购销合同精品【8篇】
在当今不断发展的世界，合同的用途越来越广泛，它可以保护民事法律关系。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编帮大家整理的购销合同8篇，欢迎大家分享。
购销合同 篇1
合同编号
甲方（供方）：陕西华信包装制品有限公司
乙方（需方）：
签订时间：
签订地点：
根据《中华人民共和国合同法》之规定，甲乙双方在充分协商的基础上特签订本合同。
第一条 货物名称质量标准
第二条 交货方式及期限
○需方自提
○甲方代运至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，乙方负责卸货并承担运费。
○甲方送货至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，乙方负责卸货并承担运费。
乙方下单提货需提前7日通知甲方，以便甲方有合理的准备时间。
第三条 产品价格及计算方式
○按个数计算 数量：＿＿＿＿＿个单价：＿＿＿元/个，总计＿＿＿＿＿＿元，大写＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
○按面积计算 数量：＿＿＿＿＿平方米单价：＿＿＿＿元/平方米，总计＿＿＿＿＿元，大写＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第四条 结算方式及期限
乙方在接受货物＿＿日后，向甲方支付货款，乙方如违约逾期支付货款,甲方有权要求乙方支付未支付货款本金及同期银行利息外，每日加收所欠货款金额万分之五的'滞纳金。
市场价格涨幅超过5%，甲方及时通知乙方，双方协商调整价格。
第五条 产品质量异议
1、乙方验收货物时，如发现甲方所提供货物品种、型号、规格、花色、质量等严重不符合合同规定不能实际利用时，有权拒绝接收该批货物。
2、乙方接受货物后发现甲方所交付货物确有质量问题，乙方需在接受货物后15日内向甲方书面提出异议，并且妥善保管该批货物。异议书应当写明该批货物数量、合同编号、运单号、车号、接受日期等。如未按照合同约定方式和期限提出异议，则视交付货物质量符合合同规定。
3、合同签订后，解除合同需经双方同意，任意一方单方解除合同或无法定事由和合同规定事由无端不履行合同或致使合同不能实际履行，需赔偿遵守合同一方为履行合同所做准备之损失，并向合同
守约方支付未履行或不能履行合同货物金额30%的违约金。
第六条 因不可抗力造成无法履行合同或者不能全部履行合同的，及时通知对方后免责。
第七条 合同有未尽事宜或发生纠纷，双方应当协商解决；协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。
第八条 本合同＿＿＿年＿＿月＿＿日起生效，有效期至＿＿年＿＿月＿＿日。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：陕西华信包装制品有限公司 乙方：
法定代表人 ： 法定代表人：
委托代理人 ： 委托代理人：
开户行账号：大荔县农业银行 开户行账号：
电话： 电话：
传真： 传真：
通信地址：陕西省大荔县官池镇工业园区 通信地址：
购销合同 篇2
供方：（以下简称甲方）
需方:（以下简称乙方）
乙方因工程建设的需要，向甲方购买沙石，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。
1．乙方工程建设所需的沙石全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买沙石，否则乙方应向甲方支付违约金人民币 万元整，同时甲方有权单方解除合同。
2．乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需沙石，乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需沙石的种类、型号、数量、经甲方确认后， 甲方应在日内将该沙石送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。
3．由于沙石市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定。
4．沙石接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起 日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批沙石的质量视为完全合格。经双方确认沙石质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的'沙石运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在 日内换送合
格沙石。
5．付款方式：本合同项下沙石款项按以下方式支付：甲方沙石送到乙方工地当日，乙方必须支付该批沙石总价款的_ % 如果乙方没有按时如数支付任何一 期的沙石款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。
6．双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交
方所在地人民法院裁决。
7．本合同双方签字盖章后生效。
8．本合同一式二份。甲乙双方各执一份。
甲方(公章):乙方(公章): 乙方代表：甲方代表：
合同签订日期:
购销合同 篇3
需方（甲方）： 供方（乙方）：
依照平等、自愿、公平的原则，经过双方协商一致，依法签定本合同，共同信守下列条款。
一、 标的、数量、价款
二、结算及交货方法
1. 交货时间： 。
2. 付款时间和方式：合同生效后7天内支付合同总额的30%作为预付款；设备出厂前
经甲方验收完成后凭全额增值税专用发票支付合同总额30%；设备到现场热负荷试车完成后支付合同总额30%；余10%作为质保金，设备热负荷试车验收合格12个月后支付。方式：银行转账或银行承兑汇票。
3. 交货地点及联系人：__________________________交货方式及运输费：汽车运输；费用由供方承担。
4. 包装要求及包装费用：木箱包装；费用供方承担；包装物不回收。
5. 保修期限：从产品验收合格起一年内供方负责保修。属于供方产品质量问题，供方承担所发生费用。属于需方责任，需方承担所发生费用。
6. 验收方法：按中华人民共和国行业标准及上海市最新产品技术规范标准。
7. 安装与调试：如有必要，供方需派技术人员到施工现场指导安装、调试，保证产品质量。
8. 标的物所有权自需方收到货物之日起转移，但需方未按约定向供方履行货款义务的，标的物所有权属于供方所有。
9. 其他约定事项： 无 。
10.违约责任：
a) 支付预付款的需方毁约，供方不再返还预付款。供方违约，需按预付款的两倍赔偿需方。
b) 需方未按本合同规定的日期向供方付款，则应赔偿供方因此所遭受的直接经济损失。
c) 供方逾期交货,则每逾期一天，乙方应按合同总价的1%/日的标准向需方支付违约金。
d) 本合同生效后，任何一方不得擅自变更。
e) 双方任何一方如确因国家法律规定的不可抗力原因，导致本合同不能履行时，本合同可予解除。
11．争议解决方式
a) 本合同在履行过程中如发生由本合同产生和/或与本合同有关的'任何争议、异议和/或索赔和/或合同的违反、终止、解除和/或无效，由双方友好协商解决。
b) 如协商解决不成或任何一方不愿协商，则双方一致同意将由本合同产生和/或与本合同有关的任何争议、异议和/或索赔和/或合同的违反、终止、解除和/或无效等，向上海市宝山区人民法院诉讼解决。
c) 无论合同是否有效或中止、终止，均不影响本条的规定，本条的规定对双方始终具有约束力。
12. 附则
a）本合同自双方签字、盖章后生效，至双方履行完毕本合同规定的各项权利、义务后自行失效。
b) 本合同生效后，任何一方不得擅自变更。
c) 本合同一式肆 份，需方执 叁 份，供方执 壹（以下无正文）
甲 方： 乙 方：
法人代表： 法人代表： (委托人) (委托人)
甲方代表: 乙方代表: 电话： 电 话：
开 户 行：开户行：
税 号：税 号： 帐 号：帐 号：
签订日期：201 年月 日 签订地点：
购销合同 篇4
供方：**************有限公司合同编号：*****
需方：************有限责任公司 签订日期：20xx-9-29
二、质量要求：*******%，做****筒纱，***定型。筒重：*KG/个，捻向“***”
捻，单纱捻度：****个/米，合股捻度：****个/米，强力≥****CN，色纱颜色按需方确认样品生产，色牢度深色≥**级，浅色≥**级。其它未做具体要求的指标按行业标准************执行。 三、包装：内包装用塑料袋，外包装用编织袋。
四、运输费用：由供方负担，供方负责运输途中的货物安全。
五、交货方式：货送需方工厂，按公重交货，公定回潮率按***%计算。 六、结算方式：签订合同后，需方预付供方订金**%，供方按需方要求开始生
产，其余**%款到发货。
七、交货日期：订金到帐后***天陆续交货。
八、其他：如产品发生质量问题，需方在收到货***日内提出异议，本合同未尽
事宜由双方友好协商解决，本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。
供方：**************有限公司 需方：*************有限责任公司单位名称（章） 单位名称（章） 法人代表： 法人代表： 委托代理人：委托代理人： 开户行： 账号：
购销合同 篇5
需货方：(以下简称甲方)
供货方：(以下简称乙方)
甲、乙双方经友好平等协商，就陕西冠美达工贸有限公司供货一事，自愿订立本合同，以资双方共同遵照执行。乙方为一家具有本合同中所述货物销售法定
资质的企业法人，乙方拟向甲方供应本合同第一条中所述货物用于其开发的 给排水项目，乙方愿意供货，为此，甲乙双方就供货中有关事宜，经友好协商一致，达成本供货合同如下：
第一条 货物品种、数量和技术、质量标准：
1. 货物名称：(详见合同附件) 2. 货物规格和尺寸：(详见合同附件)3. 货物制造厂商及产地：高科建材(咸阳)管道科技有限公司(格瑞派)。 4. 货物计量单位：除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。 5. 货物数量：根据实际供货量计算。6. 质量标准：按国家标准，行业标准及甲乙双方确定的样品。
第二条 货物价款：
1. 产品价格详见合同附件。乙方根据生产厂家的价格波动等因素保留价格调整权利，如需调价，乙方需以书面形式通知甲方，共同协商。 2. 根据实际供货数量、型号、规格以合同附表单价结算。
第三条 货款的支付期限和方式：
1. 合同货物应根据甲方要求分批供货，每批货物到达工地现场并经甲、乙双方共同验收合格后，甲方即向乙方支付货款。
2. 甲方以现金、银行转账支票或银行汇款等方式支付货款，所有货款应付至本合同中明确的乙方银行账户。
第四条 产品订货与交货
1. 乙方应根据甲方要求的时间供货。甲方应提前7天书面通知乙方具体的供货时间、规格、型号、数量等。乙方应在得到甲方的通知后，在规定日期内将货物送到至甲方指定工地现场。如甲方要求供货的规格型号或供货数量超出本合同，以乙方的送货单及甲方签收确认为准，同时甲乙方签订超出部分的合同补充协议。
第五条 货物的包装、运输及交货地点：
由乙方负责送货至甲方指定工地现场，由甲方负责卸货。
第六条 与货物相关的技术资料：
乙方向甲方提供与本合同项下货物相关的中文技术资料，所有规格、型号产品的质量检测报告、合格证等相关资质。
第七条 货物的检验和验收
1. 验收依据：货物检验和验收应以该货物的生产地和中华人民共和国国家技术标准和行业技术要求，合同所规定技术标准及甲乙双方确定的样品依据。 2. 验收程序：货到工地后，由甲方组织相关人员共同验收交接，并做验收交接记录，此验收交接单作为甲方支付货款的有效凭证。
第八条 法律适用及争议解决：
1. 本合同的'订立、效力、解释、履行和争议解决等均受中华人民共和国法律管辖。 2. 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先友好协商解决，协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。
第九条 合同附件
1. 本合同附件为本合同的有效文件，具有同等法律效力。
2. 执行本合同的过程中，补充协议和来往信函一经甲乙双方签字盖章确认即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为甲乙双方签字盖章确认的日期。
第十条 合同生效及其他
1. 本合同自甲乙双方法定代表人或其合法授权代表签署，双方加盖公章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商并签署书面协议。
3. 本合同一式两份，甲甲方各持一份，，经双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。
需方：供方：
法定代表人或授权人:：法定代表人或授权人：
地址： 地址：
电话： 电话：
开户银行:：账号：
签订日期： 年 月 日
购销合同 篇6
供方：（以下简称甲方）（以下简称甲方）合同编号：
需方：（以下简称乙方）（以下简称乙方）签订时间：
根据《中华人民共和国经济法》经双方协商，签订本合同并遵守下列条款，共同严格履行。
一、产品名称，商标，型号，厂家，数量，金额。
二、供货时间及数量
三、交（提）货地点，方式：在合同有效期内需方在供方仓库内自提。
四、付款方式：款到发货。
五、合理损耗及计算方法：按总重量千分之三计算。
六、包装标准，包装物的供应与回收：按需方要求，包装物由需方回收。
七、验收标准方法及提货异议期限：按实际生产尺寸，规格验收，异议期限供货后10天内。
八、合同内单价包括运输费。
九、合同执行中发生纠纷，双方应首先协商解决，协商不成，在供方所在地法院起诉。
十、任何一方违反合同条款，均按《工矿产品购销合同条例》和有关规定承担经济责任。
十一、如需提供担保，另立合同担保书作为本合同附件。
十二、其它约定事项，此批建材系按需方要求生产，已经需方认可。
甲方（公章）_________乙方（公章）_________
法定代表人（签字）_________法定代表人（签字）_________
_________年____月____日_________年____月____日
购销合同 篇7
原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx
被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的一套面积为181.65平方米的`商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
购销合同 篇8
甲方：
乙方：
乙方向甲方购买一批茶叶，为使交易顺利完成，经双方议定，订立本合同，以资共同恪守。
第一条：名称、数量、价款及交（提）货时间
第二条：甲方提供的茶叶必须用大塑料外包，纸袋内包，外用纸箱或麻包袋装。
第三条：交（提）货方式、时间和运输费用负担，20xx年2月10日之前由茶场直接运往乙方公司所以地，运费由甲方负责。
第四条：付款方式，乙方收货检验合格后，乙方公司须在收货1天以内能通过银行托付货款。
第五条：如双方任务一方，在正常情况下拒不交贷或拒付款者须以货款20%的罚金，迟交或迟付款，则每天罚万分之三的'滞纳金，数量不足，按不足部分的货款计赔，仍按20%的比例赔偿；质量不合格，则重新酌价。
第六条：如遇特殊情况，则提前20天通知对方，并赔偿损失费10%。
第七条：合同争议事项，可经双方研究协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解最新茶叶购销合同范本最新茶叶购销合同范本。
第八条：本合同签字后生效。
甲方： 乙方：
【购销合同】相关文章：
（经典）购销合同10-14
（精选）购销合同10-01
购销的合同08-02
购销合同(经典)04-24
购销的合同08-08
【精选】购销的合同07-18
[精选]购销合同08-21
购销合同08-18
购销合同（经典）08-26
[经典]购销合同08-31