当前位置：9136范文网>实用文档>合同>安装合同

安装合同

时间：2023-08-26 08:15:54 合同我要投稿

安装合同【通用6篇】

　　在不断进步的社会中，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编收集整理的安装合同6篇，欢迎大家分享。

安装合同【通用6篇】

安装合同篇1

　　甲方（建设单位）：__________

　　乙方（施工单位）：__________

　　乙方承包甲方火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统消防工程，根据《中华人民共和国经济合同法》之规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　一、工程情况：

　　1、工程名称：__________________________。

　　2、安装施工范围：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统、消防水泵房及屋顶消防水箱稳压系统安装施工。

　　3、施工期限：自签订本合同之日起_____天。乙方_____年_____月_______日按时进场施工，进场时向甲方提交施工方案、施工进度表。逾期不能完工，每拖延一天工期罚款________元。

　　4、乙方在合同签订时向甲方提供本工程安装所用设备、主材、副材清单（要注明产地品牌、规格型号、价格）:______________________________。

　　5、承包安装施工方式：包工包料。

　　二、质量标准要求：

　　1、乙方必须提供消防工程安装施工资质证书、消防产品样本书、产品合格证和国家消防检测权构出具的产品检测报告书、消防产品合格证。选派安装技术好、认真细致、听指挥的安装队伍，各项目施工队长必须固定并常驻工地。

　　2、乙方必须严格按合同规定，使用甲方认可的《_________消防工程产品报价表》中确定的产品品牌、规格、型号（所用消防产品必须是目前最新款国标产品），按照甲方图纸，国家标准规范、消防规范安装，保证施工质量。

　　3、吊针、吊架角钢、接线盒、电线套管、罗栓等辅料全部用国标产品，按规范制作。吊针、吊架垂直牢固不松动。

　　4、乙方必须按甲方要求的高度进行安装，消火栓、按钮、层显等墙面安装设备，安装前须先向甲方确认安装位置。穿线管顺梁底走，缚设在梁底面上。

　　5、喷淋管、消火栓管采用天津利达火镀管，安装平整、不下垂、不歪邪，所有喷淋管整齐划一。接线盒、电线管、探测器、按钮安装牢固方正，穿线管变向必须使用穿线管弯头且对接牢固。所有喷淋管、接线盒、电线管必须用清擦干净，涂一遍底漆后用白漆粉涮均匀，不得露出底色。

　　6、水泵房安装：按国家有关标准规范、消防规范标准安装，达到水泵、管道布局和走向合理，安装整齐、便于维修、焊缝均匀美观，必须安装水泵试水装置。按图纸要求标准进行管道防腐处理。

　　7、保温质量：消火栓水管、喷淋水管用容重50㎏/m3以上带铝泊超细玻璃丝棉保温，消防水箱保温用厚度10㎝、容重50㎏/m3以上超细玻璃丝棉，外覆盖玻璃丝布涮玻璃钢漆，稳压罐、消防水箱至管道井的管道用厚度10㎝以上的聚氨酯发泡保温，外緾玻璃丝布涮玻璃钢漆。保温必须使用国标材料，按规范施工，达到均匀平整、包扎牢固、不凹凸、不开裂。

　　7、本工程安装质量：市级优良工程标准。达不到优良标准，甲方不付工程款。

　　三、质量检查验收：

　　1、乙方消防产品、材料进入工地，乙方要向甲方及时提出检验申请，甲方工程管理人员和工程监理人员，按照消防产品样本书、国家标准和本合同第三条2款质量标准要求为标准检验质量，如达不到标准，不得用于本工程。如果乙方使用《_________消防工程产品报价表》以外的产品及使用不合格产品，每次罚款______元。

　　2、经甲方检查发现乙方施工安装质量不合格，乙方无条件整改，并每次给予乙方罚款______元。

　　3、工程完工经验收达不到设计使用标准和消防验收不合格的，甲方不付货款，乙方无条件整改。属设备问题的甲方退货，乙方退款并按工程总造价的一倍赔偿甲方损失。

　　四、质保期。

　　自验收合格之日起质保期___________年（质保期内发生质量问题，乙方无条件免费维保）。

　　五、工程合同价款、拨款和结算。

　　1、合同承包总价_________万元包定。总价中已包含：消防设备主材费、副材费、安装费、机械费、管理费、利润、税金、规费、社保费等、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统检测费、电检测费，所有消防产品（消防排烟、木质防火门、防火卷帘、强电、空调、装修等）送样检测费、验收检测费，图纸报审费等一切与消防有关项目的检测、验收检测费用。本工程一次性包定，在施工过程中发生的图纸变更，甲乙双方办理书面签证，待工程竣工时结算。

　　2、本合同签订后（乙方向甲方提交消防产品样本书、检测报告后）甲方预付工程款______%，工程进度款按月按完成工程量的__________%付给，全部安装完成甲方付至总工程款的'_____%，消防验收合格拿到公安消防部门签发的合格证后，甲方付至工程款的__________%，保修期满，甲方付给余款_______%。乙方必须开具正式发票结算。本工程安装用电费用由乙方承担，乙方自备配电箱、电表。

　　六、安全施工：

　　1、乙方在施工中，不得损坏甲方场内的设施、物品，保护好土建、电梯、电力及照明线路、空调设施、电安装设施和装修工程，如有损坏乙方赔偿全部损失。

　　2、乙方要服从甲方管理，乙方必须加强对施工人员的安全教育，严格按照《安装安全技术规程》、《安装工人安全操作规程》等国家有关规定施工，佩戴好安全、防护用具，确保无安全事故。乙方必须对其全部施工人员投意外伤害保险，并交保险单复印件与甲方。要教育工人文明施工，确保原有设施不受损坏，做到工完场清。杜绝一切偷窃行为，否则按十倍罚款。乙方在施工中发生的一切安全事故责任，乙方自负，甲方概不负责。

　　七、纠纷处理：

　　发生合同纠纷，双方协商解决，协商不成由人民法院裁决。

　　八、附件：

　　乙方所提供的消防产品样本书、《______消防工程产品报价表》为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

　　九、本合同经双方签字盖章生效。

　　十、本合同一式二份，甲乙双方各一份。

　　甲方（章）：____________ 乙方（章）：________________

　　地址：__________________ 地址：______________________

　　法定代表人：____________ 法定代表人：________________

　　委托代理人：____________ 委托代理人：________________

　　开户银行：______________ 开户银行：__________________

　　帐号：__________________ 帐号：______________________

　　合同签订地点：__________ 合同签订时间：______________

安装合同篇2

　　甲方：抚州市东旭房地产开发有限公司

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等互利原则，经友好协商，就甲方委托乙方代理发布、发布形象广告，一致同意达成如下条款：

　　一、广告地点：抚州市抚河大桥河滨公园（详见示意图）

　　二、广告规格： 18m x 7m x 2面

　　三、广告形式：户外单立柱双面广告牌

　　1、甲方的广告画面文字内容应符合广告法等相关法律法规，乙方负责办理本合同所涉及的当地工商等报批手续及其费用。

　　2、灯光：采用400瓦/盏专业户外广告射灯盏），需在8月22日之前全部安装到位，费用由乙方承担。

　　四、亮灯时间：每晚四个小时，电费由乙方负责（具体时间按季节调整）。

　　五、广告验收：

　　本广告画面所有使用的喷绘布型号为530，广告上画亮灯后，乙方通知甲方，甲方需三个工作日内来人共同完成验收。

　　六、发布期限：壹年，（从20xx年09月 01 日至 20xx 年08 月 31日止）。

　　七、广告费：总价人民币 12 万元（大写壹拾贰万整）（含税），本价格包含税金、发布费、占地费、安装费、维修费、保险费、基础架制作费、工商、城管报批等费用。

　　八、付款方式。

　　甲、乙双方在签订合同第一次画面发布后甲方付广告费的30%（即 3.6 万元）给乙方；第二次付款在广告发布第六个月再付广告费的60%（即 7.2万元）给乙方；余款在发布期满前一个月付清广告费的10%（即 1.2万元）给乙方。每次付款前，乙方需提供正式发票。

　　九、广告牌《（架）结构》的设计、建造、维护、保养

　　1、乙方负责广告牌《（架）结构》的设计、施工、建造。乙方保证前述广告牌在安全、质量、用途等方面均符合国家有关规定、标准。如果乙方违反前述保证义务，因设计、施工建造原因造成的工伤事故及人员、车辆等安全事故，由乙

　　方负法律责任及承担由此引起的经济损失。

　　2、发布期间，乙方负责本广告牌的维修、保养、管理费用。派专人定期检查、维护、保养广告牌（架），定期检查灯光照明及其装置，发现不亮灯，画面损坏、松驰等须在两日内修复好。如因停电或电路、照明装置故障（即供电部门因素）等原因或其它不可抗力原因，使该广告牌的灯光或（画面两日内不能正常修复好，乙方应向甲方电话及时通知。

　　3、发布期间，乙方须自行对本广告发布质量和效果进行检查。如甲方在检查中发现灯泡不亮，告知乙方后须在两日内完全修复好。

　　4、乙方负责户外广告报批手续，广告稿样审批，验收及发布期的免费保修维护，确保广告的清洁、完整，确保广告牌及附属设施的安全并承担由此产生的侵权行为之责任。乙方应保证该广告通过相关部门的.审批，并保证该广告如期发行；如遇广告牌破损、污损等情形，乙方应及时或接到甲方通知书四十八小时内进行维修或清洁。如因该广告牌或其附属设施侵犯第三方权益而承担责任的，该责任由乙方承担。

　　5、本合同期内，因乙方无权使用该广告位或乙方对该广告位的使用权被停止，乙方应支付本合同未履行期限相应广告费用的双倍金额作为违约金。

　　6、发布期间或发布期后，如遇市政、规划及其它原因需拆除本广告牌（架），恢复场地原貌的，由乙方负责（包括所有费用）按有关规定执行，一切事项与甲方无关。乙方应无条件将未发布时间的总额平摊费用按比例一次性全额退还甲方。

　　7、在本合同期内乙方免费为甲方更换画面一次，广告发布期间，甲方后期如需另外更换画面，则乙方按15元/㎡收费，乙方负责画布喷绘安装实施，每次新换画布厚度不得低于530布，否则按违约没收该次所发生费用，且还须按要求重新在四十八小时内更换完成。画面在48小时内安装到位并通知甲方检查。

　　十、乙方未及时适当履行或不履行、部分履行合同约定义务的，应向甲方支付合同总额的5%作为违约金，并应继续履行合同，因此造成甲方损失的，乙方应予赔偿。

　　十一、因政府行为、自然灾害等不可抗力因素使本广告不能继续正常发布，甲、乙双方互不承担违约责任。合同广告费按年度实际发布天数计算，有关费用，甲、乙双方必须在5个工作日内结（付）清。

　　十二、本合同壹式伍份，甲方叁份，乙方贰份，具同等法律效力。未尽事宜及争议，双方友好协商解决。协商不能解决，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

　　广告位置示意图

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约代表：签约代表：签约日期：地点：

安装合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，本着节约能源·保护环境·互惠互利的原则，就太阳能销售安装工程事宜，达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　本工程共安装太阳能台

　　工程造价：

　　项目：太阳能

　　单价：计量单位：台数量：台

　　总计造价：

　　二、结算方式：

　　1.甲方自本合同签订之日起日内向乙方支付工程总价 %预付款，计人民币（大写）元。

　　2．设备安装完成投入使用后支付合同总价 %工程款，计人民币（大写）元。其余工程款半年内付清。

　　三、售后服务：

　　1.乙方提供的产品，主机终生保修，其它附件五年内保修，在保修期内凡属产品质量问题，出现故障造成维修所发生的一切费用，均由乙方承担。

　　2．保修期内，非产品质量问题造成的维修及保修期外的

　　维修，乙方及时上门服务，维修所发生的'材料及服务费用由甲方承担。

　　3．因不可抗力造成的故障·事故甲乙双方协商解决。

　　四、双方责任和义务

　　1．甲方责任和义务：免费提供存放工具·物品的场所，保证施工人员正常出入施工场地。负责保护好太阳能的一切物品。

　　2．乙方责任：乙方保证其提供是经检测·实验合格的产品，并在各方面符合合格规定的质量·规格和性能要求。

　　五、合同纠纷解决方式

　　双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决，协商不成活不愿协商时，双方一致同意提交乙方所住所地人民法院诉讼解决。

　　六、合同终止·合同变更与修改

　　1．当合同履行结束且合同双方完成合同规定的责任和义务，合同自动终止。

　　甲方：乙方：

　　年月日

安装合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其有关其他法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方通过友好协商，经双方就本工程施工有关事项达成如下条款，望共同遵守。

　　一、工程名称：

　　工程地点：

　　工程范围：玻璃安装、铝板安装、钢架设计变更工程量及外露砼柱、梁均涂刷银粉色丙烯聚氨酯防腐面漆两道等内容（按实际设计变更通知单中的内容为准）。

　　二、合同工期：

　　开竣工日期：根据甲方进度安排；

　　三、质量标准：

　　工程质量标准：合格

　　四、合同价款：

　　1、玻璃采购价格为元/㎡，玻璃爪件单爪材料费元/套、双爪材料费用元/套、四爪材料费用元/套；

　　2、铝复合板采购价格为元/㎡（华天牌4mm厚）；

　　3、玻璃安装费用为元/㎡，铝板安装费用为元/㎡；

　　4、玻璃结构胶费用元/支，铝板钢骨架安装费元/㎡.

　　5、铝板扣件材料费用元/㎡；

　　6、补油漆、拆除玻璃及钢材搬运至屋顶按计时工日结算。

　　五、结算及付款方式：

　　六、工程质量保修期限：

　　按国家相关规定执行。

　　七、安全生产：

　　1、在施工过程中要严格遵守《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》以及与安全生产有关的各项安全规定，必须与乙

　　方签订安全生产责任状。

　　2、乙方按建设方及甲方的.要求确保现场文明施工。

　　八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、合同生效：

　　1、合同订立时间： .

　　2、本合同经双方签字盖章后生效，价款全部结清后自动失效。如有未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方（签字或盖章）：

　　乙方（签字或盖章）：

　　年月日年月日

安装合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　为了达到项目部施工中机械正常使用及安拆时操作人员安全，项目部委托有安装资质证书单位承包吊篮拆卸、安装，明确甲、乙双方在施工中责任与权益，达成双方如下协议，并共同遵守。

　　一、承包工作内容：

　　吊篮由库房运往工地后，使用方要根据进场的设备台数，配备搬运工人，将设备的零部件运输到具体的安装位置，最低不少于每台三人为宜。由出租方负责提供工地电闸箱至吊篮配电箱的电缆线，工地配电房到楼层的电缆线和控制箱由甲方承担。

　　二、安全管理：

　　乙方进入施工现场必须遵守甲方的'各项规章制度及安全操作规程，操作人员必须有操作证不得弄虚作假，人员配备必须足够，在操作中必须服从总指挥安排，如操作运输时出现安全问题，凡属安装方安装问题有安装方承担。吊篮在安装、调试、使用过程中不得有违规或其它垂直交叉作业，由此而引起的安全事故有甲方负全部责任。

　　三、甲方配合：

　　对吊篮拆卸时安排电工1人、安全员在施工吊装区要挂牌，严禁非施工人员进入吊装区，双方配合做好安全工作。

　　本协议一式两份，双方签字日起生效，工程结束自行失效，希双方共同遵守执行。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　签字：签字：

　　年月日年月日

安装合同篇6

　　合同签订时间：

　　合同签订地点：

　　发包人（全称）

　　承包人（全称）年月日

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就兴业银行济南分行天桥、燕山支行霓虹灯广告牌制作工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一工种概况、要求

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程内容：

　　1.4工程承包方式：包工包料

　　1.5工程日期：工期为日历天数年月日，竣工日期：年月

　　日。

　　1.6工程质量标准：合格

　　2 工程不允许转让，分包

　　3 工程项目的保险

　　本合同工程项目由承包人办理一切保险，保险公司由承包人选定，但须发包人认可，承包人负责付给保险公司相关工程保险的所有费用。承包人若不投保，施工期间所发生的一切与本工程有关人员、工程、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。 4 图纸

　　4.1 承包人设计的图纸必须满足使用功能要求，并经发包人确认后才能施工。向发包人提供3份根据相关部门意见修改后的正式施工设计图纸。竣工时根据现场实际情况及时绘制竣工图。

　　4.2 由发包人提供的图纸、规范和其它文件，未经发包人代表许可，承包人不行以任何形式用于或转给第三方。

　　4.3 发包人代表有权随时向承包人发出为使工程合理正确施工、竣工以及保修所需的补充文件和指示。承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。

　　二双方一般权利和义务

　　5 工程师

　　5.1 监理单位委派的工程师：

　　姓名：

　　5.2发包人代表

　　姓名：

　　6 项目经理

　　姓名：

　　7 发包人工作

　　7.1 发包人应在开工前做好施工现场的三通一平工作。

　　7.2发包人应在合同签订后日内负责组织承包人和相关单位进行图纸会审，向承包人

　　进行设计意见交底。

　　8 承包人工作

　　8.1 施工所需水、电、通讯等管网线路，由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人安装表计量数承担。

　　8.2 承包人负责整修发包人指定的场内施工用道路，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。

　　8.3 承包人应按发包人要求提交工程进度计划及相应进度统计报表。

　　8.4承包人提交其他各类文件和图纸，应当至少给与发包人代表3个工作日审核认可。提交份数视发包人代表的需要而定。

　　8.5 所有承包人提交的文件或图纸的修改和撤回，必须得到发包人代表的认可。

　　8.6承包人负责在工程施工、安装和保修的整个过程中，施工现场全部人员的.安全。发包人不承担承包人的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便。

　　8.7 对施工场地交通和噪音等管理的要求及费用由承包人负责。

　　8.8 承包人负责已完成的成品保护，费用由承包人承担。

　　8.9 专门用于本工程施工的、由承包人提供的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用。承包包人除将上述物品在现场各部分之音转移外，如果没有发包人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场。

　　8.10除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任。

　　8.11 在合同要求范围内的施工、安装和保修均应避免下述情况发生：

　　A、干扰公众的便利；

　　B、对公用道路、便道的使用和他人财产的占用。

　　承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担全部及费用，工期不得顺延。

　　8.12 负责与原建设单位协调施工中有关事宜，保证施工项目队与原大楼的工程匹配，保证通过相关单位的验收。

　　三施工组织设计和工期

　　9 进度计划

　　9.1 承包人签订合同后两工作日内，提交施工组织设计；在工程开工前，提交进度计划。

　　9.2工程师应在7天内做出批复。

　　9.3 如果工程的实际进度与已经批复的施工进度计划不符，根据工程师的要求，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进

　　度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

　　10 开工及延期开工

　　10.1 开工：承包人在收到工程师的开工通知后，应在2日内开工，并按进度计划进行施工。

　　10.2 延期开工：承包人不能按时开工，应在接到工程师的开工通知后3日内，以书面形式向工程师提出延期开工的和要求。工程师在接到承包人延期开工要求后3天内答复承包人。工程师同意延期要求或3天内不予答复，可视为已同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。发包人因政策变化、迁占、地方干扰等原因推迟开工，以书面形式通知承包人，工期相应顺延。 11 暂停施工

　　发包人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按发包人要求停止施工，并妥善保护已完工程。 12 工期延误

　　12.1 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。

　　（1）设计变更和工程量增加：

　　（2）非承包人原因停水、停电、停气造成停工一周内累计超过8小时；

　　（3）不可抗力。

　　12.2 承包人应在第12.1款情况发生后5天内，就延误的工期和因此发生的经济支出向发包人提出书面报告。发包人在收到报告后5天内予以确认。

　　四质量与检验

　　13 工程质量

　　13.1发包人对工程质量的要求：合格

　　13.2承包人组织施工必须按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及设计图纸要求，建立健全质量保证体系，例行日常检查制度，做好自检记录。各种施工机械、工具、器材必须保持良好的工作，不得因数量不足或故障而影响工程进度。

　　13.3承包人按发包人要求和施工所在地市有关规定提供本工程的有关技术质量资料。 13.4本工程必须按照国家各有关技术规范的要求进行材料、配件采购，构件制作，安装施工及保修。

　　13.5质量等级应根据现行国家标准规范执行，若当地政府有更高规定时，承包人遵守，但不得要求增加费用。