购销合同集合(7篇)
随着人们法律意识的建立，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同也是最有效的法律依据之一。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编整理的购销合同7篇，欢迎阅读与收藏。
购销合同 篇1
答辩人：
地址：
代理人：
被答辩人：
地址：
答辩人就被答辩人诉请的购销合同纠纷一案提供如下答辩意见：
答辩事项：
答辩人已经按照双方签订的《预拌商品混凝土购销合同》所确定的付款方式支付了相应款项，但涉案工程因发包人______房地产开发有限公司（以下简称“______公司”欠付答辩人巨额工程款，目前，答辩人已将______公司诉至______省高级人民法院，该案目前正在审理之中。
法院应当将______公司追加为本案被告，在其欠付答辩人工程款的范围内对被答辩人承担相应责任。
事实与理由：
一、答辩人已经按照合同约定足额支付了相应款项，不存在违约，合同约定的支付余款的付款条件未成就。
答辩人与被答辩人签订的《预拌商品混凝土购销合同》第五条商品混凝土付款方式和期限约定“工程施工至框架十五层，甲方开始支付已结算工程量的______%工程款，十五层后按月进度的______%支付，余款在工程竣工验收合格后一次性付清。”
即使按照被答辩人所称的合同总值______万元，答辩人已经向被答辩人支付商品混凝土款______万元，已付款比例占合同总额为______%，已超过合同约定的“工程施工至框架十五层，甲方开始支付已结算工程量的______%工程款”；答辩人已遵守合同的约定，履行了约定的付款义务。
至于余款，合同约定“在工程竣工验收合格”后支付，目前该工程只是主体工程完工，尚未完成室内安装等工程，工程并未进行竣工验收，因此并不符合“余款在工程竣工验收合格后一次性付清”的付款条件。
二、涉案工程发包人______公司应当在欠付答辩人的工程款范围内向被答辩人承担相应的付款责任。
因工程发包人新利通公司欠付答辩人巨额工程款______亿元，工程自______年______月______日起不得已停工，答辩人就工程款追偿纠纷将新利通公司诉至______省高级人民法院，目前该案正在审理之中。
鉴于由于______公司的原因致使工程停工，且导致工程不能按期竣工验收，从而也导致答辩人无法对被答辩人支付剩余款项，建议法院追加______公司为本案被告，在其欠付答辩人工程款的范围内向被答辩人承担相应责任。
综上，答辩人与被答辩人权利义务关系明确，但合同约定的`付款条件并未成就，因此请求法院驳回原告的诉讼请求。
或者为尽快化解本案当事人之间的矛盾，答辩人也请求法院将涉案工程的发包人______公司追加为被告，由______公司在欠付答辩人的工程款范围内承担相应的付款责任。
此致
______县人民法院
答辩人：______
______年______月______日
附：答辩书副本_____份；
证据材料______份。
购销合同 篇2
原告：XXXX技术有限公司，住所地XX市XX区XX村南大街X号。
法定代表人：张XX，总经理。
电话：010-XXXX被告：XXXX有限公司，住所地XX市XX区X路X号。
法定代表人：李XX，总经理。
电话：010-XXXX 案由：买卖合同纠纷
诉讼请求：
1、判令被告支付原告货款152100元及违约金50766元(暂计算至20xx年7月15日)，合计202866元;
2、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由：
20xx年2月10日至3月12日，原告与被告以传真的方式签订三份《产品购销合同》，合同均约定原告为被告供应CISCO交换机，货物总价款为162100元。双方约定了交货地点、验货及付款时间，逾期付款应自逾期之日起每日支付合同总额的3‰的'滞纳金。合同签订后，原告依约于当日将货物发出，并由被告签收。但被告并未依约履行付款义务，仅支付货款1万元。经原告多次催促，被告均以帐户无足够现金为由予以拖延，并于20xx年6月7日向原告出具《承诺书》一份，其承诺自愿按合同条款支付违约金。被告至今尚欠原告货款162100元。
为维护原告合法权益，特向贵院提起诉讼，请求人民法院依法支持原告的诉讼请求。
此致XX市XX区人民法院
具状人：XXX技术有限公司
20xx年7月4日
购销合同 篇3
甲方（需方）：__________
地址：__________________
邮码：__________________
电话：__________________
法定代表人：____________
职务：__________________
乙方（供方）：__________
地址：__________________
邮码：__________________
电话：__________________
法定代表人：____________
职务：__________________
为了促进生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽的商品生产，满足城乡人民生活对肉、蛋、禽商品的需要，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条 产品的名称、品种和数量
1．产品的名称和品种：_________。
2．产品的数量：_________。
第二条 产品的等级、质量和检疫办法
1．产品的等级和质量：产品的等级和质量，国家有关部门有明确规定的，按规定标准确定产品的等级和质量；国家有关部门无明文规定的，由双方当事人协商确定：_________。
2．产品的检疫办法：_________。（国家或地方主管部门有卫生检疫规定的，按规定进行检疫。）
第三条 产品的价格、货款结算与奖售办法
1． 产品的价格按下列第_________项执行：
（1）派购任务或派购基数内的产品，执行国家规定的收购牌价。在合同执行期内遇有价格调整时，按新价格执行。
（2）不属派购任务或派购基数的产品，收购价格由当事人协商议定。
2． 货款结算办法按下列第_________项执行：
（1）对村民、专业户、个体经营户采取现金结算，钱货两清。
（2）对按有关规定必须采取银行结算的，按银行的统一规定办法结算。
3．奖售办法：_________。
第四条 交货期限、地点和方式：_________。
第五条 甲方的违约责任
1．甲方未按合同规定收购或在合同期间退货的，应按未收或退货部分货款总值的_________％（5％～25％），向乙方偿付违约金。
2．甲方如需提前收购，征得乙方同意变更合同的，甲方应给乙方提前收购货物总值的_________％的补偿。甲方因特殊原因必须逾期收购的，除比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期收购部分货款总值计算向乙方偿付违约金外，还应承担供方在此期间所支付的保管费或饲养费，并承担因此而造成的其他实际损失。
3．对通过银行结算而未按期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定，向乙方偿付延期付款的违约金。
4．乙方按合同规定交货，甲方无正当理由拒收的'，除按拒收部分货物总值的_________（5％～25％）向乙方偿付违约金外，还应承担乙方因此而造成的实际损失。
第六条 乙方的违约责任
1．乙方逾期交货或交货少于合同规定的，如需方仍然需要的，乙方应如数补交，并应向甲方偿付逾期货或少交部分货物总值的_％的违约金；如甲方不需要的，乙方应按逾期期或分交部分货款总值的_________％（1％～20％）的违约金。
2．乙方交货时间比合同规定提前，经有关部门证明理由正当的，甲方可考虑同意接收，并按合同规定付款；乙方无正当理由提前交货的，甲方有权拒收。
3．乙方交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时，甲方可以拒收。乙方如经有关部门证明确有正当理由，甲方仍然需要乙方交货的，乙方可以迟延交货，不按违约处理。
第七条 不可抗力
合同执行期内，如发生自然灾害或其他不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行、不能完全履行或不能适当履行合同的，应向对方当事人通报理由，经有关主管部门证实后，不负违约责任，并允许变更或解除合同。
第八条 其他约定
当事人一方要求变更或解除合同，应提前通知对方，并采用书面形式由当事人双方达成协议。接到要求变更或解除合同通知的一方，应在7天之内作出答复，逾期不答复的，视为默认。
违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后10天内（当事人有约定的，从约定）偿付，否则按逾期付款处理。任何一方不得自行用扣付货款来抵充。
第九条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份（两份具有同等效力）。
第十条 本合同于_________年______月______日在_________签订；有效期限至_________年______月______日。
购销合同 篇4
甲方(需方)：___________________________ 乙方(供方)：广州金圣元动漫科技有限公司 地址：____________ 电话：____________地址：广州市番禺区市桥 电话：13580407620
总则：
甲方向乙方购买游戏机，甲乙双方在平等、自由贸易的情况下，经双方共同协商，达成以下协议： 第一条：产品清单
第二条：产品金额及付款方式
1. 本次合同产品总金额为￥元（大写：￥元（大写：2. 乙方收取甲方的货款作为定金；乙方收到甲方定金给予甲方发货。货到甲方所指定的目的地后，甲方验货无误后将
第三条：交货方式和时间
1.交货方式： 乙方委托物流公司托运到甲方指定城市 2.交货地点：
3.交货日期：________________________________________________ 4.运输费： 提货时甲方自付第四条：双方责任
1. 甲方自乙方购买机器后，享有3年免费维修的权利（除人为破坏造成的损坏）。
2 . 乙方为甲方提供技术方面的'支持。
3. 甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值收货。 第五条：其它
1. 本合同共壹式贰份，由甲、乙双方各执壹份。
2. 本合同自签定之日起生效。
3．本合同具有法律同等效力。
甲方：____________________ 乙方：广州金圣元动漫科技有限公司
法人代表：____________法人代表：
负责人：____________ 负责人：____________
签定日期： 年 月 日 签定日期： 年月日
购销合同 篇5
甲方（销售方）：
乙方（购货方）：
根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规，甲、乙双方遵循“平等互利，共同发展”的原则，经双方协商一致签定本合同。
一、甲方的权利、义务：
1、甲方有义务向乙方提供甲方公司合法有效的证件和相关资料;
2、为了保证本合同的合法有效，甲方业务员与乙方签定本合同时，应出具由甲方法定代表人签署的委托书原件及业务员身份证复印件交乙方存档备查，并严格按委托书授权的范围开展业务活动：
3、甲方对所销售商品的质量在其有效期内负责（不包括因乙方责任如储存、运输等不当造成的商品质量问题）。甲方所提供的商品应符合国家及相关部门颁发的质量标准和有关质量要求;销售进口药品，提供符合规定的证书和文件;商品包装符合有关规定和货物运输要求。
二、乙方的权利、义务：
1、乙方作为合法的药品（医疗器械）经营或使用单位，应向甲方提供合法有效的企业资格证件（证件的复印件应加盖乙方原印章）：
2、乙方对甲方供应的商品质量有权提出异议，商品的质量异议根据不同的性质应在相应的时间内提出：
（1）在验收中发现商品破损、包装污染、外观质量等问题，应在收到货（以货到日期为准）2日内通知甲方处理;
（2）乙方在经营过程中发现甲方所供的商品存在质量问题（不包括因乙方责任如储存、运输不当造成的商品质量问题），应提供详细、确定的质量信息，并积极配合甲方做好调查取证工作和善后处理工作。
3、乙方承诺，对非质量问题退货所造成的损失，由乙方负责。
三、供货价格：
1、甲方的供货价格不得违反国家物价政策：
2、甲方供货价格按照发货当日核准的价格执行。（具体见发货清单）
四、商品的运输：
1、乙方根据自己的.需求，在本合同有效期内，可用传真、电话等不同形式，随时向甲方报订货计划，计划包含药品名称，规格，数量，价格等相关信息;
2、甲方按照与乙方即时达成的订货计划进行配货，并根据乙方对运输方式的要求（A火车。B汽车。C其他方式）由甲方代办发运或乙方自提。费用包括：A长途运费。B市内短途费用，由 方承担。
五、结算：
1、乙方依照甲方开具的销售清单，应按约定的付款期限，及时给甲方进行结算：
2、付款方式：
六、违约责任：
1、乙方未按约定付款期限付款的，每延长一日，乙方应承担未付款金额的0。5‰的违约金给甲方。
2、任何一方违反本合同的行为，经警告后仍不予纠正的守约单方有权终止合同，并由违约方赔偿另一守约方全部损失。
七、争议的解决方法：
本协议若产生争议由双方协商解决，协商不成的由甲方住所地法院解决;
八、其它：
1、本合同一式两份，双方各执一份;
2、本合同自双方签字盖章日起生效，有效期为一年;
3、本合同有效期满后，可根据需要由双方续签合同。
甲方： 乙方：
甲方代表（签字）： 乙方负责人（签字）：
鉴定日期： 年 月 日 鉴定日期： 年 月 日
购销合同 篇6
买方：___________________
买方：___________________
买卖双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。
第一条 商品名称、种类、规格、单位、数量
____________________________________
第二条 商品质量标准商品质量标准可选择下列第____项作标准：
1.附商品样本，作为合同附件。
2.商品质量，按照________标准执行。(副品不得超过____%)。
3.商品质量由双方议定。
第三条 商品单价及合同总金额
1.商品定价，买卖双方同意按________定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经买卖双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。
2.单价和合同总金额：_________________________。
第四条 包装方式及包装品处理__________________________________________。
(按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。)
第五条 交货方式
1.交货时间：__________________。
2.交货地点：_______________________________________。
3.运输方式：_______________________________________。
第六条 验收方法___________________________。
(按照交货地点与时间，根据不同商品种类，规定验收的处理方法。)
第七条 预付货款(根据不同商品，决定是否预付货款及金额。)
第八条 付款日期及结算方式______________。
第九条 运输及保险__________________。
(根据实际情况，需委托对方代办运输手续者，应于合同中订明。为保证货物途中的安全，代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。)
第十条 运输费用负担_______________________。
第十一条 违约责任
1.买方延付货款或付款后卖方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价____%的违约金。
2.卖方如提前或延期交货或交货不足数量者，卖方应偿付买方此批货款总值____%的违约金。买方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付卖方此批货款总值____%的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。
〖您正浏览的`文章由整理，版权归原作者、原出处所有。
3.卖方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，买方有权拒绝付款(如已付款，应订明退款退货办法)，但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知卖方，因此所发生的一切费用损失，由卖方负责，如经卖方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。
4.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
第十二条 当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。
第十三条 本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。(或申请______仲裁机构仲裁的解决)
第十四条 合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。
·楼房买卖合同 | ·软件买卖合同 | ·二手车辆买卖合同
·车位车库买卖合同 | ·钢材买卖合同 | ·木材买卖合同
买方：(盖章)_________________
法定代表人：(盖章)___________
开户银行及帐号：_______________
__________年________月_______日
卖方：(盖章)_________________
法定代表人：(盖章)___________
开户银行及帐号：_______________
__________年________月_______日
购销合同 篇7
供方：
购方：
系 统 配 置 及 报 价
一、 短版数码印刷系统
┌─────┬───────────────────────┬──┬──┬──┬──┐
│ 产品名称 │ 型 号 配 置 │单位│单价│数量│金额│
├─────┼───────────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│彩色打印机│ oki c9600 │ 台 │ │ │ │
├─────┼───────────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│ 性能参数 │最大纸张幅面：328mmx1200mm │ │ │ │ │
│ │输出精度：600×1200dpi（proq2400 multilevel │ │ │ │ │
│ │ technology） │ │ │ │ │
│ │输出速度：彩色36ppm；黑白40ppm │ │ │ │ │
│ │内 存：256mb │ │ │ │ │
│ │连接端口：双向并行接口、usb │ │ │ │ │
│ │ 2.0接口、以太网卡 │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│ 色彩管理 │ efi colorproof xf │ 套 │ │ │ │
├─────┼───────────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│ 合 计 │ │ │ │ │ │
└─────┴───────────────────────┴──┴──┴──┴──┘
二、 选件
┌────────┬───────────────┬────┬────┬────┬────┐
│ 名称 │ 型号 │ 单位 │ 单价 │ 数量 │ 金额 │
├────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 双面打印单元 │ c9600 dx │ 个 │ │ │ │
├────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 硬盘 │ 20g │ 块 │ │ │ │
├────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 内存 │ 128m │ 条 │ │ │ │
│ ├───────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ 256m │ 条 │ │ │ │
│ ├───────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ 512m │ 条 │ │ │ │
└────────┴───────────────┴────┴────┴────┴────┘
三、售 后 服 务
1、供方提供购方硬件设备的维修服务，免费保修期为壹年。
2、供方提供购方软件的安装、使用等方面的全面培训，在色彩调整方面提供三个月免费调试。超过免费调试期，供方将有偿提供服务。
3、免费保修期外的'设备故障和损坏，将依据oki及efi公司的保外服务标准规范执行。
4、若设备在保修期内出现任何问题，供方应立即给予解决。
5、供方有责任为购方提供最佳性价比的输出耗材。
四、合同验收标准
1、 硬件：规格、型号、数量与"系统配置及报价"所列各项一致，资料齐全。
2、 软件：软件齐全，数量和版本号与"系统配置及报价"上所列项目一致，而且资料完整。
五、付款及交货方式
1、供方为购方提供全套系统，详见"系统配置方案及报价"，其总金额为人民币 元整。
2、合同生效之日，购方付设备款的 %，（￥ 元，人民币： 元整）；
其余 %（￥ 元，人民币： 元整）在设备到达提货地点提货前付清。
3、 购方指定的提货地点为 市。
4、自厂家所在地到设备提货地点之间的运费及保险费由供方支付，短途运费（提货地点到安装地点）间的运费及搬运费由购方支付。
5、在所有设备抵达购方指定安装地点后，供方将派技术工程师到现场进行联机调试。
并提供系统使用及维护方面的全面培训。
6、供方用新安装的系统完成全套生产流程并经购方认可后，购方须在厂家提供的保修单上签字验收。
六、违 约 处 理
1、任何一方违约给对方造成的经济损失，另一方有权要求对方依法赔偿。
2、因本合同执行发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，可交由仲裁机构解决。
七、附 加 条 款
供 方：
单位名称（章）：
代表人（章）：
联系电话：
单位地址：
购 方：
单位名称（章）：
代表人（章）：
联系电话：
单位地址：
【购销合同】相关文章：
购销合同11-13
购销的合同08-02
购销合同(经典)04-24
购销的合同08-08
【精选】购销的合同07-18
购销合同08-18
[精选]购销合同08-21
混凝土购销合同03-09
标准的购销合同03-09
货物购销合同03-10