当前位置：9136范文网>实用文档>合同>购销合同

购销合同

时间：2024-01-09 09:51:33 合同我要投稿

购销合同

　　在当今不断发展的世界，我们用到合同的地方越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编收集整理的购销合同7篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

购销合同

购销合同篇1

　　发包人：承包人：

　　住所：住所：

　　委托代理人：营业执照号：

　　电话：法定代表人：电话：

　　手机号：委托代理人：电话：

　　本工程设计人：电话：

　　施工队负责人：电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　1.2 工程内容及做法（详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。

　　1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第＿＿＿种承包方式。

　　（1）承包人包工、包料（详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表）；

　　（2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表）；

　　（3）承包人包工、发包人包料（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表）。

　　1.4 工程期限＿＿＿＿天，开工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日，竣工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日。

　　1.5 合同价款：本合同工程造价为（大写）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单）。

　　第二条工程监理

　　若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

　　第三条施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第＿＿＿种方式提供：

　　（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸）；

　　（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大写）＿＿＿＿＿＿元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。

　　第四条发包人义务

　　4.1 开工前＿＿＿＿天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；

　　4.2 提供施工期间的水源、电源；

　　4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系；

　　4.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

　　4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；

　　4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进尝竣工验收。

　　第五条承包人义务

　　5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

　　5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

　　5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的'畅通；

　　5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现常。

　　第六条工程变更

　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表7：家庭居室装饰装修工程变更单）。

　　第七条材料的提供

　　7.1 由发包人提供的材料、设备（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表），发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；

　　7.2 由承包人提供的材料、设备（详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

　　甲方(业主)：乙方：

　　签字：委托代理人签字：

　　签约日期：签约日期

购销合同篇2

　　供方：

　　签订地点：

　　需方：

　　签订时间：

　　根据《中华人民共和国合同法》之规定，经供、需双方充分协商，遵守公平和诚信原则订立本合同，以便共同遵守。

　　一、产品名称、商标、型号、计量单位、数量、单价、金额、备注以上单价供方无权根据市场行情单方调整产品价格。

　　二、质量要求、技术标准按国家相关标准执行。

　　三、验收方法：供方提供的产品应符合双方约定的标准。提货或交货时，需方有权对供方交付的产品进行验收。

　　四、付款方式：提货预付1万元，余款在产品验收合格需方接收后一周内付清。需方扣留2万元保证金，待消防验收合格后，一周内返还。

　　五、交提货地点：智慧谷B1#楼工地现场。

　　六、供方提供的'材料必须满足上表的规格尺寸。

　　七、供方需提供产品材质质量检验报告。

　　八、违约责任：

　　1、供方提供的产品数量、质量、品种、规格、型号不符合合同约定的，需方有权要求更换，由此延误的时间供方每天按总货款金额的3%支付需方违约金。

　　2、供、需双方中任何一方违反本合同约定，给另一方造成损失的，违约方需赔偿因违约给对方造成的所有损失。

　　3、供方提供的产品在投入使用一年内因为产品质量问题产生安全事故。供方必须承担全部事故责任和需方的全部损失。

　　4、不可抗力：供、需双方的任何一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通报对方不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

　　5、其他约定事项：合同执行期内，供、需双方均不得随意变更合同或解除合同。否则违约方必须承担对方因此产生的所有损失。

　　6、本合同正本一式贰份，供、需双方各执壹份，合同附件和补充规定与本合同具有同等法律效力。

　　7、本合同自双方签字、盖章之日起生效。

　　供方：

　　需方：

　　地址：

　　销售经理：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

购销合同篇3

　　答辩人：

　　地址：

　　代理人：

　　被答辩人：

　　地址：

　　答辩人就被答辩人诉请的购销合同纠纷一案提供如下答辩意见：

　　答辩事项：

　　答辩人已经按照双方签订的《预拌商品混凝土购销合同》所确定的付款方式支付了相应款项，但涉案工程因发包人______房地产开发有限公司（以下简称“______公司”欠付答辩人巨额工程款，目前，答辩人已将______公司诉至______省高级人民法院，该案目前正在审理之中。

　　法院应当将______公司追加为本案被告，在其欠付答辩人工程款的范围内对被答辩人承担相应责任。

　　事实与理由：

　　一、答辩人已经按照合同约定足额支付了相应款项，不存在违约，合同约定的支付余款的付款条件未成就。

　　答辩人与被答辩人签订的《预拌商品混凝土购销合同》第五条商品混凝土付款方式和期限约定“工程施工至框架十五层，甲方开始支付已结算工程量的______%工程款，十五层后按月进度的______%支付，余款在工程竣工验收合格后一次性付清。”

　　即使按照被答辩人所称的合同总值______万元，答辩人已经向被答辩人支付商品混凝土款______万元，已付款比例占合同总额为______%，已超过合同约定的'“工程施工至框架十五层，甲方开始支付已结算工程量的______%工程款”；答辩人已遵守合同的约定，履行了约定的付款义务。

　　至于余款，合同约定“在工程竣工验收合格”后支付，目前该工程只是主体工程完工，尚未完成室内安装等工程，工程并未进行竣工验收，因此并不符合“余款在工程竣工验收合格后一次性付清”的付款条件。

　　二、涉案工程发包人______公司应当在欠付答辩人的工程款范围内向被答辩人承担相应的付款责任。

　　因工程发包人新利通公司欠付答辩人巨额工程款______亿元，工程自______年______月______日起不得已停工，答辩人就工程款追偿纠纷将新利通公司诉至______省高级人民法院，目前该案正在审理之中。

　　鉴于由于______公司的原因致使工程停工，且导致工程不能按期竣工验收，从而也导致答辩人无法对被答辩人支付剩余款项，建议法院追加______公司为本案被告，在其欠付答辩人工程款的范围内向被答辩人承担相应责任。

　　综上，答辩人与被答辩人权利义务关系明确，但合同约定的付款条件并未成就，因此请求法院驳回原告的诉讼请求。

　　或者为尽快化解本案当事人之间的矛盾，答辩人也请求法院将涉案工程的发包人______公司追加为被告，由______公司在欠付答辩人的工程款范围内承担相应的付款责任。

　　此致

　　______县人民法院

　　答辩人：______

　　______年______月______日

　　附：答辩书副本_____份；

　　证据材料______份。

购销合同篇4

　　甲方（购货方）：

　　公民身份证号: 住址：

　　乙方（供货方）：

　　公民身份证号: 住址：

　　一、产品明细

　　二、质量标准：乙方所供产品与乙方之前提供的样品基本一致，允许所供产品与样品存在合理范围色差。

　　三、交提货方式及地点：

　　由乙方负责送到工地，由乙方卸货，双方点清数量，甲方指定为收货人，联系电话，收货人在供货方送货单上签字确认。

　　四、验收标准：

　　1.产品破损率按国标3%执行，超过3%的部分由乙方负责补足。

　　2.因陶瓷材料来源于天然矿物质，烧制过程复杂，允许交货产品存在合理色差。

　　3.如甲方发现产品质量不符合标准，应立即停止施工并妥善保管，告知乙方，并在三天之内向乙方提出书面异议。

　　4.甲方因保管施工不善造成产品质量下降，不得提出异议。

　　5.若有异议，需经第三方鉴定该批次产品存在质量问题。

　　6.如需补货，产生的色差等问题与乙方无关，退货不得超过总货数的'3%。

　　五、结算方式：

　　1.合同签订生效之日起

　　2.剩余货款甲方必须于

　　六、违约责任：

　　1.甲方未按合同规定付款，乙方有权顺延供货或停止供货，由此造成的一切损失后果由甲方自行承担并支付给乙方按中国人民银行规定的延期违约金。

　　2.乙方须按合同规定的品牌、规格、编号、数量进行供货。

　　七、其它约定：

　　本合同未尽事宜由双方协商，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力。

　　八、合同生效、终止

　　本合同自双方签字盖章之日起立即生效，自货款完全结清时自动失效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具同等的法律效力。

　　甲方签字（章）：乙方签字（章）：

　　年月日年月日

　　电话：电话：

购销合同篇5

　　甲方（供方）：

　　乙方（需方）：

　　在甲、乙双方平等、自愿、互利的原则下，甲方愿为乙方提供柴油，经双方共同协商决定，具体达成如下协议：

　　一、数量、计量单位、单价、金额：

　　柴油价格和运费价格随市场变化调整，市场调查后按市场最低价下调，如双方不能合意，供求双方有权终止买卖合同。

　　二、交货地点：弓家塔煤矿。

　　三、运输时间：甲乙双方必须按如下期限提（供）柴油：乙方需提前12小时通知甲方送柴油的地点及数量，如甲方没能在指定的时间及地点把柴油送到位，所造成的停工损失由甲方承担。如果甲方提供的.油质达不到乙方的要求时，乙方可以别选供应厂家。油质问题给乙方造成的一切损失由甲方承担。

　　四、质量要求：柴油质量执行国家规定标准。

　　五、付款方式：柴油送到并验收合格后，甲方按要求出举发票，甲方在二十个工作日内付清货款。

　　六、本合同如有变更，双方另立供柴油合同。

　　七、违约责任：甲方未达到乙方要求的质量、数量及到货时间，则由甲方赔偿给乙方一切经济损失。

　　八、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。本合同如发生纠纷由双方协商解决，如协商不成，提交人民法院仲裁。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

购销合同篇6

　　供方：__________________________________

　　地址：__________________________________

　　邮码：__________________ 电话：_________

　　法定代表人：____________ 职务：_________

　　需方：__________________________________

　　地址：__________________________________

　　邮码：__________________ 电话：_________

　　法定代表人：____________ 职务：_________

　　为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致同意签订本合同。

　　一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量

　　品名规格、型号、牌号、商标产地或厂家质量标准包装要求计量单位数量单价总金额交（提）货时间及数量备注执行记录

　　合计人民币（大写）

　　二、供方对质量负责的`条件和期限：______________________________________

　　三、交（提）货方式及地点：______________________________________________

　　四、运输方式到达站（港）及收货单位：____________________________________

　　五、运输费用负担：____________________________________________________

　　六、合理损耗计算及负担：______________________________________________

　　七、包装费用负担：____________________________________________________

　　八、验收方法及提出异议的期限：________________________________________

　　九、结算方式及期限：__________________________________________________

　　十、违约责任：________________________________________________________

　　十一、合同附件：______________________________________________________

　　十二、其他约定事项

　　1。合同正本一式两份，双方各执一份。

　　2。本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。

　　供方（盖章）：____________ 法定代表人：____________

　　委托代理人：____________ 开户银行：______________

　　帐号：__________________

　　需方（盖章）：____________ 法定代表人：____________

　　委托代理人：____________ 开户银行：______________

　　帐号：__________________

购销合同篇7

　　需方：(以下简称甲方)

　　供方：(以下简称乙方)

　　第一条、甲、乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。

　　第二条、质量标准及乙方质量的要求达到乙方企业标准中规定的质量,技术要求且不低于国家标准行业标准。

　　第三条、交货时间及付款方式

　　1、乙方于月(甲方应保证具备施工条件)。

　　2、甲方在签定合同后即付总价金额的%作为定金,乙方安装完毕经甲方验收合格后交付总价金额的%(自送货日起，因甲方原因不能安装完毕的，10天内应付清全部货款)。乙方安装完毕后，通知甲方，当天进行验收，如三天内不进行验收，则视工程验收合格，后期改动则应付相关费用。

　　第四条、保修条款：

　　乙方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质，并同意太阳能主机免费包修期为3年(主机包括：太阳能热水器)，配件为期1年(配件包括：辅助加热器)，终生维护(包修期外如出现故障，乙方适当收取人工、材料费)。在包修期内，设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换，乙方在收到甲方通知后，应在24小时内给予维修(具体保修内容见保修卡)。

　　第五条、违约责任

　　乙方未能按合同交货，延迟交货超过15天(因天气原因、甲方原因除外)，要承担总货款3%的赔偿金。甲方未能按期付款，自安装完毕日起，按所欠款项每日罚款1%.在甲方未付清货款前,合同中所有设备的所有权归乙方所有.若甲方未能按上述支付款项,逾期未付款项达15天时，乙方有权中止甲方对该设备的使用，并有权随时取回作为合同标的的设备,甲方已付款项不退。

　　第六条、合同的解除条款

　　如出现下列情况，甲方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的'质量与性能，或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题，甲方可退货或解除合同。

　　第七条、施工责任

　　1、甲方需把电源、冷、热水源接至设备处，设备如需另做基础由甲方负责解决。项目现场已安装设备由甲方负责保护，保护期间如发生损坏、丢失，由甲方负责。设备安装途中或已完毕，甲方更改安装位置，需另行支付人工费、材料费，具体按现场商谈(最低按____元起)。

　　2、乙方施工期间自行做好安全防护措施，如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、财产损失的，由乙方承担一切赔偿责任。

　　第八条、争议的解决

　　甲乙双方因本合同发生纷争时，当事人应协商解决，协商不成发生诉讼时，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条、合同正本及合同生效

　　1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　2、本合同自双方签定之日起生效，合同如有变更，经双协商后制成合同附件，双方代理人签字或盖公章后有效。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：