买卖合同

关于买卖合同

　　在不断进步的社会中，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编收集整理的关于买卖合同，希望对大家有所帮助。

关于买卖合同1

　　甲方(需方)： 乙方(供方)： 根据《中华人民共和国经济法》有关规定，为明确权利和义务，经甲、乙双方协商就校园监控设备一事达成协议如下：

　　一、设备及安装总造价：人民币 元(大写： 元整)，(附详细子目设备清单)。

　　二、付款方式：

　　1、甲乙双方自合同签订之日起，甲方支付给乙方，总造价30%的首付款人民币元)。

　　2、乙方在收到首付款三天内，按照合同附页(设备清单)所规定产品的清单、型号、规格、数量交付至甲方指定现场，经甲方现场保管人员现场验收后，甲方给乙方支付设备安装总造价的'50%，计人民币元)。

　　3、乙方将安装调试完毕，甲方管理人员验收合格后，甲方给乙方支付设备安装总造价的17%，计人民币 元 (大写： 。)

　　4、安装完毕甲方验收后，剩余设备安装总造价的3%计人民币质保金，按售后服务质保书履行，在________年后支付给乙方。

　　三、甲乙双方责任

　　1、甲方积极配合乙方的设备安装，以保证顺利进行监控购销合同范本监控购销合同范本。

　　2、乙方提供的售后服务，工程交验后，乙方对所提供的设备提供保修________年，甲方需专人管理设备，由乙方负责培训甲方人员安全操作，熟悉产品性能太简单和保养。

　　四、本合同自签订之日起生效，未尽事宜协商解决，甲乙双方如有任何一方违约，交仲裁裁决。

　　五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，起生效。 甲方签字： 乙方签字：________年____月 自双方签字之日____日

关于买卖合同2

　　【案情简介】 原告李彦军诉称：原告生产、经营民用建筑类楼板。20xx年5月份，被告武喜军在郑州市经济技术开发区黄商村承揽民房建设工程需用楼板。双方经口头协商订立买卖楼板合同。按约定，原告先后向被告交付规格为3.3×0.48（米）的楼板251块，约定单价为57元/块，货款总计为14300元。双方约定的付款进度为：被告每完工一层楼房，为原告结清一层楼板的货款，但被告始终未按约定给付原告货款。20xx年5月28日，经原告要求，被告为原告出具欠条一份，主要内容为：“欠条收到251块楼板，李彦民厂里3.3米，14300元整。武喜军”。该欠条中“欠条收到251块楼板，李彦民厂里3.3米”部分系原告之妻书写，但其中“14300元整。武喜军”部分系被告武喜军亲自书写并捺指印。但之后，虽经原告多次催要，被告仍未予清欠货款。无奈，原告诉至法院，请求判令被告给付货款14300元。原告提供的证据有： 被告武喜军为原告出具欠条一份，其主要内容为：“欠条 收到251块楼板，李彦民厂里3.3米，14 300元整。武喜军”，用以证明被告拖欠原告货款14300元的事实。被告未到庭答辩，亦未提供证据。 诉讼中，依原告申请，证人吴ＸＸ出庭作证（证人吴ＸＸ系随车货运人员），用以证明其曾随原告一起为被告武喜军运送楼板及被告为原告出具欠条的事实。另外，依原告申请，本院依法调取了被告武喜军的户籍证明。庭审质证中，被告武喜军无正当理由未到庭参加诉讼，亦未对原告提供的证据进行质证，视为其放弃质证的权利。本院向原告及证人出示被告武喜军的

　　户籍证明，原告李彦民及证人吴ＸＸ均指认户籍证明中头像系楼板收货人武喜军头像，亦即本案被告武喜军。对于原告提供的欠条及证人吴ＸＸ的证言，本院综合分析认为，欠条中关于楼板数量、规格、货款总额等信息可以与原告的陈述互相印证，而欠条中送货人及收货人及欠条出具人又与证人吴ＸＸ的证言互相印证，故本院对于原告提供的证据及证人吴ＸＸ的证言予以采信。

　　【法院认定】经庭审质证，依据有效证据，结合当事人陈述，本院确认下列案件事实： 原告李彦民生产、经营民用建筑类预制板。20xx年5月份，因被告武喜军在郑州市经济技术开发区黄商村承揽民房建设工程需用楼板，双方经口头协商订立买卖楼板合同。按约定，原告先后向被告交付规格为3.3×0.48（米）的楼板251块，单价为57元/块，货款总计为14300元。双方另约定：被告每完工一层楼房，为原告结清一层楼板的货款，但被告始终未按约定给付原告货款。后经结算，被告为原告出具欠条一份，主要内容为：“欠条收到251块楼板，李彦民厂里3.3米，14300元整。武喜军”。之后，被告仍未予清欠货款。现原告诉至法院，请求判令被告给付货款14300元。

　　【法律分析】当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。依法成立的合同，自成立时生效，受法律保护，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务的'，应当承担继续履行等违约责任。买卖合同中的买受人应当按照约定的数额支付价款。本案中，原告李彦民与被告武喜军之间

　　系口头形式的买卖合同关系，合法有效，应受法律保护。被告武喜军在原告李彦民履行完交货义务后，未及时支付货款，经原告多次催要，仍长期拖欠，构成违约，应承担给付原告货款的民事责任。原告要求被告给付货款14300元的诉讼请求，本院予以支持。

关于买卖合同3

　　1.格式 工矿产品购销合同

　　供方：××× 合同编号：

　　需方：××× 签订地点：

　　签订时间： 年 月 日

　　一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　(上述内容可以按国家工商行政管理局制定的示范文本的表格填写，也可以直接用文字表述）

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的'条件和期限

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三、交（提）货的方式

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　四、运输方式及到达地（港）费用的负担

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　五、合理损耗及其计算方法

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　六、包装标准、包装物的供应和回收

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　七、验收标准、方法及提出异议的期限

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　八、随机备品、配件工具数量及供应方法

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　九、结算方式及期限

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十、担保

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十一、违约责任

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十二、解决合同纠纷的方式

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

关于买卖合同4

　　卖方（以下简称甲方）：

　　买方（以下简称乙方）：

　　根据中华人民共和国相关法律法规，甲乙双方经友好协商，乙方购买甲方的______虚拟游戏账号，特订立此买卖交易合同协议书。

　　一、合同内容游戏账号：______的`所有权和使用权，于________年____月____日乙方支付约定的购买费用给甲方之后，由乙方拥有该虚拟游戏账号的所有权和使用权，全权负责此账号的费用、民事及刑事责任，甲方对此账号不再负责费用、民事及刑事责任，不在拥有所有权和使用权。

　　二、甲方向乙方收取账号购买费用为人民币：______元整（大写：______元整），当面付清并另立收据。

　　三、此账号购买之时，甲方必须告知乙方此账号的所有相关资料，包括：注册账号之时填写的身份证号、注册电子邮箱、密码保护提示问题及答案、游戏账号以及当前密码，便于乙方查询以及修改这些资料。

　　四、甲方签订此合同协议书之后，即签署日后不得以传真、电话、电子邮件等任何方式向______公司索回此游戏账号密码等相关电磁记录。甲方如有违约，故意将此账号收回，乙方将保留法律手段追溯权力；或者庭外解决，由甲方赔偿乙方人民币：______元整（大写：______元整），作为庭外调解之费用。

　　五、本合同自甲乙双方签字之后立即生效，甲方收取转让费后需另立收据给乙方。

　　六、本合同一式______份，甲、乙双方各保留______份。本合同如需修改，需双方协商补充修改在本合同背面另立条目。

　　七、甲方必须向乙方提供以下账号相关资料，并向乙方提供游戏账号注册身份证的复印件一张：

　　游戏账号：______。账号密码：______。注册姓名：______。注册身份证号码：______。注册邮箱：______。密码保护提示问题1：______。密码保护提示答案1：______。密码保护提示问题2：______。密码保护提示答案2：______。

　　甲方（签字）：身份证号：联系电话：联系地址：签署时间：________年____月____日

　　乙方（签字）：身份证号：联系电话：联系地址：签署时间：________年____月____日

关于买卖合同5

　　公司（以下称买受方）

　　公司（以下称为出卖方）经友好协商，特此订立以下条款：

　　第１条定义

　　“验收手册”是指由出卖方提供并由双方确认，供双方检验设备是否符合技术规格和规定资料标准所用的一种文件。

　　“规定资料”是指与本系统相关的、执行本协议所必需的图纸、数据和其他资料。

　　“缺陷或瑕疵”是指设备（结构或性能）不符合验收手册有关规定之处。

　　“现场验收”是指买受方按照验收手册对出卖方安装的设备所作的最后验收。

　　“技术规格”是指本协议附表Ａ。

　　第２条销售主体事项

　　出卖方愿意出售，买受方愿意购买下列设备：

　　设备技术要求

　　设备性能必须符合所规定的性能，达到技术规格和规定数据的标准，并提交全部适用的`，必要的图纸、数据和其他技术资料。

　　出卖方应于20xx年9月日之前准备且提交给买受方验收手册草案副本2份。由买受方在日内审议和批准验收手册。

　　本协议正文规定如与附件规定相抵触，以本协议正文规定为准。验收手册若与技术规格或规定资料相悖，则以技术规格和规定资料为准。

　　第３条价格

　　……

　　第４条支付

　　买受方在收到出卖方的发票后，必须按下列期限付给出卖方款项：

　　4.1签约后支付总价30%的定金；

　　4.2买受方处交付设备并安装调试后，支付总价的60%的货款；

　　4.3验收保留款为总价10%的货款，在设备调试合格后第12月内支付

　　第5条交货与验收

　　出卖方应在20xx年11月25日前完成设备的安装和调试工作；并完成验收手册所规定的各项检测；同时，出卖方须在设备验收单证上签字，证明业已完成检测。验收单证上应注明双方认可的，且应由出卖方在双方议定的期间内校正的仍可能存在的缺陷。

　　现场验收应在20xx年11月26日起进行。

　　第6条更改

　　自本合同生效之日起，对本合同正文或附表作任何更改，必须作成书面形式，详细说明更改对技术规格、价格、性能、设计、验收日期、已交付或即将交付备件的更换性能以及本合同的其他重大事项的影响，而且应由双方公司签字。

　　为修补瑕疵或改善设备，出卖方可适当对技术规格作微小的更改或校正，只要这种更改不会严重影响总买价、功能特性、性能、备件的更换性能。

　　第7条保修

　　出卖方保证不会因设备材料和工艺方面的缺陷，以及设计不完善而导致设备达不到技术规格要求。

　　该设备及部件，从签署现场验收合格之日起，如在1年之内出现故障，出卖方负责在收到台新公司通知7日内进行调换或修理，由此发生的费用均由出卖方承担。如出卖方不履行上述保修义务，则应承担买受方由此而引起的一切损失。

　　第8条其它

　　本合同为双方的完整协议，以前协议双方或其代理人就本协议适用或涉及的任何事项或事物所作的一切陈述、谈判、信函、承诺、协议、协商和合同，无论是书面的还是口头的，均作废。

　　卖方买方

关于买卖合同6

　　甲方：福州骏杰贸易有限公司

　　乙方：_______

　　甲、乙方本着平等互利的原则制定本合约，甲、乙双方必需遵照执行。

　　一、供货条件：

　　甲方为乙方提供0#柴油，供货价为6700元。双方协商后，由双方代表签字后生效。供货期间如遇价格变动（发改委统一价格变动），按发改委的调整而增减。

　　二、供货方式：

　　在甲方的货物到达之前，乙方有权重新修定货物的数量；甲方必须将货物送到乙方指定地点并负责装卸；甲乙双方共同验收货物；甲方必须严格遵守乙方的'验收货物的各种规定，按实际过甲方供货必须准时、保质、保量；甲方所送物品，经乙方收货人员验收后，以实际收货数量签定协议前，甲乙双方需提供有效的营业执照，税务登记磅重量验收；开收货单，甲方不得由异议；证等复印件；

　　三、付款方式

　　1、甲方提供第一批货款叁万元，作为合同履约保证金，甲方在第二批进油验收合格后，乙方以现金或转帐形式支付货款。合同期满乙方应全额支付甲方预留款。

　　2、甲方根据乙方的要求提供相关的收据或发票作为收款收据。

　　四、操作流程：

　　1、甲方提供货物若出现短斤缺两，规格不符、品质不合格、甲方必须无条件接收乙方退货，并在乙方规定时间内给予补足货物，由此所造成的经济损失由甲方承担；

　　2、甲方送货不准时或未经乙方同意停止供货，乙方有权终止乙方收货人员不得故意刁难、恶意诽谤甲方，甲方有义务乙方付款不准时，甲方有权要求乙方每天支付1‰的滞纳合作关系或从其他渠道进货，并没收甲方合同履约金。举报乙方收货人员的不良行为；金，以作补偿。

　　五、合约终止、变更：

　　1、甲、乙双方任一方需终止协议必须提前15日书面通知对方，经双方确认后方可生效，否则将视为违约。

　　2、经双方协商而中途解除协议，乙方应根据本协议按时与甲方核对货款，按时支付，不得恶意欠款；

　　3、本合同未尽之事宜双方协商后，签署补充协议；

　　六、本协议双方同意后由双方代表签字盖章后生效，具有法律同等效应。

　　七、本协议期限暂定叁个月，自20_年4月6日起至20_年7月日止。若双方合作满意，可延续合同。

　　八、本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______

授权代表（签字）：______ 授权代表（签字）:______

电话：______ 电话：_______

　　地址：_____ 地址：_____

　　签订日期：____年____月___日 签订日期：____年____月___日

关于买卖合同7

　　转让方（甲方）：甲方身份证号码：

　　营业执照注册号：网络文化经营许可证号：

　　地址：

　　法定代表人：电话：

　　受让方（乙方）：乙方身份证号码：

　　法定代表人：电话：

　　甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就成都市区网吧（以下简称网吧）的股份转让事宜，达成如下协议：

　　一、股权转让价格与付款方式：

　　１、甲方同意将持有的该网吧全部股份共计￥____万元出资额，以￥____（大写：____人民币元整）转让给乙方，乙方同意按此价格购买上述股份。

　　２、甲乙双方同意分次付清全款，在本合同订立当天乙方支付甲方定金即首付款￥____（大写：____人民币元整）并承诺在日内支付甲方尾款￥____（大写：____人民币元整）。

　　二、双方保证条款：

　　１、甲方保证其持有的是该网吧的全部股份，甲方拥有完全的处置权。甲方保证所转让的股份，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。

　　２、甲方负责向乙方提供相关过户手续。

　　三、转让网吧股份后网吧发生的一切财务、经营及其他与网吧有关的问题、事件均由乙方全权负责承担，甲方不负任何责任和连带责任。甲方承诺“转让网吧股份后，不以任何形式向乙方索要网吧物品、参与网吧经营，干涉网吧事务”。乙方承诺“甲方不对转让后的网吧，发生的'任何问题、事件、债务负任何责任和连带责任，所有一切均由乙方自行全部承担。”

　　四、甲方有义务积极配合乙方办理网吧相关的过户手续。

　　五、如所转让的网吧股份中包含有附属设施设备，具体设施设备清单补充于第七条备注中。网吧及附属设施设备交收以前所产生的税费、水费、电费、气费、信息费、员工薪水及房屋租赁费等一切相关费用由甲方负责承担并予以结清，与乙方无关。甲方所雇佣的职员，除乙方同意留用的以外，其余均由甲方负责遣散。如所转让的网吧股份中不包含有附属设施设备，此第五条无效。

　　六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。由甲、乙双方签字生效。

　　七、备注：

　　甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：

　　年月日年月日

关于买卖合同8

　　需方：签订时间：20140409 供方： 签订地点：北京 一、产品名称、型号、数量、金额：

　　二、质量要求及技术标准: 1、供方保证所供应产品符合双方约定或相关国家标准，以高标准为先；供

　　方所供标的物必须满足需方的质量要求及使用要求。2、产品应附有生产厂家产品质量合格证书，并按实行质量三包。保质期为 1年。3、供方保证其提供的产品在正确安装、正常使用的情况下，在其使用寿命内具有良好性能。

　　三、验收标准及提出异议期限：按本合同第二条由需方组织验收，提出异议期限为30 天。

　　四、本合同所定标的物因验收不合格或质保期内出现质量问题，供方负责无条件更换或修复，发生的

　　一切费用全部由供方承担。

　　五、交货地点：□公司厂区物资供应部 / □ 上海市（□火车站/□汽车站），由需方自行负责提取，

　　或甲方指定地点。

　　六、运输方式及费用：供方负责将货物运输至交货地点，由供方决定运输方式，交货前的所有的运输

　　费用以及运输风险由供方承担。（可以快递）

　　七、标的物所有权自需方收到标的物并验收合格后在验收单上签字时转移；标的物风险随所有权一并

　　转移。

　　八、付款方式：产品经需方验收合格后，需方应在约定时间内通过银行转账或者商业汇票的`方法付清

　　费用，供方应向需方开具17%增值税发票。

　　九、合同生效：合同自双方签字并盖章后生效。使用传真方式签订的，生效期以首先签字盖章的一方

　　收到对方签字盖章的传真合同为准。

　　十、合同有效期：合同生效之日起至双方权利义务履行完毕时止。

　　十一、 价格变动因素：双方遵照合同约定执行的，概不考虑物价变动因素。如供方有迟延交付货物

　　或其他违约行为的，价格上涨的执行原价，价格下降的执行下降后的价格。如需方有迟延付款或其他违约行为的，价格上涨的执行上涨后的价格，价格下降的执行原价。（此条仅作参考选用） 十二、 违约责任：□除不可抗力因素外，本合同任何一方有违约行为导致合同不能履行或不能连续履

　　行时，违约方应承担违约责任，守约方有权解除合同。□除不可抗力因素外，本合同任何一方有违约行为导致合同不能履行时，违约方除承担违约责任外应赔偿守约方合同价金的3 倍作为违约金。

　　十三、 争议解决办法：双方平等协商解决。不能达成协议的，向合同签订地（需方）所在人民法院

　　起诉。

　　十四、 本合同一式2 份，需方执 1 份，供方执 1 份。盖章生效。

　　甲方：

　　代表签字：盖章

　　日期：20xx年 4 月 09 日

　　乙方： 代表签字：盖章

　　日期：20xx年 4月

　　日

关于买卖合同9

　　卖方(以下简称甲方)：_________________________________________

　　买方(以下简称乙方)：_________________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商，就乙方向甲方购买标准厂房和使用配套场地达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、 基本情况：

　　1、 乙方购买甲方坐落在_________市_______________区

　　(县)_____________路_________弄(新村)______________支弄_____________号________号厂房______层，厂房建筑面积_____________平方米，并配套场地______________平方米，按房产证为准。

　　2、 土地使用权限为_______年，自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止，实际年限按产权证。

　　3、 厂房区域东侧在_______米内、南侧到_________米内、西侧到_________米内、北侧到__________米内。

　　二、 厂房价格及其它费用：

　　1、 厂房价格每平方米人民币______________________元(大写)，总价(含人民币土地价格)人民币_______________________________元(大写)。

　　2、 土地使用税费按国家有关规定由_______方每年支付给有关部门。

　　3、 乙方在甲方园区内的物业管理费每年人民币___________________元(大写)。

　　三、 付款方式、期限及交房期：

　　1、 厂房总价分二次付清，签约日乙方支付定金人民币________________万元(大写)。

　　(1)________年_____月____日前甲方把厂房通过有关部门验收合格后交付乙方使用，同时乙方在收到甲方厂房后支付人民币__________________万元(大写);

　　(2)其余房款应在甲方办妥相关产权交易后(以产权交易中心核发产权证之日为准)6日内一次性付清，在办理中产生的契税由乙方负责。

　　2、 以上付款以转帐或现金方式支付均可，逾期交款处以滞纳金按银行利息的二倍，如乙方逾期超过三个月不付款，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿违约金给甲方，违约金按厂房和土地总价的10%计;若甲方不能办理土地、房产二证，或将土地、厂房抵押给任何第三方，则售房合同无效，甲方无条件全额退还乙方所有的购房款，并按厂房和土地总价10%支付给乙方作为违约金。

　　四、其他规定：

　　1、 甲方在办理好产权证后再给乙方协助办理产权过户手续，在办理中发生的`所有费用契税、工本费等由乙方负责支付。

　　2、 乙方所购产权房可以自由转让或出租给其他方办业，但必须通知管理方，受让或承租方企业可以以本厂房地址进行工商注册。

　　3、 厂房内土地属批租，厂区内按现有的设施配套使用给乙方，未经有关部门同意，不得擅自搭建简易棚及房屋，甲方须协助乙方办理搭建秘备的简易棚手续。

　　4、 乙方所购房屋不得拆除，不得在其中举办高污染、高用电量的项目。

　　5、 乙方在所购房屋内组织生产、经营或生活必须遵纪守法，恪守管理制度，照章纳税，按其交付各项规定费用。

　　6、 乙方使用的用电和用水增容量由乙方提出申请，甲方予以协助办理，增容费用由乙方向有关部门按规定交纳。

　　7、 本合同未尽事宜由双方协商补充确定，与本合同具有同等法律效力。

　　8、 甲方在完成售房的全过程后，则乙方有权支配和使用该厂房，甲方无权干涉。

　　9、 本厂房的质量保修期为交付后一年内有效。

　　五、 本合同经双方代表签字或盖章后生效，本合同一式四份，甲、乙双方和执一份，房产管理局和公证处各执一份。

　　甲方： 乙方：

　　代表( 签名盖章)： 代表( 签名盖章)： 电话： 电话：

　　签约日期： 年 月 日

　　签约地址：

关于买卖合同10

　　供方： 编 号： 需方： 签订地点：

　　供需双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，在平等互利、友好协商的基础上，就供方向需方出售产品、需方向供方支付货款事宜，达成协议如下：

　　一、 品种、数量、单价及金额：

　　二、合同金额：

　　1、总购货金额为：人民币 5868600 元，伍佰捌拾陆万捌仟陆佰元整;含产品金额、包装、装卸、运输、税费等全部费用。

　　2、最终合同金额以需方实际交付的货物总量结算。

　　三、付款方式及结算：

　　供方收到需方交付的每笔货物及相关发票后三十个工作日内交付货款。

　　四、交货、包装及验收：

　　1、交货地点：供方指定仓库。

　　2、包装：供方应将产品按照产品特性采用新包装，并标明出货日期，保证产品不被水浸泡、不被污染等。 3、验收：需方收货前就产品的数量及重量进行清点，对于产品的颜色、质量等进行抽查。如发现颜色、质量等不符合约定，需方有权拒绝收货，需方应在三日内进行调换。

　　五、质量标准：符合国家对皮鞋的相关质量标准、需方提供的样品标准。 六、需方权利义务：

　　1、及时向供方下订单，说明所需的`皮鞋种类、货号、数量等。 2、按照约定及时接货，如出现数量、质量等问题及时与供方沟通。

　　七、供方权利义务：

　　1、按照需方订单要求，按时按质足额提供产品。

　　2、保证产品本身质量，如发生数量、质量等问题，应及时给予调换、补货等，不得以任何理由推诿。

　　八、违约责任：

　　1、如供方每迟延交货一天，应按当笔货款的2%按日支付违约金，需方有权从货款中直接扣减。

　　2、如因皮鞋质量存在问题，供货方应立即予以调换、补货等，并承担因此给需方造成的包括运输费用、诉讼费、律师费等一切经济损失。

　　九、解决合同纠纷的方式：

　　由当事人双方协商解决;协商不成的，由购货方所在地人民法院管辖处理。

　　十、其他约定事项：

　　1、双方每次供货可以传真等书面方式下订单，传真件视为原件，每个订 单作为本合同附件，具有同等效力。

　　2、本合同一式二份，双方各持一份，具体同等效力;如有未尽事宜，双方另行协商并达成书面补充协议。如补充协议与本合同不符的，以补充协议为准。 3、本合同自双方签字盖章后生效。

　　供方： 需方： 法定代表人： 法定代表人： 经办人： 经办人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

关于买卖合同11

　　单位名称：合同编号： 签订地点： 购买人： 签订日期： 年 月 日

　　买卖双方协商，一致同意订立如下条款：

　　第三条

　　检验标准、方法、地点及期限：出卖人代运交付的产品 规格、型号、数量及完好程度，由买卖人在收货时按发货明细表验收。若有异议，应于收获当日电话通知出卖人，并在发货通知单上填写清楚。

　　第四条 随即的必备配件工具数量及供应办法：随货到现场，依照产品随机明细表现场点数验收。

　　第五条 标的物所的权自买受人付清全部货款时转移，但买受人未履行支付全部价款的，标的物仍属于出卖人所有。 第六条 交货地点： ，交货期限：第七条 运输方式： ，运费负担：

　　第八条 出卖人对产品质量负责的条件及期限：自买方收到产品第二日起，产品质量保修期六个月或 （易损件、电器件

　　除外）：在保修期内出现质量问题由出卖人负责修复。因买受人造成的'事故修理所产生的费用由买受人承担，出卖人对产品实行终身服务（并合理收费）。

　　第九条 （1）出卖人应提供砼基础的图纸（图纸必须有出卖方专业技术人员签字），买受方应严格按出卖方提供的图纸和专业

　　技术要求，制作砼基础，并承担相关费用。

　　（2）出卖人负责卸车费用，买受人应负责协助卸车。

　　第十条成套设备的安装与调试：

　　第十一条 结算方式、时间：合同签订首付货款总金额 即：货到指定地点后，付款总金额 ，即：

　　付款卸货：安装调试完毕经质检部门验收合格后三日内付款至总金额的即： 余下总货款即：

　　作为质量保证金，六个月内付清。

　　第十二条 违约责任，逾期付款每日处总合同款1%滞纳金，逾期交货每日处总合同款1%滞纳金。

　　第十三条 解决纠纷的方式：双方应首先协商解决，协商不成，可向人民法院提起诉讼；以出卖人所在地为诉讼管辖地。 第十四条 本合同一式三份，双方各执一份，备份具有同等效力。 第十五条 本合同自 起生效。 第十六条 其它约定事项：

关于买卖合同12

　　甲方（转让方）： 。

　　乙方（受让方）： 。

　　甲乙双方就甲方所有的位于 房屋及宅基地转让事宜，经协商达成协议如下：

　　一、标的物

　　该宗房屋位于 ，共 间以及相应的宅基地。

　　二、房款及支付

　　该宗房屋及宅基地共计作价 元，乙方于 年 月 日前交付转让款 元，余款 元于20xx年 月 日之前付清。

　　三、标的的交付

　　甲方在 年 月 日之前交付转让标的。

　　四、权利义务

　　甲方保证对该房屋拥有全部的所有权，该房屋及宅基地使用权无任何权利瑕疵。如果因权利瑕疵或者因甲方原因导致乙方不能购得该房屋，甲方应当支付违约金 元并赔偿乙方的全部经济损失（包括但不限于：直接经济损失、房屋改造费用、应得利益损失、因纠纷而支付的`律师费、公证费）。

　　甲方应当按照合同约定的期限交付房屋，每拖延一日需承担房屋总价款1%的违约金。

　　合同签订后，甲方不得为任何租赁、担保、买卖等损害该房屋所有权的行为，否则承担与房款等额的违约金。

　　在房屋交付之后，甲方有义务配合乙方办理各项过户手续，过户费用由双方另行协商。

　　该宗房屋的所有权于合同签订时转移至乙方，该房屋上的一切权益全部归乙方享有（包括占有、使用、收益、处分等），如果该处房屋因改造需要拆迁，因拆迁而产生的所有补偿款及权利全部由乙方享有。

　　在房屋交付前所产生的费用（包括但不限于：水费，电费等）由甲方承担， 与乙方无关。房屋交付之后所产生的水电等费用由乙方承担，与甲方无关。

　　五、本协议一式两份，双方各执一份，具有相同的法律效力。

　　六、本协议自双方签字之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

关于买卖合同13

　　_______________________公司（以下称买受方）

　　_______________________公司（以下称出卖方）

　　经友好协商，特此订立以下条款：

　　第1条 定义

　　“验收手册”是指由出卖方提供并由双方确认，供双方检验设备是否符合技术规格和规定资料标准所用的一种文件。

　　“规定资料”是指与本系统相关的、执行本协议所必需的图纸、数据和其他资料。

　　“缺陷或瑕疵”是指设备（结构或性能）不符合验收手册有关规定之处。

　　“现场验收”是指买受方按照验收手册对出卖方安装的设备所作的最后验收。

　　“技术规格”是指本协议附表ａ。

　　第2条 销售主体事项

　　出卖方愿意出售，买受方愿意购买下列设备：

　　设备技术要求

　　设备性能必须符合所规定的性能，达到技术规格和规定数据的标准，并提交全部适用的，必要的图纸、数据和其他技术资料。

　　出卖方应于_______年_______月_______日之前准备且提交给买受方验收手册草案副本_______份。由买受方在_______日内审议和批准验收手册。

　　本协议正文规定如与附件规定相抵触，以本协议正文规定为准。验收手册若与技术规格或规定资料相悖，则以技术规格和规定资料为准。

　　第3条 价格

　　_________________________________________________

　　第4条 支付

　　买受方在收到出卖方的发票后，必须按下列期限付给出卖方款项

　　4．1 签约后支付总价________%的定金；

　　4．2 买受方处交付设备并安装调试后，支付总价的________%的货款；

　　4．3 验收保留款为总价________%的货款，在设备调试合格后第_______月内支付。

　　第5条 交货与验收

　　出卖方应在_______年_______月_______日前完成设备的安装和调试工作；并完成验收手册所规定的各项检测；同时，出卖方须在设备验收单证上签字，证明业已完成检测。验收单证上应注明双方认可的，且应由出卖方在双方议定的.期间内校正的仍可能存在的缺陷。

　　现场验收应在_______年_______月_______日起进行。

　　第6条 更改

　　自本合同生效之日起，对本合同正文或附表作任何更改，必须作成书面形式，详细说明更改对技术规格、价格、性能、设计、验收日期、已交付或即将交付备件的更换性能以及本合同的其他重大事项的影响，而且应由双方公司签字。

　　为修补瑕疵或改善设备，出卖方可适当对技术规格作微小的更改或校正，只要这种更改不会严重影响总买价、功能特性、性能、备件的更换性能。

　　第7条 保修

　　出卖方保证不会因设备材料和工艺方面的缺陷，以及设计不完善而导致设备达不到技术规格要求。

　　该设备及部件，从签署现场验收合格之日起，如在1年之内出现故障，出卖方负责在收到台新公司通知7日内进行调换或修理，由此发生的费用均由出卖方承担。如出卖方不履行上述保修义务，则应承担买受方由此而引起的一切损失。

　　第8条 其它

　　本合同为双方的完整协议，以前协议双方或其代理人就本协议适用或涉及的任何事项或事物所作的一切陈述、谈判、信函、承诺、协议、协商和合同，无论是书面的还是口头的，均作废。

　　卖方：______________________

　　买方：______________________

关于买卖合同14

　　出卖人: 签订地点: 买受人： 签订时间： 年 月 日 设备数量、价款及交(提)货时间

　　第一条

　　第二条

　　第三条

　　第四条

　　第五条

　　第六条

　　质量标准：按国家标准制作 出卖人对质量负责的条件及期限：

　　包装标准、包装物的供应与回收：不回收 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：合格证、使用说明书 合同损耗标准及计算方法：无 标的物所有权自 货款付清 时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。

　　第七条 交(提)货方式、地点 用户指定地点

　　第八条 运输方式及到达站(港)和费用负担： 汽运、费用由出卖人承担

　　第九条 检验标准、方法、地点及期限： 标准验收

　　第十条 成套设备的安装与调试：无

　　第十一条 结算方式、时间及地点：

　　第十二条 担保方式(也可另立担保合同)： 无

　　第十三条 本合同解除的条件： 合同履行完毕后自动解除 第十四条 违约责任：双方协商解决

　　第十五条 合同争议的解决方式：本合同的`履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第 (二) 种方式解决;

　　(一)提交 仲裁委员会会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。

　　第十六条本合同自 起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

关于买卖合同15

　　住所地：

　　法定代表人：

　　购买人：(以下简称乙方)

　　住所地：

　　法定代表人：

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就乙方购买甲方杉XX达成以下合同条款。

　　一、甲方山XX位于 省 县 乡 村 组小地名为 的地方，东至 ，西至 ，南至 ，北至 ，共 亩，约为 株，此片杉XX为 ，由 户人家于___XXXX___年共造，林里面不杂其他人造的林。

　　二、经双方协商甲方愿将此片杉XX以总价款为： 元的价格出售给乙方。

　　三、双方同意：

　　1、乙方付清总价款之日起，甲方此片林地上的土地所有权仍归甲方所有，此片林地上的所有林木所有权即归乙方所有，乙方有权做任何形式的处置，甲方不得干涉。

　　2、工程林还款由乙方负责。

　　3、若有纠纷、界限不清引起的各种问题由甲方负责。

　　4、甲方负责提供林权证、身份证、造林合同证等证件给乙方办理砍伐许可证

　　5、此山砍伐期至___XXXX___年底，若办不到砍伐许可指标可延期至___XXXX___年底砍完，租地养树费由乙方负责，由乙方按每年每株一元补付给甲方。

　　6、在合同约定期限内即林木搬出林地前甲方发现有人有意偷盗、灭失、毁损林木的，甲方有责任及时告诉乙方。

　　7、在合同约定期限内即林木搬出林地前甲方有意偷盗、灭失、毁损林木的，甲方承担造成的`全部损失。

　　四、违约责任

　　本合同签订后，任何一方违约，都应当承担违约金 元。若违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应当赔偿给守约方造成的一切损失(包括直接损失、可得利益损失及主张权利的费用等)。

　　十、其他约定事项

　　1、甲、乙双方联系地址、电话等发生变化的，应当及时通知到对方，

　　2、本合同未约定的事项，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同书具有同等法律效力。

　　3、乙方在砍伐林木时要主动告知甲方并提供其合法证明文件(砍伐证)。

　　十

　　一、争议解决

　　本合同履行过程中产生争议的，双方可协商解决。协商不成的，应向甲方所在地人民提起诉讼解决。

　　二、明示条款：

　　甲、乙双方对本合同的条款已充分阅读，完全理解每一条款的真实意思表示，愿意签订并遵守本合同的全部约定。

　　三、本合同经双方签字盖手印或授权代表签字盖手印后生效。

　　四、本合同书一式四份，双方各执二份。

　　甲方签名盖手印：

　　电话：

　　委托代理人签名盖手印：

　　电话：

　　乙方签名盖手印：

　　电话：

　　委托代理人签名盖手印：

　　电话：

　　___XXXX__年____月____日

【买卖合同】相关文章：

买卖合同买卖合同02-23

买卖合同06-04

辣椒买卖合同03-21

煤炭买卖合同03-30

商铺买卖合同03-30

水泥买卖合同03-30

瓷砖买卖合同03-31

住房买卖合同04-01

花生买卖合同04-02

鞋子买卖合同04-04