当前位置：9136范文网>实用文档>合同>工程项目建造施工合同

工程项目建造施工合同

时间：2023-11-15 07:47:01 合同我要投稿

相关推荐

工程项目建造施工合同

　　在不断进步的社会中，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编收集整理的工程项目建造施工合同，欢迎大家分享。

工程项目建造施工合同

工程项目建造施工合同1

　　委托方：_______________________________________________(以下简称甲方)

　　承揽方：_______________________________________________(以下简称乙方)

　　经友好协商，本着相互尊重原则，甲方委托乙方制作业务，为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。

　　一、主要要求：

　　(一)项目名称：_____________________

　　(二)安装地点：

　　(三)其它内容：__________________________

　　(四)预算总造价：_____________________

　　(五)技术资料及图纸提供方法：__________________

　　二、制作期限：

　　本合同内容从_____年____月____日设计制作开始到_____年____月____日之前完毕。

　　三、结算方式：

　　1.本合同签定之日，甲方向乙方预付总造价___%为进场预付款，暨人民币______元，余款___%在工程安装结束后壹拾伍天内按实际所量尺寸一次性结清，尾款___%作为质量保证金半年后结清。

　　2.合同操作期间，合同外增加内容，甲、乙双方认可后，甲方应先支会增加部分款项的50%，余额50%在验收合格后一次性付清。

　　四、施工、拆除与设计变更：

　　1.乙方根据要求组织制作，并达到合格标准。

　　2.施工过程中甲方应积极配合乙方现场的协调工作。

　　五、工程交验与保修：

　　1.乙方在工程结束后通知甲方两天内验收。如逾期不验收，甲方使用的，则乙方做验收合格通过。

　　2.验收时，如发现甲方责任而造成的质量问题，提出返工或补修意见时，乙方在规定期限内完成，收取相应工本费。如乙方造成质量问题，则由乙方免费更换。

　　3.工程保修期为1年(人为及不可抵拒的.自然灾害除外)。

　　六、工程负责人和工伤事故：

　　1、甲方委派为驻现场负责人，并与乙方委派的为现场负责人，共同履行本合同的各项规定。

　　2、乙方应教育工人，严格要求遵守操作规程，做好防火、防盗工作，并遵守工地现场的有关规定，在施工中发生工伤事故造成的损失，由乙方负责。

　　七、特别说明：

　　该项目现场如需要用电源应安排在离产品1米范围内。现场安装定位及其他涉及安装需要协调之事由甲方解决;

　　八、其他条款：

　　1.委托方在审定承办设计内容时，请仔细审核项目中的每一细节内容，审定后签字或认可说明，经确认后发生差错，由委托方承担所有责任及全部内容。

　　2.合同签定后，如有单方面违约，全部责任将有违约方承担。任何一方如需要变更本合同或其他特殊要求，应双方共同协商一致后。另行签约补充合同。

　　九、争议解决：

　　本合同执行中，如发生争议，双方应尽力协商解决，如协商不成，任何一方都可向有管辖权的仲裁机构，进行仲裁或向法院提起申诉。

　　1.合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。

　　2.本合同一式肆份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程项目建造施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方维修办公楼室内，现委托乙方采取包工、包料、机械、设备、安全生产及双方责任，特商定如下条款共同遵守执行。

　　一、项目名称：办公楼室内维修

　　二、工程地址：松原市宁江区善友乡

　　甲方将此工程发包给乙方施工，所需人工由乙方提供。

　　三、工程面积及造价：本工程为三层办公楼建筑面积为1200平方米。室内维修，原地面拆除，铺地板砖，原有办公室门拆除，换成实木套装门和防盗门。由于窗户破损严重无法使用，需拆除更换新钢窗。室内需要粉刷涂料。工程造价为人民币壹拾陆万柒仟陆佰叁拾叁元整。

　　四、工期：自20__年6月1日至20__年7月30日止。

　　五、方式：乙方按照甲方要求进行施工维修。要求乙方施工中不能影响单位正常工作，保证工程质量，所有材料符合环保要求，保持室内卫生。

　　六、甲乙双方的'责任：

　　1、乙方必须服从甲方管理人员指挥、调配指导及管理，遵守甲方现场和各项管理及规章制度。做到文明施工、安全施工。

　　2、乙方必须指定专职管理人员，负责安全施工，负责安排施工，人员调配、技术安全、工程质量及生活，现场卫生、安全等工作事宜。提供作业场地和生活区域。

　　3、乙方强化施工人员安全生产教育，严格按操作规程施工，不准乱搭乱接电线，不建章施工，严格杜绝火灾等安全事故发生，否则由乙方承担由此产生的全部责任及损失。

　　4、乙方必须配备好人员和机械设备保证工期和质量，非外来因素，如雨天、地质灾害等误工，工期给予顺延。无故拖延工期，每拖延一日按工程总造价的0.5%支付罚金。

　　七、付款方式：乙方按甲方要求保证质量和工期，验收合格交工后乙方提供发票，甲方付给乙方工程款。

　　八、此合同一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程项目建造施工合同3

　　工程名称：_________

　　合同编号：_________

　　定作人(甲方)：_________

　　承揽人(乙方)：_________

　　承揽人测绘资质等级：_________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。

　　第一条　测绘范围

　　_________。

　　(包括测区地点、面积、测区地理位置等)

　　第二条　测绘内容

　　_________。

　　(包括测绘项目和工作量等)

　　第三条　执行技术标准

　　其他技术标准：_________。

　　第四条　测绘工程费

　　1.取费依据：国家颁布的测绘产品价格标准。

　　2.取费项目及预算工程总价款：

　　3.工程完工后，根据实际测绘工作量核计实际工程价款。

　　4._________。

　　第五条　甲方的义务

　　1.自合同签订之日起_________日内向乙方提交有关资料。

　　2.自接到乙方编制的技术设计书之日起_________日内完成技术设计书的审定工作，并提出书面审定意见。

　　3.应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。

　　4.甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。

　　5.允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。

　　6._________。

　　第六条　乙方的义务

　　1.自收到甲方的有关材料之日起_________日内，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

　　2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起_________日内组织测绘队伍进场作业。

　　3.乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。

　　4.允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。

　　5.未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的'全部或部分转包给第三方。

　　6._________。

　　第七条　测绘项目完成工期

　　全部测绘成果应于_________年_________月_________日前交甲方验收。

　　第八条　乙方应当于工程完工之日起_________日内书面通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起_________日内，组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测绘工程完成验收，并出据测绘成果验收报告书。

　　对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。

　　其费用由败诉方承担。

　　第九条　对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定

　　_________。

　　第十条　测绘工程费支付日期和方式

　　1.自合同签订之日起_________日内甲方向乙方支付定金人民币_________元。

　　并预付工程预算总价款的_________%，人民币_________元。

　　2.当乙方完成预算工程总量的_________%时，甲方向乙方支付预算工程价款的_________%，人民币_________元。

　　3.当乙方完成预算工程总量的_________%时，甲方向乙方支付预算工程价款的_________%，人民币_________元。

　　4.乙方自工程完工之日起_________日内，根据实际工作量编制工程结算书，经甲、乙双方共同审定后，做为工程价款结算依据。

　　自测绘成果验收合格之日起_________日内，甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。

　　5._________。

　　第十一条　自测绘工程费全部结清之日起_________日内，乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果。

　　乙方向甲方交付约定的测绘成果_________份。

　　甲方如需增加测绘成果份数，需另行向乙方支付每份工本费_________元。

　　第十二条　甲方违约责任

　　1.合同签订后，由于甲方工程停止而终止合同的，乙方未进入现场工作前，甲方无权请求返还定金。

　　双方没有约定定金的，向偿付乙方预算工程费的30%，人民币_________元;乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款，并按预算工程费的_________%(_________元)向乙方偿付违约金。

　　2.乙方进场后，甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产值(_________元/日)计算，同时工期顺延。

　　3.甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。

　　影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。

　　4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。

　　5._________。

　　第十三条　乙方违约责任

　　1.合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。

　　双方没有约定定金的，乙方向甲方赔偿已付工程价款的_________%，人民币_________元，并归还甲方预付的全部工程款。

　　2.在甲方提供了必要的工作、生活条件，并且保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的_________%计算。

　　因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。

　　3.乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。

　　因测绘成果质量不符合合同要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。

　　返工周期为_________天，到_________年_________月_________日完成，并向甲方提供测绘成果。

　　4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。

　　5.乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算工程费30%(人民币_________元)的违约金。

　　6._________。

　　第十四条　由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

　　第十五条　其他约定：_________。

　　第十六条　本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。

　　双方协商一致的，签订补充协议。

　　补充协议与本合同具有同等效力。

　　第十七条　因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，当事人双方同意_________仲裁委员会仲裁(当事人双方未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

　　第十八条　附则

　　1.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。

　　全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。

　　2.本合同一式_________份，甲方_________份，乙方_________份。

　　定作人(盖章)：_________　　　　　　　承揽人(盖章)：_________

　　定作人住所：_________　　　　　　　　　承揽人住所：_________

　　邮政编码：_________　　　　　　　　　　邮政编码：_________

　　联系人(签字)：_________　　　　　　　联系人(签字)：_________

　　电话：_________　　　　　　　　　　　　电话：_________

　　传真：_________　　　　　　　　　　　　传真：_________

　　开户银行：_________　　　　　　　　　　开户银行：_________

　　银行帐号：_________　　　　　　　　　　银行帐号：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　委托代理人(签字)：_________　　　　　委托代理人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

　　签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________

工程项目建造施工合同4

　　发包人(全称)：_____________

　　承包人(全称)：_____________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况。

　　1、工程名称：_____________________。

　　2、工程地点：_____________________。

　　3、工程内容：群体工程。

　　4、工程立项批准文号：_____________。

　　二、工程承包范围：

　　1、承包范围：______________________。

　　2、资金来源：______________________。

　　三、合同工期：

　　1、开工日期：______________________。

　　2、竣工日期：______________________。

　　3、合同工期：总日历天数_________天。

　　四、质量标准。

　　工程质量标准：_____________________。

　　五、合同价款：

　　金额(大写)：________元(人民币)，￥：____________。

　　六、组成合同文件：

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书。

　　2、中标通知书。

　　3、投标书及其附件。

　　4、本合同专用条款。

　　5、本合同通用条款。

　　6、标准、规范及其有关技术文件。

　　7、图纸。

　　8、工程量清单。

　　9、工程报价书或预算书。

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的.定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效。

　　1、合同订立时间：_____年_____月_____日

　　2、合同订立地点：_____________________

　　3、本合同双方约定：经双方盖章、签字后生效。

　　发包人：______________(公章) 承包人：_____________(公章)

　　住所：________________ 住所：_____________________

　　法定代理人：__________ 法定代理人：_________________

　　委托代理人：__________ 委托代理人：_______________

　　电话：________________ 电话：_______________

　　开户银行：____________ 开户银行：___________________

　　帐号：________________ 帐号：____________

　　邮政编码：___________ 邮政编码：____________

工程项目建造施工合同5

　　甲方：_____________公司

　　乙方：_____________公司

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：__________________________。

　　2、工程地点：__________________________。

　　3、承包方式：包工包料(甲方认质认价)

　　第二条工程期限、合同金额、付款方式

　　1、本合同工期为______天

　　2、工程总造价：____________元整，大写：__________________整。本合同签订生效后，乙方制作安装完工后，待甲方验收合格，无扣减事项后，______天内甲方以支票方式付全款，乙方需出具由税务局监制的有效发票。

　　第三条双方责任及义务

　　1、乙方必须按照设计图纸及甲方的.要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿修理或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。

　　2、乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工期顺延。否则，视为违约，并赔偿甲方工程总造价______%的违约金。

　　3、使用过程中，如出现质量问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。

　　第四条违约责任

　　1、乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换并赔偿甲方的损失。

　　2、合同纠纷解决方式：法院起诉。

　　本合同正本一式四份，甲方执三份，乙方执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。

　　甲方：________________乙方：____________公司

　　______年_____月_____日______年_____月_____日

工程项目建造施工合同6

　　发包人(甲方)：

　　发包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，依照招标文件的要求，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商，甲方将停车场的清理、划线、标牌设施安装等施工工程交由乙方承包完成，特订立本合同。

一、工程名称：

　　二、工程地址：

　　三、工程内容：乙方负责按甲方现场情况进行停车场的清洗、除尘、烘干，停车场的车位、车道、地面标志的划线，负责交通标牌等设施的制作、购买、安装、保护、维护等，且保证所有工作及材料须符合相关国家标准及有关规定。

　　四、工程造价：工程总额约元，大写：。结算工作量按实际施工计算。具体工程量和单价见报价表。

　　五、工程工期：乙方在与甲方签订正式协议后20个日历天内完成所有施工安装。

　　六、质量要求：

　　路面标线所用材料应符合《路面标线涂料》(JT/T280—1995)的规定。路面标线得设置、颜色、形状，应符合图纸和《道路交通标志和标线》(GB5768—1999)及《道路交通标线质量要求和检测方法》(GB/T16311—1996)标准的`规定。要求按公路工程技术规范施工及符合业主及监理单位有关文件要求施工、质量达到合格以上。

　　七、承包方式

　　乙方全部包工、包料、包工期、包施工费用、包质量、包安全、包设计、包维护、包验收合格的一切包定方式。

　　八、付款方式

　　1、施工完毕后，甲方支付合同价的70%。

　　2、工程竣工验收合格后，甲方支付工程款至本合同价款的95%。

　　3、工程质量保修期为年，剩余5%的工程价款作为质保金。

　　九、双方责任：

　　1、甲方为乙方提供现场保管室间，以及工程所需水、电源。并协商相关关系费用乙方自理。

　　2、甲方负责现场指导及监督，并进行工序验收，按合同支付进度款。

　　3、乙方应遵守现场各项规章制度，保证质量按时完成工程项目。

　　4、乙方应做好安全管理工作，防止安全事故发生，乙方的施工作业为高空作业，乙方应为其操作人员按规定购买保险，所有安全责任乙方自理。

　　十、保修：

　　1、乙方工程完成并经甲方验收合格后，保修期一年。

　　2、保修期内，当接甲方通知，乙方应在48小时内委派技术人员免费维修，否则甲方有权委托第三方进行维修，费用从质保金中直接扣除，质保金不够抵扣的，乙方负责全额补偿。

　　十一、本合同一式两份，若有违反，先协商，后按合同法执行。

　　承包方(乙方)：

　　代表(签字)：

　　发包方(甲方)：

　　签约地点：

　　时间：

工程项目建造施工合同7

　　甲方：

　　代表人：

　　乙方：

　　代表人：

　　为适应市场及企业发展的需要，本着双赢观念，甲乙双方经协商达成如下协议：

　　一、合作内容

　　甲乙双方就________省_______至_______高速公路沥青路面工程项目投标及相关事宜达成合作协议。

　　二、双方职责

　　甲方职责：

　　1、负责按业主及招标要求购买该工程项目的资格预审文件。

　　2、按资格预审文件要求编制资格预审文件并负责资格预审文件的递交。

　　3、资格预审文件通过后，根据业主要求购买招标文件、组织人员踏勘工地，负责投标书编制工作，提交投标保证金。

　　4、若该项目中标，负责与业主签订施工合同。

　　5、负责中标后的施工管理，安排施工队伍，组织施工生产，履行合同承诺。

　　6、中标后与乙方签订施工合同，明确双方的责、权、利。

　　乙方职责：

　　1、负责协调与业主各方的关系。

　　2、资格预审过程中，负责提供与资格审查有关的信息，确保资格审查通过。

　　3、编制投标文件期间，负责提供编制投标文件及定标所需的有关资料和信息（含最佳报价分析报告和评标关键性资料），确保所提供资料及信息的准确性和及时性。

　　4、若工程中标，乙方作为甲方内部的一个施工队伍承担总工程量50%的工程，服从甲方对本工程项目的统一管理和指挥，负责所承担工程的施工管理，施工队伍安排，组织施工生产，履行合同承诺。

　　三、成本费用

　　1、编标成本费用包括编制资格预审申请文件成本费用和编制投标文件成本费用。

　　（1）编制资格预审申请文件成本费用包含购买资格预审文件、编制资格预审申请文件及递交资格预审申请文件所发生的费用。

　　（2）编制投标文件成本费包含购买招标文件、工地调查、编制投标文件及递交文件过程中发生的`费用。

　　2、本项目编标成本费用由甲方承担。

　　四、承包工程量的比例及费用支付方式

　　1、若该项目中标，甲方利用乙方资源，采取承包合作的方式，根据该中标工程项目实际承揽任务额，安排给乙方_________%的工作量。为确保施工现场有序、规范，保质保量完成任务，乙方自行交纳乙方施工总金额的税金（营业税、城市建设维护和教育附加税）和法定法规（若有要求则有业主或甲方代扣代缴）。

　　2、该项工程若需银行履约保函，甲方负责提供；若需提供现金履约保证金，则需甲乙双方根据所承担的工程量分别承担。

　　3、支付办法：在甲方与业主签订施工合同后，甲方应与乙方及时签订承包合作协议书。乙方按承担的工程量享受业主的预付款；每次业主对甲方实施计量支付后7天内，甲方对乙方实施计量支付；工程竣工后，业主对甲方进行竣工决算并支付全部工程款后10天内，甲方对乙方进行竣工决算并支付完乙方应得承包价款。

　　4、乙方全部承担投标期间的协作服务费，甲方不向乙方收取施工管理费。

　　五、其他事项

　　1、中标后，甲乙双方订立书面的工程承包合同，进一步明确职责、权利和义务。

　　2、乙方对所承包的工程应严格按照业主和甲方的要求施工，包括管理、测量、试验、物资采购储存、机械设备调遣、劳力安排、质量检验、资料报签整理、计量支付基础文件、环境保护、征地拆迁、与地方有关部门的协调等，施工中，甲方发现乙方生产要素配置、工期进度、质量安全达不到业主要求时，甲方及时提出整改意见，乙方应限时整改，造成的经济损失均由乙方赔偿。

　　3、甲方对乙方承包工程的基本要求：安全、质量、工期、环保符合国家的现行标准和与业主签订合同的具体要求；维护甲方的企业形象和信誉。

　　4、合作时间：本合作期限为________个月，有效期从________年________月________日开始，止于________年________月________日。

　　5、因履行本协议发生争议，协商优先，协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院起诉。

　　六、本着精诚合作的原则，甲、乙双方需积极维护对方在社会中的良好形象和信誉，不得以任何方式损害对方的形象和信誉。

　　七、未尽事宜，双方本着互相谅解的原则，协商解决。本协议一式_______份，甲乙双方各执_______份。

　　八、协议自正式签署之日起。若该项目未中标，本协议自行失效。

　　甲方：

　　地址：

　　身份证号：

　　联系方式：

　　签约时间：________年________月________日

　　乙方：