当前位置:9136范文网>实用文档>合同>天然气安装工程施工合同书

天然气安装工程施工合同书

时间:2024-05-05 16:08:04 合同 我要投稿
  • 相关推荐

天然气安装工程施工合同书

  随着时间的推移,人们运用到合同的场合不断增多,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编为大家收集的天然气安装工程施工合同书,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

天然气安装工程施工合同书

  合同编号:____________

  发包方(甲方):____________

  承包方(乙方):____________

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经充分协商,就乙方承包天然气工程达成以下协议:

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程承包范围及内容:

  四、承包方式及材料供应:

  本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须按照施工图设计要求进行材料采购,各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告,并经甲方现场代表及监理认可后方能使用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决,费用由乙方承担。

  五、工期:

  本工程计划开工时间:__年______月______日

  计划完工时间:__年______月______日

  工____天。(施工期间如遇天气或人力不可抗因素影响,工期顺延。)

  六、工程验收标准及质量等级

  验收标准:应当符合《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-20xx)、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》(CJJ63-20xx)、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》(CJJ94-20xx)等行业规范、标准要求及本工程的施工图纸、施工合同等双方约定。

  质量等级:合格

  七、工程造价

  依据设计图纸进行工程预算。编制依据:按照20xx年《陕西省安装工程价目表》、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》及配套费率表进行工程造价预(决)算,工程造价经甲方审核认可签字后方能生效。

  八、付款方式:

  合同签订后,甲方按照预算价预付70%工程款;乙方工程竣工且验收合格后,甲方按决算价款扣除预付款70%工程款和5%的质量保证金(质保金不计息),剩余工程款一次性支付给乙方;质保期为一年,在质保期内,如有质量问题,甲方通知乙方及时返修,如24小时内未进场返修,甲方有权拒付质保金。同时,甲方有权安排其他单位对质量问题进行处理、整改,所需费用从乙方质保金中扣除,不足部分甲方有权向乙方追偿。质保期届满后,质量无缺陷,返还质量保证金给乙方。

  九、双方责任

  (一)、甲方责任:

  1、负责向乙方提供施工图纸八套,并做全面的设计技术交底。

  2、指派现场代表和监理人员,负责现场协调和工程质量监督。

  3、为乙方协调解决施工用水、用电、临时库房等(具备用水用电条件),费用由乙方承担。

  4、负责办理施工许可证及施工前期相关手续。

  5、负责协调施工过程中外围关系。

  6、组织单项工程的竣工验收,并按时办理工程拨款结算。

  7、对乙方施工过程有权进行监督、检查。有权对工程提出变更意见,并负责协调办理变更、签证手续。

  (二)、乙方责任:

  1、必须按国家及行业有关技术规范,施工图要求组织施工。合同签订后三日内向甲方提供经监理审核同意的开工报告、施工组织设计报监理方、甲方审批并接受甲方及监理单位的质量检查。

  2、要做到安全、文明施工,工完、料净、场地清。在施工过程中出现的任何安全问题由乙方负责。

  3、施工中遇到图纸与实际不符无法施工时,须向甲方提出书面变更申请,经甲方同意后方可变更施工方案。否则造成的返工、窝工费用等,由乙方自负。

  4、施工过程中对成品加强保护,因施工原因造成成品损坏需恢复原状,费用由乙方承担。

  5、每道施工工序完工后,未经工程监理签字认可不得进行下道工序,否则返工所造成的损失由乙方承担。

  6、施工完毕竣工验收合格后14日内,须向甲方提供完整的工程技术资料4套。

  7、工程交付使用一年内发生质量问题,乙方必须返修,费用由乙方自理。

  十、安全责任

  1、乙方必须做到安全、文明施工;乙方应在施工现场设置明显标志和采取安全措施,保证施工人员和其他第三人的安全。如果乙方施工人员出现工伤,或因施工、工程质量造成他人损害及其他意外事故,一切由乙方负责,甲方不承担任何责任和费用。

  2、对上述责任事故,乙方应积极予以解决处理。凡因乙方怠于事故处理,致使甲方受到追究,甲方为此所垫付的一切费用,均由乙方承担,甲方有权从应付的合同款中扣除,不足的甲方有权继续追偿。

  十一、违约责任

  1、工程验收质量达不到合格要求,除返工外(返工费用自理),另赔偿甲方因此造成损失,并按工程总造价的10%支付违约金。

  2、因乙方原因造成的未按合同工期完工,工程完工延期10天以内(含10天),每延迟一天支付违约金100元。工程延期10天以上30天以内(含30天)完成,每延迟一天支付违约金200元。超过30天,除每延迟一天支付违约金200元,并另按该工程总造价的5%支付违约金;违约金从该工程款中扣除。同时乙方须按甲方要求调整施工方案报送甲方及监理单位,审核同意完成剩余工程。

  3、因甲方原因造成的窝工、返工,除工期顺延外,由甲方承担窝工费、返工费。

  4、工程验收合格甲方未按时支付工程款,延迟30日内(含30日)每延迟一天支付违约金100元;超过30天,以该工程总造价5%支付违约金。

  十二、本合同未尽事宜,由双方另行签订补充协议,补充协议为本合同的组成部分。

  十三、合同履行过程中,如发生争议,双方应协商解决;协商不成,可向工程所在地的法院提起诉讼。

  十四、本合同一式四份,双方各执两份,每份具有同等效力,经甲乙双方签字盖章后生效。

  甲方:___________ 乙方:___________

  负责人:____________

  现场代表:________ 乙方代表:____________

  ______年______月______日 ______年______月______日

【天然气安装工程施工合同书】相关文章:

天然气管道工程安装合同书04-09

幕墙安装工程施工合同书03-29

天然气管道订做安装合同01-14

大学建筑安装工程施工合同书04-09

天然气购销合同书02-21

工程施工安装合同11-20

安装合同书08-16

安装工程施工合同02-27

水电安装合同书04-09