当前位置：9136范文网>实用文档>合同>建设工程安装施工合同

建设工程安装施工合同

时间：2024-04-10 08:17:05 合同我要投稿

最新水电安装建设工程施工协议书推荐度：
相关推荐

建设工程安装施工合同

　　随着法律观念的深入人心，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编帮大家整理的建设工程安装施工合同，希望对大家有所帮助。

建设工程安装施工合同

建设工程安装施工合同1

　　甲方：________

　　地址：________

　　电话：________

　　传真：________

　　乙方：________

　　地址：________

　　电话：________

　　传真：________

　　甲、乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，同意签订本合同：

　　第一条、业务名称：____________

　　第二条、制作内容：____________

　　第三条、安装地点：____________

　　第四条、开始时间：______年______月______日；完成时间________年______月______日

　　第五条、合同金额：________元（小写）（附审价单）

　　第六条、付款方式：

　　合同签订生效后____日内，甲方付合同金额的__%，即________元为合同的预付款；

　　项目实施完毕，甲方验收合格后，甲方于__日内，付合同金额____%，即________元。

　　第七条、双方的权利和义务：

　　甲方应向乙方提供设计内容，以共乙方出使甲方满意的设计方案。

　　甲方应为乙方在甲方现场施工提供协助；并委派甲方具体管理人员，全权负责施工中技术方面的要求；

　　在乙方按本合同履行责任的前提下，甲方应保证按照合同准时付款；

　　若质量不符合要求，甲方有权拒绝付款；

　　乙方应按甲方的要求，保证质量和数量，按时间要求准时完工；

　　乙方负责施工现场的安全（含人身）保卫和施工人员的管理工作，并对由于施工造成的工程、直接和间接的财产损失和人身伤害负责。发生的一切费用均由乙方承担。

　　乙方需遵守当地政府和有关部门对交通、环境卫生、噪声、市政、安全、消防等方面的规定并承担相关的'费用，如有隐蔽施工需做好记录交甲方管理人员；做好施工现场工作，保持现场清洁、道路畅通，竣工后清理现场做到完工场清。如乙方施工未达到公司规定要求，乙方负责返工并承担一切所发生的费用。

　　第八条、工程验收：

　　乙方施工完毕，即向甲方提请验收。甲方签字同意，即为验收合格。对于甲方在验收中提出的问题，乙方要积极按照甲方的要求组织整改，保证工程质量。

　　第十条、保修条款：

　　本工程的保修期限为，自甲方验收合格之日起计算。在保修期内发生的工程质量问题，均由乙方承担全部责任。乙方在接到甲方的保修通知时，应马上派工人到达现场，会同提出维修方案按照甲方要求的时间组织维修。

　　第十一条、不可抗力：

　　本合同有效期间内，因自然灾害及因国家法律政策变更等人力不可抗拒的因素，造成本合同及其补充协议内容部分或全部不能履行，双方互不承担违约责任。但应在四十八小时内，将相关事件、可能引发后果等情况以书面形式通知另一方，并且在事件发生后的十五天内，向另一方提交有关部门的证明及本合同（包括补充协议）约定义务与责任不能履行或需要延期的报告。

　　因不可抗力的自然原因或政府政策、政令（以正式文件为准）导致工期逾期，工期顺延。

　　第十二条、违约责任：

　　甲、乙双方不得单方面无故终止合同。

　　乙方应按合同约定时间竣工。

　　在乙方履行合同的前提下，甲方应按合同支付款项。

　　甲方在施工工程中要求更改原设计，必须及时通知乙方，乙方必须按甲方要求更改，导致逾期的，工期顺延。

　　第十四条、附件：

　　本合同涉及的设计图、施工图、工程报价预算书均作为附件，具有同等法律效力；

　　第十五条、合同仲裁：____________

　　在履行本合同过程中，如发生争议，双方应协商解决；如协商不成，一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十六条、本合同自甲乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖公章后生效，至工程竣工结算后除有关保修条款仍生效外，其余条款即告终止；保修期满后有关保修条款终止。

　　第十七条、本合同未尽事宜，甲、乙双方本着友好互谅的精神，协商解决，另行签订补充协议。

　　第十八条、本协议一式份，双方各执份，具有同等法律效力。

　　甲方代表：____________

　　签订日期：_________

　　乙方代表：____________

　　签订日期：_________

建设工程安装施工合同2

　　发包方：_________

　　承包方：_________

　　甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。

　　1.工程名称：_________

　　2.工程地点：_________

　　3.工程面积：共计_________平方米。

　　4.承包内容：_________

　　5.建筑安装工程造价：共计人民币_________元。

　　6.工程价款和费用的结算依据和付款办法：_________

　　7.工程开工日期：_________年_________月_________日

　　8.工程竣工日期：_________年_________月_________日

　　9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的.施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　10.甲方主要义务：_________

　　11.乙方主要义务：_________

　　12.违约责任：

　　甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额_________‰计算违约金。

　　乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价_________‰计算违约金。

　　甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。

　　工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

　　13.本合同附件：共_________份。

　　14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。

　　15.本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。

　　发包方：_________承包方：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

建设工程安装施工合同3

　　委托人(甲方)：

　　受托人(乙方)：

　　签订地点：________

　　依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就甲方委托乙方提供技术服务事宜，经协商一致，签订本合同。

　　1.1技术服务目标

　　项目编号：____________

　　发包人：____________

　　承包人：

　　第一部分合同协议书

　　发包人(全称)：____________

　　承包人(全称)：____________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就贵施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　3.工程立项批准文号：

　　4.资金来源：

　　5.工程内容：

　　群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

　　6.工程承包范围：

　　二、合同工期

　　计划开工日期：__年______月______日。

　　计划竣工日期：__年______月______日。

　　工期总日历天数：________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　三、质量标准

　　符合国家工程质量验收规范合格标准。

　　四、签约合同价与合同价格形式

　　1.签约合同价为：人民币(大写) (____元);其中：

　　(1)建安劳保费：人民币(大写) (____元)；

　　(2)安全文明施工费：人民币(大写) (____元)；

　　(3)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写) (____元)；

　　(4)专业工程暂估价金额：人民币(大写) (____元)；

　　(5)暂列金额：人民币(大写) (____元)。

　　2.合同价格形式：

　　五、项目经理

　　承包人项目经理：

　　六、合同文件构成

　　本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　(1)中标(成交)通知书(如有)；

　　(2)竞标函及其附录(如有)；

　　(3)专用合同条款及其附件；

　　(4)通用合同条款；

　　(5)技术标准和要求；

　　(6)已标价工程量清单或预算书；

　　(7)图纸(如有)；

　　(8)其他合同文件。

　　在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

　　上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

　　七、承诺

　　1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

　　3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的`，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　八、词语含义

　　本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

　　九、签订时间

　　本合同于__年______月______日签订。

　　十、签订地点

　　本合同在签订。

　　十一、补充协议

　　合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自生效。

　　十三、合同份数

　　本合同一____份，均具有同等法律效力，发包人____份，承包人____份。

　　发包人：(公章)

　　承包人：(公章)

　　法定代表人或其委托代理人：____________

　　组织机构代码：____________

　　地址：___________

　　邮政编码：____________

　　法定代表人：____________

　　委托代理人：____________

　　经办人：__________

　　电话：___________

　　传真：____________

　　电子信箱：____________

　　开户银行：____________

　　账号：____________

建设工程安装施工合同4

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规和地方相关规章规定及一些强制性条文规范、标准参照施工图设计文件以及施工现场环境，本着平等、自愿的原则，经双方多次友好协商，达成一致，形文如下，以示双方共同遵守：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：3#、4#、5#、6#、7#楼水电工程安装(图纸内的所有室内水电安装工程，水到厕所、厨房，电到分线盒)未含水表、电表及水泵房。

　　二、承包方式：

　　包工包料、包质量、包辅材、包工具、包安全、包文明施工。

　　承包范围：____________

　　甲方直接发包给乙方的分部工程。

　　工程施工所需的机具、手动工具、辅材内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、焊锡、不干胶、扎带、生料带、麻丝、石笔、刷子等)，试压及检测由乙方自备，费用乙方自理。

　　施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生皆由乙方负责。

　　负责安装工程竣工后质保期内的保修服务工作。

　　乙方配合施工过程中的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要的'系列工作。

　　乙方必须参加社保机构设立的人身意外险、伤害险和安装工程一切险，开工前要向甲方出示保费单据和参保合同后方可开工，否则甲方有权从承包方工程款中扣除保险费代为缴纳。

　　施工工期：____________

　　乙方必须在甲方要求的规定时间内进场，并且按照甲方的要求开工，在甲方制定的施工进度计划内完成全部承包范围内的工作(除却外界影响和人力不可抗拒的因素造成工期顺延外)。

　　由于甲方原因以及不可预见、不可抗拒的外界因素发生延误工期，由甲方负责其工期予以顺延。

　　如乙方原因未能按照合同规定的施工日期完成合同工程，则须向甲方支付逾期违约金，违约金为1000元/天。

　　在施工过程中，如遇图纸设计变更和现场需求，乙方必须根据甲方施工要求无条件服从现场技术管理及监督人员安排予以施工，且双方根据增添工程量出具工程签证单，按照当下实价另计核算。

　　质量要求：____________

　　乙方必须严格按甲方提供的图纸设计及有关设计变更文件和国家现行的规范及有关操作规程要求施工，保质保量完成工程任务。

　　执行标准：《工程建设标准强制性条文》《建筑施工安全检查标准》《建设工程施工现场供用电安全规范》《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》《建筑电气工程施工质量验收规范》等相关国家法律法规文件要求。

　　质量体系要求：

　　(1)该项工程质量交验合格工程。

　　(2)进场材料须按批次进行报验，未经甲方监理验收合格材料严禁使用在工程上。

　　(3)施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方工程师、理工程师验收认可后才能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准，3、施工资料由乙方负责。乙方负责收集、整理、归档。

　　4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方工程师、监理工程师的监督、检查。

　　六、工程的结算及支付办法：

　　1、本工程合同价按建筑面积来核算，单价为____元/m2

　　2、建筑面积依照施工图纸中注明的建筑面积进行计算、如图纸中建筑面积确有误差，由甲方审核后予以调整。

　　3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。

　　4、工程款支付办法：

　　(1)第一批次付款：水电工程主体至15层，支付完成水电的预留预埋工程量80%。

　　(2)第二批次付款：按月速度完成工程量的80%来进行月结算。

　　(3)第三批次付款：整体完成验收合格后支付工程量的97%，余留3%的质保金。质保期限为两年，期满后7个工作日内甲方付清乙方3%的质保金。

　　七、履约保正金及返还：

　　本工履约保证金____元。

　　履约保证金在工程竣工后：由甲方和相关职能部门完成备案后并验收合格返还。

　　八、文明施工

　　1、施工现场场貌、安全文明施工要求

　　应按照甲方的要求将本工程的施工场地原材料及半成品增放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整齐。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。

　　作业人员管理

　　乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方必须向甲方出示作业人员身份证及特种作业操作证。两证复印件由甲方留存。

　　3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。

　　九、其他事项

　　1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字或盖章后生效，工程完工，双方履行完合以务后自动失效。

　　2、乙方在施工过程中质量、进度，施工等必须遵循《水电现与管理办法》。

　　3、本全同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。

　　4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

　　甲方：___________ 乙方：___________

　　银行账户：____________

　　______年______月______日

【建设工程安装施工合同】相关文章：