【必备】购销合同锦集10篇
随着时间的推移，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编整理的购销合同10篇，希望能够帮助到大家。
购销合同 篇1
甲方：xxx有限公司 合同编号： 签定时间： 20xx 年 2 月 10 日
乙方：xxx有限公司 签约地点： 工地现场
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方协商一致就甲方购买乙方产品用于上海香港广场工程事宜，达成以下一致意见： 一、货品名称、数量、价款及交货时间等 备注:以上数量暂定,具体数量按实际到货数量结算,以上单价已含税.
二、交货地点和方式
1. 交货地点为:,所发生的运输费由乙方承担.
2.甲方收到货品后在送货凭证上签字，作为对帐，结算货款的凭证之一，非指定第三方签 收人员对任何采购内容签字无效。本合同履行过程中，甲方 陈景增 身份证： 为授权签字人员。 。
3.乙方在签订合同时,应当一并提供产品的有效证明文件包括商品的检测报告、合格证、质量保证书、厂方原产地证明(注明使用项目名称)以及商品内石英石等含量证明;提供涉及知识产权等内容的资料，如商标注册，转让，许可使用证明，专利证明;提供有关政府部门对不同商品规定必须具备的资料。进口货品需要提供海关报关单，完税凭证及委托报关协议等材料。
4.如乙方交货7天内不符合交货条件或验收不合格，甲方有权拒收乙方的货品并在3天内给予退换，超过期限的乙方应承担逾期交货的违约责任，并自行承担货品的仓储和运输费用。
三、运输方式及费用的承担
1.运输方式： 2.包装要求： 一个铁架不超过三吨，每片人造石四角保护。(详见附件) 3 4.装卸方式：乙方负责装货，甲方负责卸货，各自承担在装卸时的损耗。
四、供货能力及货品质量保证
1.甲乙双方保证其在本合同的'履行期限内具有合法有效的签约资格和持续可靠的履行能力。签约前，甲乙双方应如实提供基本信息，包括加盖公章的营业执照复印件，税务登记证复印件，法定代表人签署并加盖公章的签约授权书原件等一般性证明文件。
2.货品进入施工现场后，由甲方，乙方以及项目监理共同取样委托政府权威部门进行检测，费用由乙方承担。有下列情况之一，甲方有权对样品抽样送检，检验费用由乙方承担：报告的检验日期已超过一年的，政府有关部门和上级部门要求送检的;甲方客户投诉，经分析质量上确有较大疑问的;甲方客户多次投诉，对质量问题反映较强烈的。
3.乙方承担并保证，乙方所供货品符合本合同的各项规格，数量，包装及品质等条件;货品的生产及包装过程中符合法律法规的要求;货品未掺假，冒牌，作不实虚假标记及广告，未隐瞒任何缺陷及不足;如按样品买卖的，货品需和提供的样品相符;货品全新及未被使用过。
4.货品的质保期贰年，从验收合格起起算。在合理使用期限内因产品本身质量原因造成损失的，应由乙方负责出面解决并承担全部的责任。如乙方提供的为假冒伪劣产品，应向甲方承担一切经济损失包括客户的索赔，行政罚金，诉讼费及律师费等。
5.乙方提供的产品应将其安装的程序及安装时用的辅助材料的品牌，规格，型号等以书面形式提供给甲方，并派专业技术人员现场指导安装。
购销合同 篇2
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，经双方协商，达成以下协议：
一、甲方工程所需主要建筑材料交由乙方购买并负责运输到场，各类材料暂定价格详见下表：
二、乙方材料的配送应紧密配合甲方工程进度，若乙方配送不及时，影响工程进度，甲方损失由乙方全部赔偿;
三、乙方提供的材料须经甲方收料员验收，质量符合技术规范要求，方可签收，否则发生的.损失由乙方负责。砂石料应按甲方验收的质量要求配送，否则甲方有权不予签收，且损失全部由乙方负责。
四、乙方在购买运输中发生的一切费用由乙方支付。
五、付款方式：乙方材料款达 万元，甲方按乙方材料的70%支付，余下的30%待工程完工后，一次性付清。
六、砂石料以上所定价格为暂定价，如市场行情有波动，甲乙双方可协商重新定价。
七、合同约定期限自 年 月 日至 年 月 日止。本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
甲方(盖章)
乙方代表人：
代表人： 年 月 日
购销合同 篇3
卖方(以下简称：甲方)：
买方(以下简称：乙方)：
根据中华人民共和国有关法律、法规，经甲方与乙方协商一致，确立本合同，以明确双方的'权利、义务，共同严格遵守。
1、乙方向甲方购买写： )。付款方式：安装调试合格后在 个月内分期付给乙方。
2、复印机保修期为一年，耗材、人为损坏除外。(从 月至年 月 日)，即为保修期结束。保修期结束后，若甲方在乙方购买耗材，乙方将继续提供免费上门维修服务，零配件另计。
3、在同等市场价格上耗材必须向甲方购买。否则由于代用耗材引起的机器故障甲方将不在保修范围之内。
4、在正常使用下若乙方一体机出现故障，甲方技术人员在接到维修电话后24个工作小时到达目的地并对一体机进行故障排除。
5、甲方为乙方工作人员以及使用人员进行必要的现场免费技术培训，使乙方人员及使用人员能独立使用该设备，完成日常操作和相关维护。
6、本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商达成书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
7、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，均具同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇4
甲方(买方)：
乙方(卖方)：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利和义务，奉着诚信自愿，平等互利的原则经双方协商一致签订本合同。
一、合作主要内容：合同期内，乙方作为甲方工程真石漆及其它辅材的合格供应商。
二、价格及付款方式：价格详见乙方标准报价表。
付款方式：按照甲方合同约定支付工程款方式支付材料款。
三、产品质量保证：乙方按国家标准提供产品，甲方如发现乙方的产品可能存在疑问，暂停使用并立即通知乙方，经双方验证，确属乙方产品质量问题的.，甲方有权要求乙方退货如因此给甲方造成损失的，乙方应承担相关责任。
四、订货及送货要求：
1、为保证正常生产，甲方应将所需材料清单提前3天以电话的方式通知乙方， 乙方按单生产，按时供货;如乙方原因未能按时供货给甲方造成损失的，乙方应承担相应责任。
2、乙方按时将货物运至甲方仓库，运输费由乙方自理。甲方有关人员核对无误后，在送货单上签名返还给乙方作为结算凭据。
五、售后服务事项：
1、甲方在使用乙方产品过程中，如遇任何技术问题，乙方应立即上门进行技术指导，解决问题。
2、若已开桶使用过的产品，标签不是乙方原出厂标签的产品或无标签的产品，乙方可不予退货。
六、其他：
1、本合同未尽事宜，一律按《合同法》及国家有关规定，经合同双方协商一致，作为补充规定附后作为本合同附件。
2、本合同一式两份，合同双方各持一份，双方签字盖章生效。
甲 方 乙 方
单位名称(章)： 单位名称(章)：
单位地址： 单位地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
签订时间：____年____月____日
购销合同 篇5
卖方：________________________________(甲方) 地址：
买方：________________________________(乙方) 地址：
双方根据《中华人民共和国合同法》、《消费者权益保护法》等法律法规，经协商一致，签订合同：
第一条、甲方按下表所列要求供货给乙方饮料：
总计金额：__________。
第二条、质量要求：甲方出售的商品必须符合国家标准、行业标准，甲方保证其获得所售商品途径的合法性并保证自身拥有该商品完整的所有权及处分权。
第三条、验收方法：乙方于本协议生效后 日内足额付给甲方货款，甲方收到款项后于 日内按第一条表格所列要求付商品并开具发票，运费及货物在途风险由甲方承担。货到后经乙方验收无误后，货物所有权发生转移。
第四条、违约责任：甲方不能按期交货或乙方逾期付款，每逾期一天，按总货值1%承担违约金。
第五条、争议解决：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双
方先自行协商或提请有关部门调解解决，解决不成时，依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
第六条、其他约定事项：甲方所供饮料不得有假，如甲方违反该约定造成的'一切损失由甲方承担。
第七条、本合同一式两份，双方各执一份，自双方盖章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜。甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇6
买受人(甲方)：
出卖人(乙方)：
为保证有充足、稳定的加工原料，以利于组织生产，顺利完成外贸订单，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就翠冠梨订购的有关事宜达成如下协议：
第一条 甲方向乙方订购翠冠梨共________________吨，收购按市场价，保护价为_____________元/公斤。
第二条 质量要求：
1、品种：翠冠梨;
2、规格：桔径5cm-8cm，成熟度七成以上;
3、外观质量：果实新鲜饱满，表皮光滑亮泽，无病梨、无碎梨、无腐烂、无机械伤。
第三条 收购保证金：甲方口是/口否在______年______月______日前向乙方支付收购保证金__________元。交货时保证金应(口抵作收购款/口返还甲方)。保证金支付后，因甲方违约解除合同的，保证金不予退还;因乙方违约解除合同的，甲方应双倍返还保证金。
第四条 交货时间：乙方于_______年____月_____至______年______月______履行交货，具体日供应量按照甲方生产计划通知乙方;地点：___________________;计量方法：以交货地的称量为计价重量;运输方式及费用承担：由乙方自行将翠冠梨运至交货地点，费用由乙方承担。
第五条 检验方法：甲方在收购当场对乙方的翠冠梨随机检验，乙方须提供农残鉴定合格证书;检验时间：与交货时间相同;检验地点：与交货地点相同。
第六条 结算方式及期限：____________________________________________.
双方约定保护价的，当交货时市场收购价格低于保护价时，以保护价为准：市场收购价格高于保护价时，双方可协商上调价格。
第七条 担保方式：__________________________________________________.
第八条 本合同解除的条件：___________________________________________.
第九条 违约责任：
1、乙方迟延交货或甲方迟延支付收购款的`，应当每日按照迟延部分价款____%的标准向对方支付违约金。
2、乙方交付的产品不符合约定规格和外观质量的，甲方有权要求补足、换货或退货，由此发生的费用由乙方承担;但甲方应在_______日内通知乙方，否则乙方有权拒绝甲方的要求。
3、甲方未按约定收购符合产品要求的产品，应承担由此给乙方造成的损失。
4、_________________________________________________________________.
第十条 因发生自然灾害等不可抗力的，经核实可全部或部分免除责任，但应当及时通知对方，并在合理期限内提供证明。
第十一条 合同争议解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请有关部门调解解决;协商或调解解决不成的，按下列第________种方式解决：
(一)依法向____________人民法院提起诉讼;
(二)提交___________________________________仲裁委员会仲裁。
第十二条 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式二份，甲、乙双方各一份。本合同于________________________终止。
第十三条 其他约定事项：_____________________________________________.
买受人(盖章)： 出卖人(盖章)：
住所： 住所：
法定代表人：
电话： 电话：
签订时间： 年 月 日
签订地点：
购销合同 篇7
合同编号：
签约时间：
签约地点：甲方办公室
供方： 需方：
开户行： 开户行：
帐 号： 帐 号：
在平等互利原则基础上，双方友好协商，同意按照适用《合同法》签订并执行本合同。
1. 产品名称、数量、金额：
2. 质量标准及交货检验：质量符合国际（GB1353－20xx）二等玉米
标准。容重≥680g∕1，水分≤15%，杂质≤1%，焦糊粒≤1%，不完善粒≤8%，无发热、虫蛀现象，色泽气味正常。
3. 交货地点：珲春宏达种子经销公司
4. 交货时间：20xx年4月30日前，如遇不可抗拒力时间顺延。
5. 计重、包装：以双方实际交货数量为合同结算数量，散装。
6. 付款方式：银行转账或现金支付。
7. 合同有效期：至货款两清为止。
8. 合同责任：按《中华人民共和国合同法》办理。本合同执行过程
中适用不可抗拒力以及有关法律规定的免责条款;执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。如协商不成提交原告所在地人民法院诉讼。
9. 本合同一式两份，双方签字生效;未尽事宜，双方协商解决。
供方：黑龙江省神宇丰种业有限公司 需方：珲春宏达种子经销公司 法人代表：法人代表：
购销合同 篇8
甲方(需方)：
地址：
电话：
乙方(供方)：
地址：
电话：
根据《中华人民共和国合同法》和其他法律法规的有关规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。
第一条 合同标的、数量：(单位：吨)
注：质量标准：按照国家现行最新产品质量标准执行。
第二条 甲方若需超过本合同约定数量和期限供油，属正常销售的，其数 量、价格、期限需经双方重新书面确定。
第三条 所有权及风险转移：
乙方负责将油品运送至指定的地点。所有权及风险自甲方完成验收时起转移给甲方。
第四条 运输方式、到站及交货期限：
乙方在合同生效后 天内将本合同约定的标的物送至甲方指定的地点。运输过程中发生的运杂费由乙方承担。乙方超过规定时间仍未送货的，甲方有权选择解除合同或选择继续履行合同，若甲方选择继续履行合同，以逾期提油当日和签订合同当日价格较低价格为结算价格。
第五条 油品验收：
1、验收时间：乙方将油品运至甲方指定的地点后，甲方须及时到场监卸并验收。
2、数量验收：油品的数量计量应以
3、质量验收：按照国家现行最新的石油产品标准执行。乙方需向甲方提供该批次油品《质量合格证》或《质量检验报告》。发生质量问题争议，双方共同委托技术监督部门授权的质量检验鉴定机构进行油品质量鉴定。鉴定油品存在质量问题的，鉴定费用由乙方承担，同时，乙方还应当更换货物，给甲方造成损失的，还应该赔偿损失。如鉴定的油品不存在质量问题，鉴定费用由甲方承担。
第六条 付款方式：加油前先付款。
第七条 违约责任：经国家有关部门鉴定，因乙方原因造成供应油品质量不合格，由乙方负责包换，若因此给甲方造成损失的.，乙方应对甲方所受的直接和间接损失全额赔偿。
第八条 争议的解决方式：有关履行合同所发生的一切纠纷，甲乙双方应当及时协商解决。如协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼解决。
第九条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章之日起生效。
甲方： 乙方：
代表(签字)： 代表：(签字)
(盖章)： (盖章)
电话：
传真： 电话： 传真：
年 月 日 年 月 日
购销合同 篇9
甲方：（供方）
乙方：（需方） 融水县港西生态牲畜养殖有限公司
经甲、乙双方协商，本着平等互利、诚实信用原则，就肥料购销一事达成如下协议，共同遵照执行。
一、 乙方在本合同期内从甲方购买X品牌饲料X吨。货款：XXX。
二、 乙方提货应提前十五日向甲方经办人通报计划。甲方按乙方计划组织生产，及时供货。如因乙方不提前通报或因计划不周造成的自身损失，甲方不承担责任。
三、 甲方所供饲料质量应符合国家标准或企业标准，在产品说明要求注意事项条件下，保质期按说明书。乙方应在保存期内使用、妥善保管。
四、 如乙方在饲料保质期内发现质量问题应立即停止使用并书面通知甲方派人到现场共同处理。如确属甲方产品质量问题，由甲方承担责任。如不属甲方产品原因或乙方发现问题后不立即停止使用并通知甲方及其他非甲方原因造成的'损失，甲方概不承担责任。对超过保质期才提出的质量异议，甲方有权予以拒绝。
五、 履行地点和方式：
六、 结算方式： 交付货款必须以甲方开出的财务收据为准。
七、合同履行中，如发生纠纷，双方本着互谅、互让原则协商解决；若协商不成，则申请如需设立担保，甲乙双方应另立担保合同，作为本合同附件，与本合同具有同等效力。
八、甲乙双方任何一方违约，应按未履行合同总金额的30%支付违约金。
九、工商仲裁委员会仲裁或向合同签订地具有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、 本合同一式二份，双方各执一份，双方签章生效。
十一、 备注：
甲方：乙方：
地址：地址：
电话：电话：
年 月 日
购销合同 篇10
原告：王XX，女，汉族，现就职于XX市劳教所第X大队，电话：XXXXX
被告：河北XXX房地产开发有限公司，地址：XX市XX路XX号，法定代表人：张XX，电话：XXXXX
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于XX县XXX的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的'入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
XX市XX区人民法院
具状人：王XX
XX年X月X日
附：本诉状一式二份
证据X件
【购销合同】相关文章：
购销的合同08-02
购销合同11-13
购销合同(经典)04-24
通用购销合同11-21
灯具购销合同11-25
包装购销合同11-27
餐饮购销合同11-30
花卉购销合同11-30
钢管购销合同12-02
黄金购销合同12-03