定后生效。
2、本合同签约地点：
3、本合同一式 份，甲、乙双方各执 份，上海市建设工程交易管理中心砂石料分中心备案一份，如鉴证、则鉴证机关二份。
供方：______________ 需方：______________
单位名称：______________ 单位名称：______________
法定代表人：______________ 法定代表人：______________
联系电话： ______________联系电话：______________
开户银行：______________ 开户银行：______________
帐 号：______________ 帐 号：______________
签订日期：_____________________
有效期限：_______ 年 _______月_______ 日 至_______ 年_______ 月_______ 日
鉴证意见：_____________________
经办人：_______ 鉴证机关(章)：______________
_______ 年 _______月_______ 日
购销合同 篇4
甲方：中建四局第一建筑工程有限公司西北分公司 乙方：xxxx
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，本着互惠互利、合作共赢的原则，经甲乙双方友好协商，现就甲方购买乙方扣件事宜达成如协议：
一、扣件的单价、规格及数量
二、交货方式、费用及数量确认：
乙方必须在甲方通知的送货时间内将货品送至送货地点，听从 甲方的安排，在指定的地点堆放；此间所发生的一切费用及纠纷均由乙方承担。数量以甲方现场材料人员确认为准，送货时乙方须提供该批产品的出厂合格证或质检报告。送货地点为 项目部。
三、货款结算
乙方将货物送达甲方施工现场入库，并经甲方数量确认、检验合格后，甲方 内全额支付乙方货款。
四、验收标准、方法：
乙方货到现场，由甲方材料部门组织现场验收，材料规格、质量应符合国家行业质量标准，验收以抽检为准。若发现与样品不一致或检测不合格，甲方有权拒收，并视为材料未到现场，乙方应无条件将不合格货物运出施工现场。而因此发生的相关费用及给甲方造成的一切损失由乙方全额承担。
五、对产品提出异议的时间和办法
１．甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、质量不合规定，应向乙方提出书面异议及处理意见。
2．乙方在接到甲方书面异议后，应在 2 天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
六、违约责任
甲方若违反本合同约定，应承担违约金额的'日0.5%的违约金，若乙方违约应承担违约金额的日0.5%的违约金并承担甲方的一切损失。
七、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、其它
解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方可向工程所在地人民法院起诉。
本合同经双方签字盖章后生效。如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
甲 方（盖章）：乙 方（盖章）：
代表人（签字）：代表人（签字）：
电 话： 电 话：
开户行： 开户行：
账 号： 账 号：
签订时间： 签订地点：
购销合同 篇5
需方（全称）：
供方（全称）：
签订地点：
一、总则
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就“中铁五局贵阳逸都国际项目”需用混凝土标砖供应事项协商一致，订立本合同。
二、质量要求
供方须向需方提供合格混凝土标砖。
三、物料供应地点及方式
供货方负责将混凝土标砖按时送到需方工地（贵阳逸都国际项目部）指定地点。
四、验收记量方法
需方采用现场清点，不合格混凝土标砖，需方予不计量。
五、物料需用计划的.提交及供应
本合同签订后，需方根据工程施工需要提前20日向供方提交混凝土标砖的需要时间、数量，供方应按照需用时间及时组织货源并按时进行供货。
六、合同价款
1、本合同价按每块大混凝土标砖0、34元每块，小混凝土标砖0、24每块，当市场价格变化时，供需双方皆有权提出价格调整，根据市场行情共同协商。如一方不予接受，另一方有权解除本合同。
2、本合同价格为供方运输到工地的价格。
七、物料货款结算方式
供方按照需方需用计划要求，送货到需方指定地点，需方验收合格，在每月1日结算上月所供货物，结算后30日内支付本月结算货款的70%。以此结算方式，余款30%供货完毕工程竣工后支付完毕。
八、其他事宜
1、需方应保证施工现场送货道路的畅通安全，以便送货车辆能够按时顺利进入料场；送货车抵达工地后，需方协助供方及时进行卸车。
2、本合同如生纠纷，由双方协商解决，协商不一致，可提请工程所在地人民法院解决。
3、本合同一式两份，供、需双方各执一份。
4、本合同经双方代表人签字并加盖单位公章或手印即时生效，合同责任与义务完成并结清经济往业后即告终止。
5、提供合格发票。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
购销合同 篇6
甲方：__________________________
乙方：__________________________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。
2、工程内容：总建筑面积750平方米。
3、承包范围;装饰装修人工费用;
4、开工日期：20xx年05月18日;竣工日期：20xx年06月15日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。
第二条;合同价款
1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：132000。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：39600
3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：52800
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：33000
5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：6600
第三条;甲方责任
1、指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。
2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。
3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，
第四条;乙方责任
1、指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;材料供应
1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2、发承包双方应及时办理工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。
2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的._________%。
3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5、承包人向发包人推荐使
用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________
发包方电话 承包方电话
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
购销合同 篇7
编号：
甲方： （简称：甲方）电话：
乙方： （简称：乙方）电话：
甲、乙双方依据中华人民共和国经济合同法及相关规定，在自愿平等互利的基础上，经友好协商，就甲方乙方销售健康之源牌维生素片营养保健产品达成一致意见，特签订本合同，以共同遵守。
1．本合同是依照《中华人民共和国合同法》订立的，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。
2．合同条款
①签订双方商妥订货产品总值人民币__ ___元。其产品名称的颜色、形状、数量、单价、总值等详如附表。
②产品及原材料检验方法；产品按照国家审批的健康之源牌维生素片的批文配方来生产。
③产品包装为白色圆柱体丝拉瓶。包装规格为200粒/瓶，产品标签使用深圳倍俪欣生物科技的100粒装的`健康之源维生素片包装；
④产品的包装方法及费用由甲方负担；
⑤产品交货方法及费用由乙方承担负担；
⑥货款及费用等结算方法；乙方预先支付甲方__ __元的定金。余款___ ___元，乙方应在交货之时支付给甲方。
⑦补充条款：有合同之外的原因导致合同终止，甲方不用退还乙方定金。 甲方负责开模之后邮寄样品给乙方检验，乙方同意之后才能生产。
3．经济责任
（1）甲方如未能履行合同，须负下列责任：
①产品花色、品种、规格、质量不符合同规定：乙方同意利用的，按质论价，不能利用的，甲方应返还乙放定金。并处以__ __元的罚款。 ②产品包装不符合同规定：应负责重新包装。
（3）产品价格：如需要调整，必须经双方协商方能变更。
（4）任何一方要求全部或部分解除合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请鉴证机关备案。
4、本合同未尽事宜。双方另行协商签定补充合同，补充合同与本合同
具有同等法律效力。对于双方纠纷应协商解决，若协商不成，可提请甲方所在地仲裁机构仲裁或由人民法院审理判定。
5、合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同一式二份。双方各执一份。
6.备注：合同之中使用的元，单位全部是人民币。
甲 方：深圳市倍俪欣生物科技有限公司 乙 方：
代表签字：代表签字：
日 期：20xx年 2 月 15 日
日 期： 20xx年 2 月 15 日
购销合同 篇8
甲方(需方)：北京建工博海建设有限公司
法定代表人：
乙方(供方): 廊坊新泰保温建材有限公司
法定代表人:
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。
一、产品的名称规格单价数量及其它：
酚醛板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下(备注：参照所提供的酚醛板使用说明资料使用，产品合格率为95%)若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换。
二、乙方供应产品或原材料必须满足：
1、达到陕西省相应的质检验收标准;
2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;
3、有产品合格证明书或相关文件。
三、供货时间、运输
1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员 刘青 对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)
四、货款支付方式和时间
计算货款方式及付款约定：货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。
五、甲方的违约责任
1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。
2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的`，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的违约责任
1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、其它
按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。
需方(公章)： 供方(公章)：
法定代表人 法定代表人
或其委托代理人： 或其委托代理人：
年 月 日 年 月 日
购销合同 篇9
供方：
需方：
签订地点：
签订时间：20xx年7月1日为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、产品名称、品种规格、数量、交售时间
二、产品的质量标准：按国家标准执行。
三、供方交货产品的型号、规格、外观颜色、质量符合合同规定的产品要求。
四、验收方式及时间、地点：产品到达供方指定仓库后，供方及时通知需方(不迟于48小时)，需方指派人员到供方仓库现场验货。
五、交(提)货地点及运输方式和费用负担：需方自行到供方指定(哈尔滨市区内)仓库提货，该运费及装车费用由需方负责(供方哈尔滨指定仓库至需方施工现场)。
六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：设备包装执行相关国家及行业包装标准，满足设备包装及储物的规定。供方不回收包装物，设备出厂的包装费用全部含在设备单价内，需方不在支付任何包装费。
七、结算方式及期限：自合同签订三日起，全额付款。
八、违约责任：供方如不按期交货时，应向甲方偿付不能交货部分货款的30%的违约金;供方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的.，如果需方同意使用，应当按质论价;如果需方不能使用的，应根据产品的具体情况，由供方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货及延误工期而支付的实际全部费用。
议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应向有管辖权的法院提起诉讼，诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
十、其他约定事项：设备保质期为三年，合同签订同时，供方需附产品质量保修书。
有效期限：自__20xx年7月1日至__20xx年11月30日
【购销合同】相关文章：
购销合同11-13
购销的合同08-02
购销合同(经典)04-24
服装购销合同11-13
商品购销合同11-13
家具购销合同11-13
配送购销合同11-16
软件购销合同11-19
大米购销合同03-15
石灰购销合同03-18