当前位置:9136范文网>实用文档>合同>机械租赁合同

机械租赁合同

时间:2023-08-03 16:15:04 合同 我要投稿

机械租赁合同[经典]

  随着人们对法律的了解日益加深,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编收集整理的机械租赁合同,希望能够帮助到大家。

机械租赁合同[经典]

机械租赁合同1

  出租方(甲方):

  承租方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》,按照平等互利、自愿的原则,经双方协商一致,签订本合同。

  一、租赁期限:自年月日至设备撤离工地,乙方因工程施工需要,承租甲方以下设备,设备状况完好。

  二、付款方式:

  乙方向甲方交纳首付款元后,办理提货手续,自租日起每月向甲方交纳月租金后方可继续使用,否则甲方有权停机等款或终止合同,由次此产生的租金、运费及其它损失均由乙方承担。

  三、权利与义务

  1、乙方按期收取租金,乙方应及时按约定支付,到期后不愿支付,视为乙方违约。机械设备租赁合同2、乙方应正确、合理地使用机械设备、承担设备燃油,并承担劣质燃油造成的损失。

  3、乙方对机械设备有监督使用权,但不得干涉乙方在符合合同约定或国家规定情况下正常使用,不得非法开采,否则乙方承担一切后果。

  4、在租赁期内,乙方未经甲方同意,不得将设备转让,抵押或在设备上增、拆任何零件,否则甲方有权要求恢复原状,无法恢复的,乙方应赔偿损失。

  5、在租赁期间,乙方应妥善保管机械设备,并承担安全生产事故责任和经济损失。

  6、合同终止时,甲方有权及时收回设备,乙方应保证甲方安全撤回设备,如不能保证,乙方应支付租金,承担设备缺损。

  7、翻斗车在工地的生活费,四台车共计叁仟元(包括挖掘机2名驾驶员),其中床板、行李、帐篷及锅灶由甲方解决。

  8、甲方车辆必须听从乙方现场指挥人员的安排,如不听从指挥或不按时上下班等,由乙方第一次警告,第二次起每次罚款贰佰元整。若屡次不改,乙方有权将车辆开除。若在现场发生打架斗殴处罚伍仟元。

  9、进场前先支付每台车辆租金壹万贰千元整,每辆车每月租金为叁万两仟元整。伙食费共计叁仟元。

  四、运输方式及费用负担

  运输方式:乙方负责设备进场运输,若使用不足个月,乙方负担往返双程运费。否则甲方承担出场运费。单程运费元,乙方押返运费元。

  五、维修费用

  机械设备出现故障,乙方应配合维修,配件费由甲方承担,管理及指挥不当造成的`修理费用(包括配件)均由乙方承担。

  六、机手责任

  1、每台设备配机手人,听从指挥,服从管理,遵守工地各项制度,未经甲方同意,机手不得在工地借款。

  2、机手只负责正确操作与保养设备,不承担工程技术责任。

  七、违约责任:甲、乙双方任何一方不履行合同第三款规定的义务均构成违约,违约应向另一方支付合同总价15%的违约金,造成损失的应赔偿损失。

  八、合同的解除与终止

  1、任何一方违约,另一方可提出解除合同。 2、《合同法》中规定的解除条件出现。

  3、合同期满,甲、乙双方履行各自义务,合同终止。

  九、纠纷,争议的解决:在合同执行过程中出现纠纷、争议,甲、乙双方可协商和解;申请仲裁和向人民法院提起诉讼应在甲方所在地进行。

  十、结算方式:

  1、设备故障每台每月累计超过叁天扣除故障设备超出部分相应台班费,甲方不再承担其他方面的费用。每天工作小时,若使用不足,照常计算。超出部分按加班费计算,每小时元,机械维修时间为每月天,超出三天按月租金的计算扣除。

  2、非因设备故障造成的停机,乙方应照常支付租金,合同规定中由甲方承担而乙方代付的费用,从租金中扣对。

  十一、其它约定:

  本合同一式两份,当事人各执一份,未经事宜双方协商解决,执行中的补充规定作为合同副本,与本合同具有同样的法律效力、

  甲方:

  地址:

  代表人:

  身份证号:

  电话:

  乙方:

  地址:

  代表人:

  身份证号:

  电话:

机械租赁合同2

  承租方(以下简称甲方):

  出租方(以下简称乙方):

  经甲、乙双方协商一致,特订下合同,内容如下:

  一、甲方提供复印机供乙方使用,品牌为_________,型号为_________,底数为_________张。租期为________年或以上。如乙方提前退机,乙方须付甲方人工、车费及复印机损耗费_________元。

  二、乙方须付机器押金_________元给甲方,作为甲方风险抵押金,租期满后甲方退回乙方押金。

  三、租金计算:当月复印量在_________张内,收底金_________元,超过_________张以上的复印数按_________元/张(超出部分)。每月结算一次(以签订合同日期为结算日),如乙方不按时付款或有意拖款,甲方有权收回机器并不退回押金。

  四、在出租期间,甲方必须负责机器的.正常运转、维修及碳粉耗材,有问题随叫随到。乙方负责纸张,乙方不得任意拆装机器或另请他人维修。如造成机器损坏,必须由乙方承担一切维修费用。(因________________________所造成的损失,由乙方自负)

  五、甲、乙双方不得违反本合同,如违约按有关法律予以赔偿。

  六、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自付款签字之日起生效,未尽事宜,双方协商解决。

  出租人(盖章):       承租人(盖章):

  地址:            地址:

  法人代表(签字):      法人代表(签字):

  承办人:           承办人:

  开户银行:          开户银行:

  帐号:            帐号:

  电话:            电话:

  担保人(盖章):

  签订日期:  年  月  日

  签订地点:

机械租赁合同3

  合同号:

  签署时间:

  签署日期:

  承租人:(以下简称甲方)

  出租方:(以下简称乙方)

  因工程建设需要,甲乙双方经友好协商,愿意将其出租给甲方用于工程建设。为明确双方的责任、权利和义务,特签订以下合同条款,双方共同遵守。

  1.租赁机械概况

  2.租赁期限

  进场日期:____年____月____日。实际租赁开始日期以租赁物进场并经双方验收合格之日为准。

  租赁期限:暂定月。具体退租时间以甲方口头或书面通知乙方为准,机械设备退场前提前天通知乙方,租赁费结算以实际使用年限为准(以双方在退场交接手续中确认的时间为准)。

  3.租赁价格

  租赁单价:

  租金为人民币/月(¥____元/月),单价包含除税费外的所有费用。乙方根据甲方的工作需要随机指派操作人员,并与操作人员提供相关劳动合同或用工证明,乙方操作人员的工资(含/不含)计入合同单价。

  确定机器租赁成本的原则:

  按月结算,不足一个月的部分按实际租赁天数按人民币/天(¥____元/天)结算。

  4.租金的支付

  一般情况下,每一个月结算一次使用,结算日在每月25日结束(不足一个月的部分按实际使用天数结算),前一个月的租金在下一个月前支付,余额作为履约保证金,甲方退租后一年内支付,期间不计利息。乙方在支付租金时,应出具相应金额的合规发票。特殊情况下,甲方可延期支付乙方租金,乙方应理解。

  乙方使用甲方材料及配件所发生的费用应从当月租金中扣除。

  5.租赁机械的运输和电力成本

  租赁机械的入场费(¥由乙方承担,外观费(¥由乙方承担,运输责任由乙方承担。

  租赁机械的燃料由乙方提供,费用由乙方承担。

  6.甲方的责任和义务

  甲方机器管理人员应积极配合乙方对机械进出进行签字认可。

  甲方指挥人员应遵守安全操作规程,合理安排生产,并确保不违章和超越性能进行施工作业。

  在租赁期内,甲方不得随意拆除或损坏乙方设备上的各种设施和部件。如因甲方原因造成乙方设备损坏,甲方应负责修复或赔偿。如甲方因工程需要需要在租赁设备上安装临时设施,应先与乙方协商,经乙方同意后再进行改造施工。协议终止前,甲方负责修复并承担相应费用。如甲方现场修复有困难,可委托乙方修复,修复费用经双方协商确定后一次性支付给乙方。

  甲方有权合理安排乙方的机械配合施工。如果乙方司机不服从甲方安排,乙方代表应及时处理,否则甲方有权终止合同,并要求乙方承担由此造成的损失。

  7.乙方的责任和义务

  乙方应确保租赁机械处于良好状态,且随附的附件、工具和许可证完整、合法、有效。

  乙方随机人员应24小时服从甲方人员的合理指挥和安排,以优质的服务和积极认真的工作态度配合甲方顺利完成施工任务。同时,乙方应遵守甲方单位的相关规章制度,遵守法律法规。

  乙方收到甲方的机械故障维修通知后,应在小时内派人到现场维修。

  在租赁期内,乙方应负责机器的修理、维护、备件和修理费用。

  乙方必须提供操作人员的操作证和驾驶证原件,甲方留存的复印件应加盖乙方公章。

  乙方必须提供租赁机械的相关有效证明,甲方留存的复印件应加盖乙方公章。

  乙方应为其驾驶员办理社会保险、工伤保险和人身意外伤害保险,办理设备保险,支付保险费,并将保险单复印件提交甲方备案。

  乙方应在甲方撤离通知规定的.时间内撤离施工现场,因乙方延误而产生的费用由乙方承担。

  乙方被指定为材料收集的权利人,在甲方机械管理部门完成相应的材料收集手续后,方可向甲方材料部门收集相关材料。乙方收到相关资料的费用,根据双方签订的合同,由相关责任方承担。

  8.安全与环境保护

  乙方随机人员应熟悉并自觉遵守行业主管部门颁布实施的安全生产法律、法规、规范和标准以及甲方的规章制度。

  在施工过程中,乙方随机人员应仔细检查工作环境,仔细检查操作设施、设备和工具,确保施工前无隐患。一旦开工,即表示乙方确认符合安全要求,处于安全状态,施工过程中产生的后果由乙方负责。如果甲方违章指挥作业,乙方作业者有权拒绝施工。

  发生安全事故时,乙方随机人员必须立即以最快的方式向甲方报告,并组织全力抢救,保护事故现场。如需移动现场设备设施抢救伤员,应做好记录或拍照。乙方应主动接受甲方及其上级部门和政府部门对事故的调查和现场调查,不得提供伪证或隐瞒。

  因乙方原因造成的安全事故,由乙方自行承担相关责任,并由乙方负责赔偿甲方造成的财产损失;如发生伤亡事故,乙方应按国家有关规定对伤亡人员或其家属进行经济赔偿,并主动处理善后事宜。如果甲方不直接联系伤亡人员及其家属,乙方应承担对因事故善后处理不当而影响甲方工作的事件给甲方造成的经济损失负责。如因甲方原因造成安全事故,甲方应承担相关责任和赔偿,乙方应积极配合甲方处理善后事宜。

  对于甲方发出的安全整改通知,乙方应立即派人在甲方规定的期限内完成整改,如乙方收到甲方的安全整改通知后未能在规定期限内整改,乙方应承担由此给甲方造成的损失,并承担违约责任。

  因乙方管理和预防措施不力造成的安全质量问题、环境污染、火灾、交通事故(包括施工现场)等一切事故,均由乙方承担,给甲方造成的经济损失由乙方赔偿,甲方可追究乙方责任。

  9.其他责任

  在设备租赁服务期内,因乙方原因造成的事故或给第三方造成的损失,由乙方承担全部责任和费用。

  甲方每月应安排天数对乙方机械进行维护。超过规定时间的,甲方按双倍租金标准扣除超过天数的租金。

  因不可抗力、业主责任、停工、甲方统一放假等原因导致机械设备停工的。,甲方将不支付租金。

  10.违约责任

  乙方应在合同约定的时间进入现场。租赁期内,一方不履行合同约定条款的,违约方承担违约责任。租赁期内,未经甲方同意,乙方不得提前离开,否则应承担违约责任。

  如乙方设备延迟进场,每延迟一天,乙方应支付人民币违约金,以此类推;如果乙方设备的性能不符合合同所附技术文件的要求,甲方有权终止合同,给甲方造成的损失由乙方承担。

  11.解决争议的方法

  在本合同履行过程中,任何争议应通过双方友好协商解决。协商不成的,向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  12.合同的生效和终止

  本合同自双方签字盖章之日起生效,双方在履行完所有合同义务后自行终止。双方同意,本合同产生的债权不得转让。

  13.合同数量

  本合同一式两份,甲乙双方具有同等法律效力。

  甲方(盖章):

  公司代表

  或委托代理人:

  处理人:

  开户银行:

  账号:

  联系电话:

  传真:

  乙方(盖章):

  法定代表人或委托代理人:

  经理:

  开户银行:

  账号:

  联系电话:

  传真:

机械租赁合同4

  甲方(出租单位):____________

  乙方(承租单位):____________

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,为明确甲,乙双方的权利,义务关系,本着互利互惠,共同发展的宗旨,经双方协商一致,签订本合同。

  一、租赁设备名称,型号规格,参数,数量:

  设备名称:塔式起重机

  规格型号:QTZ40(4509),QTZ63(5103)

  产品参数:设备按甲方提收购租赁产品生产厂家说明书上标准配置,塔式起重机地面以上高度为50米,甲方提供的设备必须是20xx年以后出厂。

  数量:甲方向乙方提供型号为QTZ40塔式起重机壹台,型号为QTZ63塔式起重机贰台,包括附墙,升节,并提供设备配件。

  二、地点:乙方承建项目"现代森林小镇"施工现场(以乙方负责人郭祥林,王军道指定地点为准)。

  三、租赁时间:

  以实际租赁时间为准(每台塔机租赁时间按实际分别记取),租赁期不足5个月按5个月记取。时间记取从甲方安装调试完,经乙方验收合格,交付乙方正常使用之日起至接到乙方通知拆除之日止。春节期间停工按15日计算,不计租赁费。如因乙方原因(包括:1、脚手架等物件阻碍塔吊降节。2、场地道路使甲方车辆不能进出正常运输。3、按合同未付清租赁费又不能达成新协议。)使设备无法出场,则视为乙方按合同继续使用甲方设备,租金连续计算至甲方设备满足出场条件之日止。

  四、租赁价格及付款方式:

  1、进出场费:QTZ40型为人民币壹万玖仟元整(¥19000元/台)。QTZ63型为人民币贰万贰仟元整(¥22000元/台)。以上价格含运输费,装卸费,安装拆除费,附墙费,增高费及检测费和其他塔吊相关费用。塔吊安装完毕后,由甲方负责报检合格并领取准用证后三天内支付(单台塔吊准用证领取后支付单台进出场费)。

  2、设备租赁费:QTZ40型每台每月人民币壹万零伍佰元整(¥10500元/台)。QTZ63型每台每月人民币壹万伍仟元整(¥15000元/台)。租赁期间租金按月结算,不足月按天计算,乙方负责在下个月30日前支付当月塔吊租金(以单台塔吊为单位分别记取租赁费)。

  3、甲方暂按每台塔吊设备配备两名持证上岗人员,工资按20xx/人(含伙食费)。乙方根据实际到场人员数(2人以下)在下月20日支付上月工资(不足一月的,按天计算)。

  4、设备进出场、安装、检测和拆除均由甲方负责。

  五、甲方责任:

  1、设备租赁期间的所有权属甲方,未经甲方同意,乙方不得在租赁设备上增加或拆除任何零件。

  2、负责设备的维护、保养。当设备出现故障时4小时内派人修理完毕,一般故障当天内解决,排故时间超过24小时则按实际天数扣数,不足一天的按一天扣除。严重故障不超过3天,否则按实际耽误时间扣除租赁天数并赔偿乙方施工人员的停工损失。主体施工期间,大修只允许一次。

  3、他塔吊租赁期间,甲方应派专人组织协调塔吊起重工作和维修工作,以便塔机正常运行,并根据工程进度情况及时安排升节和附墙,以此来保证乙方24小时正常使用(每星期进行24小时不间断施工不能超过2次),随机司机必须持证上岗,及加盖甲方公章的上岗证

  4、根据乙方的电话通知,负责安排进场计划。在乙方通知安装塔吊72小时内安装完毕(除雨、雪、大风天气外),并调试合格。

  5、确保塔吊使用期间的安全,承担因设备本身质量问题和塔吊安装及操作不当造成的事故和损失。

  6、甲方每台塔吊提供一个砼料斗、地脚螺栓、附墙佳预埋件等配件。

  7、塔吊钢筋混凝土基础由乙方负责,甲方负责提供设备基础施工图纸、施工方案及相关资料,参与设备基础定位、机脚预埋以及基础完成之后的验收工作,平衡块费用由甲方承担。甲方在进场前应该提供设备各种技术资料参数、出场合格证、安拆资质证书、公司营业执照复印件(加盖公司公章)。

  8、塔吊安装完毕后,在15天内需向乙方提供自检报告、主管机关检测报告并向当地部门办理验收合格准用证,费用由甲方自理。

  9、塔吊进场前,保证整机的外观及施工现场的文明施工,若整机外观达不到现场文明施工要求,甲方应在塔吊安装完毕后5天内完成,否则乙方不予以验收,同时要满足现场施工要求,否则按每延误一天处罚1000元,从甲方的进出场费中直接扣除。

  六、乙方责任:

  1、租赁期间,享有设备的使用权,甲方操作人员不听指挥,违反操作规则,有权要求换人。

  2、负责租赁设备基础设施(甲方提供图纸),必须按图施工,做好隐蔽记录,配合甲方做好安装及检测所需材料,保证基础满足施工要求。

  3、有权要求甲方根据工程进度及时做好升节,附墙服务,满足工程进度要求,附墙,升节提前三天通知甲方。如需附墙,负责预埋件的埋设和附墙安全走台的搭建与拆除。

  4、维护施工现场正常秩序,维护甲方设备不受外来侵害,未经甲方许可,不能以任何理由转移使用地点或转租、转借给第三者,更不能作自有财产转卖或进行抵押。

  5、遵守设备安全操作规程,不强令司机违章作业,否则甲方有权拒绝作业。允许司机每天抽少量时间对设备进行检查保养(甲方保证不影响乙方项目正常施工)。

  6、负责甲方派出的随机人员的住宿。

  7、设备安装、拆除时指派一名现场施工人员协调有关事项,提前5天通知甲方退场时间。

  8、将设备所需电源(380V±5V)送至设备底部,配置单独的标准配电箱。

  七、违约责任:

  (一)、甲方的.违约责任:

  1、未按时按质按量提供租赁设备,每延误一天处罚1000元。

  2、未按时完成报装、报检,应承担因此产生的一切损失,同时处以1000元/天的罚款。

  (二)、乙方的违约责任:

  1、如不能按时交纳租金,需及时与甲方协商。如协商无效,则按照合同约定按时支付租金。

  2、有意拖欠支付租金,甲方有权停止设备运行直至拆回租赁设备。

  3、如有转让、转租或租赁设备变卖、抵押等行为,除甲方有权解除合同,限期如数收回租赁设备外,乙方还应向甲方偿付违约期租金5%的违约金。

  八、其他约定事项:

  1、甲方向乙方办理租金和进出场费结款手续时提供甲方公司正规税控发票,塔吊司机工资由甲方提供加盖甲方公章的人员工资表。

  2、设备租赁期间,乙方如遇特殊情况而需停工超过一个月,书面通知甲方,停工期间,甲方按租赁单价的50%收取租金。如报停超过三个月以上,甲方有权书面通知乙方后,拆除设备出场。

  九、争议的解决:

  本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲乙双方应及时友好协商解决,如协商解决不了时,双方同意向武汉仲裁委员会申请仲裁。

  十、甲方向乙方提供营业执照或税务登记证以及法人、委托代理人身份证复印件。

  本合同未尽事宜,一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方共同协商,做出补充规定,补充规定和本合同具有同等效力。

  本合同用中文书写,一式叁份,甲方执壹份、乙方执贰份。双方代表签字后生效,有效期自签订之日至价款结清为止。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

机械租赁合同5

  承租方 (以下简称甲方):

  出租方(以下简称乙方):

  甲、乙双方本着平等协商的原则就装载机的租用达成以下协议:

  第一条:机械情况

  共租赁乙方两台机械:

  1、带司机的型号为520的装载机一台;

  2、皮卡车一辆。

  第二条:机械工作范围。

  该租赁机械仅用于_____整个项目工程的.建设中,具体使用范围及内容办法如下:

  1、装载机,根据甲方施工需要,在甲方施工场地范围内或甲方认可的需要使用装载机的施工项目内容中使用机械;

  2、皮卡车,甲方工作人员可以在有司机的情况下使用或者甲方工作人员认可的个人或者几个人可以在有司机的情况下使用;

  3、在甲方不认可的施工项目中使用任何机械甲方有权扣去相关费用,按时计费250元/小时;

  4、当装载机司机没有装载机任务情况下,甲方人员有权差遣装载机司机驾驶皮卡车外出执行任务。

  第三条 计费标准

  两个机械组合租赁费用按月计算,每月共为 元整(该费用包括司机工资);甲方使用皮卡车外出时,过路费用及停车费用均有甲方承担,乙方使用时甲方概不负责任何费用。

  第四条 机械燃油方式

  甲乙双方经协商决定,两个机械燃油费用均为甲方负责。

  第五条 付款方式

  按月结,每月25日结算挂账,一周内支付。

  第六条 维护养护责任

  一切机械修理养护费用由乙方全部承担(不包括皮卡车交通事故)。

  第七条 双方责任

  1.因不可抗拒原因导致机械损毁和造成损失的甲方不承担责任。

  2.机械工作时由于乙方机械司机操作过失造成的一切事故由乙方承担,甲方不承担任何责任及费用,如若甲方人员操作造成的损失甲方承担相关费用。

  第八条 本合同未尽事项,由甲乙双方另行议定,并补充协议。补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。

  本合同自甲乙双方签字之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。

  甲方(签字):

  乙方(签字):

  签订日期:20__年__ 月 __日

机械租赁合同6

  承租方(甲方):

  出租方(乙方):

  经甲乙双方友好商定,关于乙方向甲方提供设备租赁事宜,依照《中华人民共和国合同法》有关规定,为明确双方的权利和义务,经双方友好协商签订本合同。

  一、租赁地点:

  二、租赁内容:详见乙方提供的附件《项目及价格清单》。

  三、租赁方式:乙方按照《项目及价格清单》提供器材安装、调试、使用及其它租赁项目。

  四、租赁期限:____年____月____日至____年____月____日。

  五、合同价款:本次租赁项目总造价为________元人民币(即人民币大写_______元整),如有增减设备或制作按实际发生额结算。

  六、付款方式:

  合同签字后甲方向乙方支付___%(合_______元人民币)的预付款项,租赁结束后___日内甲方向乙方支付剩余款项。

  七、甲方工作:

  1、尽可能为乙方提供安装的便利条件:即施工、电力、时间、场地等,以保证正常施工;

  2、按合同约定的期限支付工程款项;

  3、保证现场器材的安全。

  八、乙方工作:

  1、按照甲方要求提供所用器材的运输、安装、调试及使用。具体项目内容详见《项目及价格清单》(即附件)。

  2、提供技术人员在现场进行协调及支持。

  3、在指定时间内完成安装与拆卸。

  九、维护方式:

  1、乙方向甲方提供的器材,若因以下原因造成的器材损坏由甲方负责赔偿(或支付维修费),若损坏的器材已无法修复,甲方要按乙方购进此器材的价格全款向乙方赔偿。

  (1)甲方人员在非乙方人员授权情况下私自操作而导致的器材损坏。

  (2)设备因欠佳的环境而导致的故障,如过高的输入电压等。

  十、违约责任:

  1、乙方所提供的`器材与《现场布置及所用设备项目及价格清单》不符或未达到本合同对设备、器材的质量要求,由乙方免费更换,如对甲方造成损失,乙方应负责赔偿。

  2、如因客户原因,甲方须更改此次活动的时间、地点,须至少提前24小时通知乙方,如因甲方原因取消此次活动,甲方应向乙方支付总款项50%的经济补偿;如因不可抗力或非人为因素造成本次活动不能进行,甲乙双方均不承担责任,甲方须支付乙方已发生费用。

  3、如因乙方原因,未能及时安装和调试清单所列器材,致使甲方活动未能正常进行,对甲方造成的损失,乙方应根据甲方的损失程度,支付相应的经济补偿。

  十一、争议:

  本合同履行双方发生争议时,应积极通过友好协商方式解决,协商不成,任何一方均可通过法律途径解决争议。

  十二、其它条款:

  1、本合同自双方签字之日起生效。

  2、本合同未列事项,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  3、本合同一式两份,双方各执一份。

  出租人(盖章):       承租人(盖章):

  地址:            地址:

  法人代表(签字):      法人代表(签字):

  承办人:           承办人:

  开户银行:          开户银行:

  帐号:            帐号:

  电话:            电话:

  担保人(盖章):

  签订日期:  年  月  日

  签订地点:

机械租赁合同7

  甲方:租用方

  乙方:出租方

  甲方租赁乙方__________________________,经甲、乙双方共同协商,达成如下协议:

  一、租用时间:自机械进入工地当天算起,(阴雨天及停工待料等在内)到工程结束为止。

  二、租赁费用:____________________________________

  ______________________,乙方不提供含税发票。

  三、付款方式:___________________________________

  _______________________________________________。

  四、机械拖运费:甲方承担此机械进场费用________元。

  五、甲方的责任和义务:

  1、甲方必须按时交清乙方机械租金,如不交清,乙方司机有权停止作业。其误工损失应由甲方承担。

  2、甲方承担乙方机械所需燃油、润滑油及驾驶员食宿和加班补助。停机时应派专人看管车辆。如因看管不慎造成被盗、零件丢失及误工应有甲方全部承担。

  3、甲方应派专人指挥机械作业,如行人车辆、复杂路面等地下不明物,甲方应提前作出标记,并提醒司机谨慎作业,否则,乙方概不承担任何责任。

  4、此机械在租赁期内,所有权属乙方,甲方只有使用权,甲方不得在租赁期内进行销售、转租、抵押或采取其他任何侵犯乙方所有权的行为。否则,造成一切经济损失均由甲方承担一切经济责任。

  六、乙方的'责任和义务:

  乙方司机进入工地后必须服从管理,听从指挥,吃苦耐劳,严守工作岗位,有事向工地负责人请示,未经批准不得私自离开工地,机械若出现故障,应保证在24小时内修复,如24小时不能修复,甲方应计算其相应超出的时间,每月维修误工超过3天,甲方可以扣除3天以外的误工天数损失。

  七、违约责任:此协议甲、乙双方应共同遵守不得违约,如违约,违约方应按协议标的日万分之五承担违约责任。

  八、此协议如发生纠纷,应有乙方所在地人民法院管辖。

  九、此协议一式两份,甲、乙双方各存一份。双方代表签字或盖章生效。

  甲方代表:

  乙方代表:

  _____年_____月_____日

机械租赁合同8

  承租方:__________ (以下简称甲方)

  出租方:__________ (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,为明确设备租赁双方的权利义务,甲方根据工程需要,租赁乙方施工机械(附表),经甲乙双方友好协商,就租赁机械设备事宜签订协议如下,以便共同遵守。

  一、车型:_______

  二、租赁使用地点:

  三、租用期限:乙方接到甲方电话通知时,且机械设备到达甲方指定现场之日起计租,租期至甲方正式通知乙方退场时止,乙方因任何原因而未按通知规定时限退场的,将不再计算租赁费。

  四、机械设备租赁形式及结算方式:

  1、乙方以月租形式将机械设备租给甲方,月租金为人民币大写:___________元/月,________元/小时,租赁时间不足一月者,按实际使用天数结算。日租金=月租金/31天;

  2、机械设备在租赁期间产生的运费由乙方自行负责;

  3、租金的结算方式:甲方原则上每月25日对乙方进行租赁费结算一次,并在下月5日前支付上月租赁费用。如因甲方上级或业主拨款不到位时,乙方充分理解甲方资金的困难,同意相对延迟支付;如若甲方还需增加机械设备,增加的机械设备采用本合同中价格,费用并随本合同规定支付;

  4、乙方须配备合格的司机并持有效的本机操作证,二十四小时随叫随到,以保证甲方施工需要。司机住宿、工资、伙食费用等由乙方负责。

  五、甲乙双方的`权利和义务

  1、机械设备在租赁期间,乙方机械司机要服从甲方的工作安排,因乙方司机不服从甲方的安排,甲方有权要求更换司机和终止合同。司机在作业期间对机械设备和自身安全负全责。严格按照机械设备操作规程操作,不得违规,否则由此引发的一切安全事故均由乙方负责,费用自理;

  2、乙方负责机械设备的维修、保养、燃油、辅油等及其相应费用,完好率每月不低于28天,每低于一天从月租金扣除一天,确保甲方工程施工正常进行;

  3、甲方提供工程施工场地,并保证施工环境良好。乙方同意甲方提供的施工场地和环境符合机械设备作业条件;

  4、乙方为甲方提供的机械设备必须手续齐全(合格证、技术检验证等)。如因机械设备手续不全而被地方扣留等一切责任由乙方负责;

  5、乙方的机械设备应保证外观整洁、技术性能良好、运转正常,满足施工需要,在机械设备出现故障且乙方不能在规定的时间内修理好时,应提前采取措施,保证甲方工程的正常施工;

  6、乙方的机械设备管理人员和司机必须服从甲方的管理,严格遵守甲方的各项管理制度;

  7、甲方无权将乙方的设备转租、拍卖、抵押。

  六、违约责任:

  l、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方如违反本合同规定,将负责赔偿对方因此而带来的一切损失;

  2、有关本合同一切争议,甲乙双方应该根据《民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决;

  3、本合同一式三份,甲方执二份、乙方执一份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。机械设备退场结算后合同自行作废。

  甲方(盖章):_______________乙方(盖章):_______________

  代表人:____________________代表人:_______________

  经办人:____________________电话:____________________

  身份证号码:_______________

  签订时间:____________________

  签订地点:_______________

机械租赁合同9

  承租单位:以下简称甲方。

  出租单位:以下简称乙方。

  为贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,明确双方在设备租赁使用过程中各自的安全责任,保护从业人员的人身安全和身体健康,防止事故的发生,确保工程生产施工安全。根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和国家、地方行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、标准、规范,结合我公司各项安全生产规定,经双方友好协商,签订本协议。

  第一条双方共同责任

  1、甲、乙双方共同遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术规范、标准。

  2、坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,不得违章指挥和违章作业。在生产施工时首先落实安全措施,防止事故发生。

  3、服从安全教育,严肃安全纪律,规范安全行为,净化作业环境,禁止野蛮生产施工,防止生产施工扰民。

  4、发生事故,立即采取措施,保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并应分别及时报告上级主管部门,配合、查清事故原因。

  第二条甲方安全责任

  1、甲方应向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度和安全技术措施,对乙方安全生产施工实施监督管理。

  2、甲方应对乙方作业人员进行安全技术交底。

  3、甲方有权对乙方进行监督、检查,对乙方存在的安全隐患有权提出批评和限期整改意见。对限期不改者,可依据我部相关安全管理制度实施经济处罚。

  4、甲方发现乙方存在较为严重的安全隐患、有可能对人身造成伤害时,有权停止施工作业,所造成的一切经济损失,由乙方承担。

  5、有权对安全意识差、不服从安全生产指挥的作业人员采取经济处罚或限期退场的权利,所造成的.一切经济损失,由乙方承担。

  第三条乙方安全责任

  乙方在甲方统一指挥监督下,对生产施工中的安全工作负直接责任,具体履行以下责任:

  1、乙方所出租机械设备在进出场路途行驶(运输)过程中,应遵守地方道路行驶(运输)交通安全相关法律、法规制度。对进出场行驶(运输)所出现的任何交通违章事故负全部责任。

  2、乙方所出租机械设备必须保证符合国家和行业标准合格的机械,并定期经专业机构对租赁机械进行检测,确保机械的安全技术性能符合安全要求。在设备租赁使用过程中,因设备本身原因或人为因素发生人身伤亡事故、机械事故、材料损坏事故、工程设施破坏事故,应承担事故责任和经济损失。

  3、应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工、作业,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。

  4、乙方必须服从甲方对生产施工现场的安生生产管理,听从甲方的指挥、严格执行甲方制定的各项相关安全生产规章制度,接受甲方的指导、监督、检查和教育。乙方若不服从甲方管理导致生产安全事故的,由乙方承担全部责任。

  5、乙方必须进行特种作业人员入场安全教育和专业知识培训,为特种作业人员办理操作证,为特种设备办理检测证,并将特种作业人员名单和上岗证复印件、设备检测证复印件上交甲方。非特种作业人员不得从事特种作业。

  6、乙方应对进场一般操作辅工进行入场安全教育,并要有教育记录和签字手续。资料收集齐全后应报送甲方核对、备案。有人员调整时,应及时履行安全教育职责,未经安全教育的,不得进入生产施工现场。不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。

  7、乙方应根据工程特点,合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗,不得安排患有高血压、心脏病及其它不适于特种作业、高处作业等人员从事其作业。

  8、乙方必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、正确使用。

  9、乙方有权制止甲方违章指挥,并按双方商定的管理办法进行处理。乙方不得违章指挥或强令从业人员冒险作业,也不能强迫从业人员连续作业太长时间,并且应按照有关规定做好从业人员的劳动保护工作,同时做好季节性的安全防护工作。生产施工中如因乙方从业人员违章指挥、违章作业、违反安全纪律,违反安全操作规定而发生生产安全事故,其损失由乙方承担。

  10、乙方必须为从业人员办理工伤保险,对从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并支付保险费。

  11、在生产施工中一旦发生人身伤亡事故,乙方应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失,保护现场,按照有关事故报告规定及时向安全主管部门及甲方报告事故情况,协助事故调查。

  第四条

  在执行协议中,未尽事宜按照国家法律、法规及地方相关规定执行。

  第五条

  本协议由甲、乙方法定代理人或委托代理人签字、盖章后生效。此协议有效期至________年____月____日满止,此协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份。

  甲方(盖章):

  甲方代表:

  电话:

  ________年____月____日

  乙方(盖章):

  乙方代表:

  电话:

  ________年____月____日

机械租赁合同10

  承租方(甲方):________________

  出租方(乙方):________________

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任,经双方协商一致签定本合同。

  一、施工机械名称及数量:甲方向乙方租赁50T汽车起重机壹台(为五节臂)。

  二、租赁时间:从________年________月________日至根据施工情况工程结束为止(大约3—4个月)。

  三、施工地点:________省________市________县________镇________热电厂内

  四、财务结算:

  1、台班收费标准:按包月计费每月31000元。

  2、付款时间:满三十天结算一次,付款60%;其余款项40%租赁合同结束后十五天内付清;租赁期间付款延期不得超过十五天,否则乙方有权停止作业。

  3、工作时间:白天工作制,每天工作不超过十个半小时。晚上加班时间累计十个半小时按一天标准计算。

  五、双方严格执行安全操作规程,不能违章作业,严禁负荷起吊。(吊车本身机械问题或驾驶员操作不当引发事故由乙方负责,如甲方指挥不当引发事故由甲方负责)。

  六、甲方在吊装中,必须指派起重工指挥,并在施工前做好安全技术交底工作,统一指挥信号,确保施工安全。

  七、乙方机组人员负责机械保养,使机械处于良好运行状态,设备出现故障应及时维修。乙方机组人员在不违反安全规程的前提下,服从甲方施工现场管理人员的`调度与指挥。

  八、违约责任:

  1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同,违者承担月租金的50%的经济损失。

  2、在租赁期间,未经甲方书面同意,乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件,不得以租赁设备进行转租或抵押,否则责任由乙方全部负责。

  九、其他约定:

  食宿由甲方负责;机械燃油由乙方负责。乙方机组人员工资由乙方负责,乙方机组人员受甲方项目部管理;乙方机组人员若不服从甲方项目部管理。甲方有权让乙方撤换乙方机组人员。

  十、本合同经双方签字后生效,租赁费用结清后自动失效。如有未尽事宜,双方协商解决。本合同一式两份,双方各执一份。

  十一、根据工程需要本合同顺延期间具有同等法律效力。未经甲、乙双方同意,任何一方不得擅自毁约,由此造成的一切损失由违约方负责。

  甲方:________________乙方:________________

  ________年________月________日________年________月________日

机械租赁合同11

  上诉人金坛市第三建筑安装工程有限公司(以下简称B公司)因与被上诉人北京A建筑机械设备租赁有限公司(以下简称A公司)、原审第三人北京C房地产开发有限公司(以下简称C公司)之间租赁合同纠纷一案,不服密云县人民法院(20xx)密民初字第438号民事判决,向本院提起上诉。本院于20xx年8月31日受理后,依法组成由法官孙田辉担任审判长,法官张岩、刘茵参加的合议庭,并于20xx年9月14日召集各方当事人公开开庭进行了审理,上诉人B公司的委托代理人蔡文伟、戴军华,被上诉人A公司的委托代理人郭春勇,第三人C公司的委托代理人王连忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

  A公司一审起诉称:20xx年8月10日,B公司与A公司签订塔吊租赁合同,B公司租赁A公司GTZ40型塔吊1台,用于C花园24、25号楼施工。A公司塔吊于20xx年10月3日进场,B公司使用至今也未退还塔吊,至20xx年3月5日共发生塔吊租赁费190 851.45元、进出场费13 000元,B公司仅支付12 000元,尚欠191 851.45元。现工地已停工,塔吊仍未返还,租赁费也未支付,故A公司诉至法院,要求解除双方租赁合同,B公司返还A公司塔吊(登记编号为MY-T01151号,出厂编号182号),支付进场费及租赁费至20xx年3月5日,共计191 851.45元(20xx年10月3日至20xx年11月28日租赁费25 386元,20xx年3月6日至20xx年3月5日共计365天,按日租赁费453.33元计算,共计165 465.45元),并负担本案诉讼费。

  A公司向法院提交以下证据予以证明:租赁合同、20xx年11月28日结算单、开工证明、塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证。

  B公司一审答辩称:C花园四标段工程确系B公司承建,但B公司已将该工程转包给付中荣,并由C公司提供担保,保证对付中荣承担连带责任,故该工程项下产生的义务应由付中荣与C公司承担;A公司出具的租赁合同原件公章不清楚,无法辨别是否为B公司所盖;A公司出具的结算单加盖金坛市第三建筑安装工程有限公司第九项目部(以下简称九项目部)章,B公司并无此下属部门,该结算单与B公司无关;工程是20xx年4月份就停工了,A公司起诉租赁费计算到20xx年3月5日也没有依据,故不同意A公司的诉讼请求。

  B公司向法院提交以下证据予以证明:工程承包协议。

  第三人C公司一审述称:C公司为工程开发商,与本案的租赁合同无关,作为第三人也不需承担任何责任。

  第三人C公司向法院提交以下证据予以证明:承诺书。

  经一审法院庭审质证,三方当事人对A公司提交的塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证的真实性、关联性、合法性均无异议,法院予以确认。

  三方当事人对以下涉及本案争议焦点的证据持有异议:

  一、A公司提交的租赁合同原件及复印件、20xx年11月28日结算单、开工证明。A公司提交此系列证据目的是证明B公司与A公司具有租赁合同关系、合同约定的租赁费等内容、租赁合同履行及结算情况。B公司认为租赁合同原件所盖公章不清楚,无法辨认是B公司公章。B公司没有九项目部,工程包给了付中荣,毛洁林是付中荣下属,而张杰也不是B公司人员。故对上述证据不予认可;第三人C公司认为此系列证据均与第三人无关。法院认为,综合全案情况对上述证据的真实性、关联性及合法性可以认定。

  二、B公司提交的工程承包协议、第三人提交的承诺书。B公司提交工程承包协议目的是证明B公司已将该工程转包给付中荣,并由C公司提供担保,保证对付中荣承担连带责任。第三人提交的承诺书目的是证明工程承包协议已被否定。A公司认为此两份证据与A公司无关。法院认为,本案为租赁合同纠纷,对于涉案工程的承包等相关事项与本案无关,故法院对该两份证据不予采信。

  一审法院根据上述认证查明:20xx年8月10日,A公司与B公司签订租赁合同,约定B公司租赁A公司塔吊,用于长城环岛南侧工地,机械进出场费13 000元,机械租赁费用实行包月制,30天为一个月,月租费13 600元,每月底结账一次等内容。合同上盖有B公司公章,并有毛洁林签字。后A公司塔吊(规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号,出厂编号182号)运到B公司工地。20xx年11月28日,B公司为A公司出具了结算单,结算单显示,20xx年10月3日至11月28日共计产生租赁费25 386元,结算单盖有九项目部章并有毛洁林签字。20xx年3月6日,九项目部张杰签字证明,塔吊于20xx年3月6日正式运行。20xx年5月31日,北京市建设机械与材料质量监督检验站出具检验报告,检验报告显示,工程名称为C花园四标段24、25号楼,样品统一编号为密 BT01151,样品产权单位为北京A建筑机械设备租赁有限公司。B公司已支付A公司租赁费12 000元。

  另查,20xx年8月3日,C公司(发包人)与B公司(承包人)签订建设工程施工合同,由B公司承建C花园11至17号、22号、25号、30至32号、37至40号、46至49号共计22栋住宅楼。该工程于20xx年6月20日停工至今。现A公司塔吊仍在C花园工地处。

  再查,(20xx)密民初字第7051号民事判决认定,B公司存在下属九项目部,且九项目部曾授权毛洁林为公司采购材料、主管负责购进材料,对外签证。此判决现已生效,B公司未提出上诉。

  一审法院认为:A公司与B公司签订的租赁合同,是双方当事人的真实意思表示,该合同依法成立并生效,当事人双方均应依约履行合同义务。经B公司下属九项目部确认,20xx年共计发生租赁费25 386元,此款B公司应予给付,B公司对九项目部的存在表示异议,但并未举证证明,B公司同时提出应由付中荣与C公司承担责任,但因担保合同属内部约定,故对B公司此辩解意见,法院不予采信;B公司承认C花园四标段工程确系其承建,而经北京市建设机械与材料质量监督检验站出具的.检验报告确认,A公司塔吊确实用于C花园四标段工地。20xx年3月6日,A公司塔吊又重新开始运行,至A公司主张的20xx年3月5日,A公司塔吊一直处于C花园工地。虽20xx年6月20日工地开始停工,但B公司并未向A公司发出停工通知,且塔吊继续在B公司工地处,A公司对塔吊不能行使所有权人权利。故B公司应承担20xx年3月6日至20xx年3月5日产生的租赁费(按日租赁费453.33元计算)。另B公司尚欠A公司进场费13 000元,已付A公司租赁费12 000元。综上,B公司共计应给付A公司租赁费及进场费191 851.45元,对A公司此项诉讼请求,法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同,鉴于该工地仍处于停工状态,A公司合同目的无法继续实现,故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同,鉴于该工地仍处于停工状态,A公司合同目的无法继续实现,故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。租赁合同解除,A公司有权收回塔吊,鉴于该塔吊仍在C花园工地,而工程已停工,故第三人C公司负有向A公司返还塔吊的义务。据此,法院为保护当事人的合法权益,维护社会正常的经济秩序,依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第(四)项、第九十七条、第二百二十六条之规定,判决:一、解除A公司与B公司于二OO七年八月十日签订的租赁合同;二、B公司于判决生效后十日内给付A公司租赁费及进场费一十九万一千八百五十一元四角五分; 三、第三人C公司于判决生效后十日内返还A公司塔吊一部(规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号,出厂编号182号)。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

机械租赁合同12

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确设备租费双方的权利和义务,经双方协商,待订立本合同,以便共同遵守:

  第一条 设备名称、型号、规格及数量

  设备名称

  型号规格

  机械编号

  数量

  发电机

  发电机

  第二条 租赁期限

  _________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。lOcAlhOst合同期满如需要继续租用,应在本合同期满前十五日内,重新签订合同或办理续租手续,否则甲方有权将设备另行安排。

  第三条 工程项目,工作内容和施工地点

  3.1 工程项目:_________________________

  3.2 工作内容:_________________________

  3.3 施工地点:_________________________

  第四条 租赁方式及所有权

  4.1 租赁方式:本设备的租赁由甲方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。

  4.2 租赁设备的所有权:合同附件所列租赁设备的所有权属于甲方,乙方对租赁机械只享有租赁期间的使用权,没有设备的所有权。

  4.3 未经甲方同意,乙方不得在设备上随意增加或减少部件,也不得以任何理由对设备进行抵押,否则由此造成的全部后果由乙方承担。

  第五条 租赁价格计费时间及租费的签认

  5.1 租赁价格:本设备按每月_________元(大写:_________)收取租赁费,以后使用时间,按三十个日历天数计算壹个月租费,最后使用时间,不足整月部分按每日历天_________元收取租赁费。

  5.2 租赁计费起止时间

  5.2.1 _____年______月______日为本次设备租赁的计费开始时间,如果设备到达工地后乙方仍不开工,租赁时间照常计算

  5.2.2 在机械租赁期间,因乙方原因或自然原因造成的机械停工,也按日历天数照常计算,乙方未按合同规定期限预付租费而停机,也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。

  5.2.3 机械退租时,乙方必须向甲方发出书面通知,甲方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间。

  5.3 运转时间及租费有签认:机械到达工地之日属甲方原因若不能发电施工不作计费,乙方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后,双方每月签认一次机械租赁费。最后一次为退租之日。

  5.4 机械的进退场费:机械的进出场运输由甲方负责办理,乙方协助装卸车。机械的进出场费全部由乙方承担。

  第六条 付款方式

  6.1 设备发运之前,乙方须先预付给甲方一个月的租费______________(大写_________元整)及设备返程运费_________(大写_________)共计__________。

  6.2 以后按每月预付一次租费,每次要在上次预付租金所能租用机械到期前五日预付下一个月租费。

  第七条 双方义务和责任

  7.1 甲方的义务和责任

  7.1.1 密切配合乙方的施工生产,满足乙方施工要求。服从乙方施工人员的施工安

  排,但有权拒绝乙方的违章指挥。

  7.1.2 负责配备设备操作,维护人员,负责设备的操作,日常维护保养和故障的处理,确保机械技术状态完好。如因故障造成单次连续停机超过三天以上,则超过的天数不收台班费。

  7.1.3 负责操作人员的工资及设备维修配件

  7.1.4 与乙方共同办理机械设备的租费签认工作。

  7.2 乙方的义务和责任

  7.2.1 负责工作期间租赁机械和操作司机的安全,严禁违章指挥,如违章指挥造成机械化和人员的损伤,乙方承担一切责任损失。

  7.2.2 免费提供甲方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。

  7.2.3 负责租赁设备的'进场签认及每月租费的签认工作,负责租费的及时支付。

  7.2.4 负责租赁期间设备保护及看守,确保发电机安全。

  7.2.5 提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格,司机有权不加油,造成的停机损失由乙方承担。

  7.2.6 租赁期间,如甲方购买零配件及材料,乙方应提供交通方便,所需资金在乙方挂支,在租费中抵扣。

  7.2.7 负责租赁机械进出场运费,负责运输安全,承担运输费用及保险费。

  第八条 租赁机械的毁损和灭失

  8.1 乙方承担在租赁期内发生的乙方责任租赁机械的毁损(正常损耗不在此内)和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。

  8.2 在租赁机械发生毁损和灭失时,乙方应立即通知甲方,甲方有权选择下列方式之一,由乙方负责处理并承担其一切费用。

  8.2.1 将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。

  8.2.2 更换与租赁机械同等型号,性能的部件或配件使其能正常使用。

  8.2.3 当租赁机械毁损功灭失至无法修理的程度时,乙方应按合同附件之规定的损失赔偿金额,赔偿甲方。

  第九条 违约责任

  9.1 乙方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时,甲方设备将延迟进场功停机。

  9.2 未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。

  9.3 乙方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时,甲方有权采取下列措施:

  9.3.1 要求乙方及时付清租费和其他费用,并要求乙方赔偿甲方的损失。

  9.3.2. 终止本合同,收回租赁设备,并要求乙方赔偿甲方的一切损失。

  第十条 本合同的附件

  本合同的附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同正文具有同等法律效力。本合同附件包括租赁合同附件,租赁机械发运及到达签认收据,双方签认的机械租赁费。及双方通过协商做出的补充规定。

  第十一条 争议解决

  本合同如发生争议,当事人双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解,也可向人民法院起诉。

  第十二条 本合同签字,盖章生效,合同一式四份,双方各持二份。

  甲方(盖章):_______ 乙方(盖章):_______

  负责人(签字):_______ 负责人(签字):_______

  _________年____月____日 _________年____月____日

机械租赁合同13

  合同编号:________

  出租人:________

  承租人:________

  签约地点:________

  签约时间:________

  乙方因施工需要,租用甲方以下设备,经双方协商,就租赁事项达成一致,签订本合同,共同遵照执行。

  第一条:租用设备概况

  1.设备名称: 门式起重机

  2.规格型号:________

  3.生产厂家:________________

  4.新旧程度:

  第二条:租用设备地点及日期

  1、租用地点:________ 。

  2、进场日期:________ ,按乙方要求 ________年 ________月________ 日进场。

  机械性能必须能够满足乙方施工需要,使用中如果出现机械故障,若给乙方造成工期延误等损失,甲方应予以赔偿。

  3、该设备用于乙方公铁立交桥预制梁场,乙方须按该设备的使用说明书规定的方法正确使用,除经甲乙双方另行约定外,乙方不得任意改作其它的用途。

  4、乙方可对甲方的设备进行局部的有利于使用的改造。但需事先经甲方同意,并按双方约定的`改造方式进行。

  第三条:租赁费规定

  1进出场费:1台/________ 元,________ 台。

  2报检:1台/ 元, ________台。

  安装:1台/ ________元安装费,________ 台。

  4拆除:1台/________ 元拆除费,________ 台。

  合计: ________元整,大写 ________。

  2、租赁期限: 自设备全部到场拼装完成,达到使用条件起开始算租金,至乙方出据报停通知单止租赁期满。

  2.1、具体租赁期限按照________ 月进行计算, ________个月起租。超出 ________个月,甲方向乙方按实际天数计算。

  第四条:双方的权利及义务:

  1.乙方对甲方进场的机械型号、规格、数量和技术性能等进行检查、验收,若发现与合同中的规定不符,乙方有权要求甲方退场,一切损失由甲方承担。

  2.在该设备租赁期间,电力及费用由乙方负责,甲方需配备主行走电缆满足乙方需要。

  3.设备在进场、退场运输途中以及在装卸、安装、调试过程中的一切安全事故和费用由甲方负责并承担全部风险和损失。

  4.甲方必须提供性能完好、安全装置齐全有效的设备,不配备操作司机,但需对乙方现场人员进行操作培训。如需甲方提供操作司机,乙方需支付操作司机费用,以满足乙方施工需要。

  5.操作司机必须持设备操作有效证件上岗,严格遵守安全操作规程。在施工时必须遵守国家及地方政府部门、行业颁布的一切有关安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法律法规和乙方编制的本工程安全施工组织要求,安全文明施工。

  6.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定,乙方自行承担操作人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作,并承担由此而发生的相关费用。

  7.甲方人员必须遵守国家有关法律、法规和乡规民约,因甲方原因引起的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的追究等,由甲方自行负责。

  8.租赁期间甲方应及时并定期做好设备维修、保养工作,并承担其相关费用。

  9.租赁设备在使用过程中由于甲方原因致使乙方、甲方或第三方遭受人员伤亡、财产损失等由甲方承担全部责任。

  10.由于甲方原因造成的损失和停机由甲方承担,停机期间不得收取费用,造成的损失等由甲方承担全部责任。

  11.乙方提供设备安全停放场地,并负责设备的看护。

  12.甲方应按乙方要求设备及时进场,乙方负责设备报检,甲方在提供人员、设备资料等方面予以配合。

  14.甲方提供的操作人员必须服从乙方相关人员的指挥,机械施工中要严格按照乙方现场管理人员的要求施工,确保租赁机械的施工质量,接受和服从乙方、建设单位和监理的现场指导、检查。

  15.甲方需提供有关设备的一切资料及合格证等,并保证资料真实,设备完好无隐患等。

  第五条:结算和付款方式

  1、结算方式及付款: 合同签订后,乙方支付给甲方 ________元,设备全部到场支付________ 元。

  1.1、租赁款按________ 结算,设备全部到场拼装完成,达到使用条件开始计算日期,满________ 个月后结算租金,次月________ 号之前结清上月租金。

  1.2、乙方支付租金按照甲方指定的银行账户进行支付,但不得违反乙方财务规定。

  1.3、设备租金乙方需及时支付,如不及时付款,甲方有权向乙方索取相关赔偿。

  第六条:争议的解决方式

  凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲乙双方应通过友好协商解决,如协商不能解决,应向合同签约地人民法院提起诉讼。

  第七条:本合同一式 ________份,乙方 ________份,甲方 ________份。自签订之日起生效。

  出租人: ________承租人:________

  住所: ________住所:________

  法定代表人:________ 法定代表人:________

  委托代理人:________ 委托代理人:________

  电话:________ 电话:________

  传真:________ 传真:________

  编码:________ 编码:________

  开户银行:________ 开户银行:________

  帐号:________ 帐号:________

  时间:________ 时间:________

机械租赁合同14

  承租方(简称甲方):____________

  出租方(简称乙方):____________

  为了近一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑起重机械安全管理规定》等法律、法规,明确在建筑起重机械租赁、安装、使用、拆卸工程中承担的安全管理责任,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致签订如下协议。

  1.安全管理协议目的:规范建筑起重机械在租赁,审核、安装、使用、拆卸各环节和过程中的行为,做到有章可循,有据可依。杜绝发生因人员、设备、设施、环境导致的安全事故。

  2.安全管理协议的有效期:自乙方建筑起重机械进入施工现场至全部退出施工现场止。

  3.本协议是租赁合同附件。

  4.甲乙双方共同履行的权利和义务。

  4.1认真贯彻执行国家、行业、企业有关建筑安全生产和建筑起重机械管理的法律、标准、规程、规范、规定和规章制度。建立健全安全生产保障体系,安全生产目标责任落实到人。

  4.2对进入施工现场的管理和作业人员必须认真进行安全生产和文明施工教育培训,做好安全和技术交底工作。

  4.3及时纠正“三违”(及违章指挥,违章操作,违反劳动纪律)现象,监控起重机械的安全运行。

  5.甲方的权利和义务。

  5.1审核乙方相关资质证件。

  5.1.1资质证书、安全生产许可证、营业执照、组织机构代码证;核对拟进场建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证。

  5.1.2设备管理员、安全员资格证;特种作业人员(拆装、操作、指挥)资格证。

  5.2审核乙方建筑起重机械的拆装方案(含附着)、应急预案,与乙方签订安全管理协议。

  5.3根据乙方提供的建筑起重机械基础图和技术参数,设计验算并编制基础施工方案,履行审批手续后组织施工,对基础的安全可靠性负责。

  5.4建筑起重机械安装完毕,乙方自检合格后,应由甲方组织乙方、监理等有关单位进行验收,或委托具有相应资质的检测检验机构进行验收,未经验收或验收不合格的不准使用。

  5.5协助配合乙方办理建筑起重机械安装(拆除)告知和使用登记。

  5.6对乙方建筑起重机械的安装、使用、拆卸进行监督管理,督促乙方及时对建筑起重机械作好维修保养,有权对“三违”人员进行处罚。发现重大安全隐患时有权要求乙方停机整改,并对其经济处罚______元/次。

  5.7发生下例情况时甲方有权将违规人员清退出场,由此造成的经济损失和违约责任由乙方承担,甲方保留行使终止租赁合同的权利:

  a.因乙方责任发生人员伤亡事故;

  b.乙方由于对建筑起重机械维修保养不及时时或维护不当发生重大机械责任事故;

  c.玩忽职守、违章冒险作业、司机、指挥无资格证上岗不听劝告。

  5.8甲方有权从每月支付给乙方的月租金中预留______%作为安全生产保证金,用于:发生死亡事故扣除全部安全生产保证金;发生重伤事故扣除______%安全生产保证金;在日常检查、月度检查、季度检查时,对违法、违规、违章行为的处罚。余款在乙方建筑起重机械退场时退还。

  5.9制定建筑起重机械安全生产事故应急救援预案,在起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志,对集中作业区做好安全防护。

  5.10在施工现场配置专职持有安全(或设备)资格证的管理员______,负责与乙方联系,并负责对现场建筑起重机械安全生产的监督管理。

  5.11对塔吊专用吊篮、吊斗、吊索、吊具、卸扣的安全检查;按附着方案核查预埋件和附着杆件的符合性。

  5.12施工现场有2台以上塔吊且有可能发生交互作业时,组织乙方编制具有针对性的塔吊防碰撞方案,并组织实施。

  6.乙方的权利和义务

  6.1对提供5.1.1条和5.1.2条所述资料的真实性和有效性负责。进场的建筑起重机械、人员与资料相符合,若在合同履行中被甲方查实有虚假资料、证照、乙方承担完全责任。

  6.2由技术负责人组织编制建筑起重机械进场安装(拆卸)方案和安装(拆卸)生产安全事故应急救援预案,交甲方和监理审核。

  6.3建筑起重机械进场安装(拆卸)前,应进行全面安全检查和维护,填写记录并提交给甲方一份备查。提供起重机械相关资料报甲方和监理审核同意签字盖章后向工程所在地建设主管部门办理告知手续。

  6.4严格按照建筑起重机械安装(拆卸)方案作业,对拆装人员进行书面的安全和技术交底。作业时,乙方技术负责人和专职安全员必须在场监督指导。

  6.5与甲方一起对起重机械基础进行验收,有权对不合格的基础提出异议,对不具备安装(拆卸)条件或存在安全隐患的工地现场可拒绝作业。

  6.6对建筑起重机械安装(拆卸)、附着负有完全的安全管理责任,在上述作业中由于作业人员违反安全技术规程、使用说明书规定等和因“三违”造成的.安全事故,负完全责任,承担全部损失。

  6.7建筑起重机械安装完毕后,须按照建筑起重机安全技术标准及使用说明书的要求进行调试、自检、试运行,合格后会同安装验收资料报甲方组织验收或委托具有相应资质的检测检验机构进行验收。未经验收或验收不合格的不得使用。

  6.8配合甲方自建筑起重机械验收合格之日起30日内,整理完善资料后向工程所在地建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。登记标志置于或者附着于起重机械的显著位置。

  6.9指定______负责与甲方联系安全生产方面的工作,并负责现场的安全技术管理工作。

  6.10对司机和指挥人员作书面的安全和技术交底,提供进场作业人员的名单和资格证复印件给甲方,若人员发生变动须及时补充完善。

  6.11服从现场安全生产、文明施工管理,不私拉乱接电线、插座、电炉、电风扇。

  6.12起重吊装作业中,操作人员须严格执行建筑起重机械安全技术标准、规程,自觉遵守企业和项目部的规章制度和劳动纪律,承担因己方操作人员违法、违章或起重机自身原因导致的安全和机械事故的全部责任和损失。

  6.13有权拒绝甲方违章指挥和强令冒险作业。发现直接危及作业人员人身安全的紧急情况时,有权停止作业,或者在采取可能的应急措施后撤离现场。

  7.补充条款

  8.本协议一式四份,甲乙双方各持二份。

  甲方(公章):__________乙方(公章):__________

  负责人签字:____________负责人签字:____________

  经办人签字:____________经办人签字:____________

  日期____________________日期____________________

机械租赁合同15

  甲方(承租方):

  乙方(作业方):租赁使用地点:

  为了确保挖机在租赁过程中正常运行,经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商,特签订本合同。

  一、甲方的权力和义务

  l、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿,以及设备的保管。

  2、甲方提供作业任务。

  3、甲方负责挖机作业全面管理,合理制定施工计划。

  二、乙方的权力和义务

  l、提供8成新以上的挖机一台,机械操作手两名,确保车况正常,如因机械故障,月度内维修保养时间不得超除三天,若有超出甲方保留处罚的权力。

  2、乙方自理挖机的维修配件和辅油开支,以及业务往返的'差旅费用。

  3、乙方应服从甲方的合理安排,真正做到安全高效,自理施工过程中自身人为造成的安全责任。

  三、租赁期间作业时间规定:

  租赁期间挖掘机的作业时间听从现场安排,工地视24小时均为工作时间,作业人员保证随叫随到。

  四、进退场费用规定

  甲方租赁乙方挖掘机期限不足2个月的,进出场费用由甲方承付;达到2个月以上(含2个月)的进场费由甲方承付,乙方负责出场费用。

【机械租赁合同】相关文章:

机械租赁合同04-24

租赁机械合同03-23

机械租赁合同06-18

【精选】机械租赁合同07-26

机械租赁合同【精选】07-27

[经典]机械租赁合同07-27

机械租赁合同[精选]07-27

机械租赁合同(精选)07-27

(精选)机械租赁合同07-25

【经典】机械租赁合同07-29